2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx

《2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程施工合同补充协议模板.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程施工合同补充协议模板补充协议是合同条款的延长，以下是我为大家细心打算的：建设工程施工合同补充协议模板。欢迎阅读与参考!建设工程施工合同补充协议模板一甲方：临创新大厦乙方：临有限公司应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年5月11日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现依据甲方要求，作相应增项。依据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：20xx 年6月3日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：20xx年6月3日至20xx年6月18日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求：按原合同

2、承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 签约日期： 年 月 日建设工程施工合同补充协议模板二甲方(全称)：有限公司 乙方(全称)：有限公司本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。 鉴于：前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际状况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，

3、特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分：1) 根据表一计价。 2) 根据表二计价。二、本协议生效后，即成为原合同不行分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全接着有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方： (合同章) 乙方： (公章)法定代表人或托付代理人 法定代表人或托付代理人签字：_签字：_年 月 日 年 月 日施工合同的留意事项一、关于发包人与承包人：1、对发包方主要应了解两方面内容：主体

4、资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资安排?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。履约实力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、?对承包方主要了解的内容有：资质状况;施工实力;社会信誉;财务状况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约实力的指标，应仔细的分析和推断。二、合同价款应留意：1、协议书第5条合同价款的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。?2、合同价款是双方共同约定的条款，

5、要求第一要协议，其次要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应留意：1、双方各自工作的详细时间要填写精确。2、双方所做工作的详细内容和要求应填写具体。3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、详细责任和计算方法要填写清晰。四、合同价款及调整条款应留意：1、填写第23条款的合同价款及调整时应按通用条款所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。2、采纳固定价格应留意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。3、采纳固定价格必需把风险范围约定清晰。4、应当

6、把风险费用的计算方法约定清晰。双方应约定一个一百零一分比系数，也可采纳肯定值法。5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。五、工程预付款条款应留意：1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和大连市建设工程造价管理方法第34条。2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料状况来计算。3、应精确填写发包人向承包人拨付款项的详细时间或相对时间。4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。六、工程进度款条款应留意：1、填写第26条款的依据是合同法第286条、建筑法第18条、建设部第107号令第15条和大连市建设工程造价管理方法第35条。2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认

7、的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。七、材料设备供应条款应留意：1、填写第27、28条款时应具体填写材料设备供应的详细内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、供应的时间和地点。2、应约定供应方担当的详细责任。3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。八、违约条款应留意：1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对通用条款第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应担当的详细违约责任。2、在合同第35.2款中应

8、约定承包人对通用条款第14条第2款、第15条第1款的违约应担当的详细违约责任。3、还应约定其它违约责任。4、违约金与赔偿金应约定详细数额和详细计算方法，要越详细越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。九、争议与工程分包条款应留意：1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一样看法。2、假如选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。3、假如选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。十、关于补充条款：1、须要补充新条款或哪条、哪款须要细化、补充或修改，可在补充条款内尽量补充，按依次排列如49、50。2、补充条款必需符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一样。要杜绝阴阳合同。第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页