2022年建设工程施工合同范本4篇.docx
《2022年建设工程施工合同范本4篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年建设工程施工合同范本4篇.docx(84页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程施工合同范本4篇本文书目建设工程施工合同范本建设工程施工合同格式范本建设工程施工合同(电力)建设工程施工的合同范本承包人(全称):(以下简称乙方)一、 工程概况工程名称:工程地点:工程内容:资金来源:二、 施工工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天三、 质量标准工程质量标准:四、合同价款金额(大写)(小写)五、协议生效合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:本协议双方约定: 后生效。六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间:七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定,向发包人供应竣工验收报告,然后由相关部门组织验收。八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后
2、,经有关部门验收无质量问题后返还承包方。九、合同份数双方约定合同副本份数:十、补充条款十一、其他双方约定的其他工程质量修理事项:甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签):_ 法定代表人(签):_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同格式范本建设工程施工合同范本(2) | 返回书目核心内容:建设工程施工合同是由房地产商与施工单位签订的,是为了双方的权利和义务不受到损害。当房地产商托付施工单位建设商品房时,两者就会签订合同。建设工程施工合同格式是怎样的?内容条款包括哪些?以下是由看准网我为您收集整理的一份建设工程施工合同格式范本,仅供参考。建设工程施工合同格式范本甲方:(项目部(施工局
3、)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚恳信用原则,经自愿、同等协商就工程施工事项达成一样,且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。1、项目概况1.1项目名称:1.2项目地点:2、合同范围2.1主要合同内容详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切打算工作。2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日,完工日期年月日。节点限制工期见下表:2.4.2工期延误假如关键线路的节点
4、工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a、重大设计变更;b、不行抗力;c、由于业主缘由要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项刚好向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。2.4.4因乙方缘由导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜
5、由双方协商解决另行约定。3、承包方式依据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否改变合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件b工程量计价
6、清单。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再担当由于任何风险引起的费用。4.3税费的担当营业税、城市维护建设税及教化附加费等均由乙方担当,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度安排支配
7、、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责供应施工图纸、有关施工文件,并供应施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、平安、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务:5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、平安、环保等交底。5.2.2乙方负责组织人员探讨和熟识施工图纸、根据施工总布置要求、做好各项施工打算工作。5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。5.2.4乙方必需按甲方要求的进度安排组织施工,接
8、受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满意安排进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方担当的一切损失责任。5.2.5双方约定乙方应做的其他工作:6、施工协助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它:7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(,由甲方按约定消耗量向乙方有偿供应,按月进行核销,且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若选购时价格高于核销日市场价,则根据选购时价格计算)加计%费用收取材料款。7.2其他:8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自
9、备的设备,并按甲乙双方约定按时进场。乙方施工设备进场后,应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则应担当相关违约责任。8.2乙方设备停放与管理要听从甲方现场总体要求,不得随意进出特定区域和乱停乱放。8.3其它:。9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行,工程质量全面达到设计要求和标准。其中:单元验收合格率%(优良率达%)以上,工程综合验收质量评定达标准。(依据主合同条款补充详细工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包工程向甲方担当主合同相应项目约定的甲方应担当的义务。9.2.2本合同工程所约定的
10、工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料),费用由方担当(视工程项目详细状况约定)。9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责,费用由方担当。9.2.4本合同提前解除的,不免除乙方应担当的工程质量责任。9.2.5其它:1、平安生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家平安生产的法律法规、规程规范、标准,遵守甲方的平安规章制度和现场防护要求,确保施工平安。并签订平安生产责任书,见附件c,并应向甲方缴纳平安保证金。乙方发生平安事故及重大环境事故,该保证金不退还。1.2其它要求:11、职业健康与环境爱护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订职业健康平安责任书,
11、见附件d,作为本合同的组成部分。11.1.2其他要求:11.2环境爱护11.2.1在施工场地涉及危急区域或有害因素等环境问题须要平安防护、环境爱护措施实施时,乙方应提出平安、环境防护措施方案,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方担当。11.2.12其他要求:11.3责任划分乙方如发生职业健康平安、环境污染等事故时,应马上通知甲方,同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方担当由此发生的一切费用,包括担当当地政府有关部门对此作出的责任追究及惩罚。12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准,对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附
12、件e。13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意:由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金,如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时,甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资,提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%,剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资状况时全部返还(不计利息)。14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必需满意工程项目实施的要求,并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时,甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置,相关费用由乙方担当。14.1人力资源投入14.2机械设备资源
13、投入15、施工协作15.1乙方应协作甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作。15.2其他要求:16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量供应便利条件并派人参与。若乙方收到通知后不参与计量,则计量结果有效。16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方根据5。2。3条上报已完工程量报表,经甲方部门校核,经部门审核,经批准方作为结算依据。17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任
14、19.1.1若由于甲方缘由,未根据本合同约定的条件和期限付款,担当延期付款部分的同期银行存款利息。若由于业主缘由造成甲方不能按期支付,甲方不担当任何责任,乙方应予充分理解。19.1.2由于甲方缘由造成乙方损失的,甲方应担当乙方干脆经济损失的赔偿责任。19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、平安等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的,每发生一起担当违约金元至元。19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则,甲方有权解除合同,没收乙方履约保证金,同时乙方还应担当违约金
15、元及由此造成甲方的全部损失。19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任:。2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。21、不行抗力及免责条款21.1不行抗力不行抗力系指:由于地震、台风、水灾、火灾、斗争等其他不行预见且对其发生和后果不能防止和避开,干脆影响本合同履行的外部力气。不行抗力事务发生后,乙方应马上通知甲方,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,甲方应帮助乙方实行措施。不行抗力结束后天内,乙方应向甲方提交损失状况和费用的正式报告和有关资料。21.2免责条款若业主未能按时支付甲方工程款,乙方应充分理解,不能因业主缘由造成甲方未能按期
16、支付而视甲方违约。22、争议与仲裁22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不果时:提请北京仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。22.2合同履行过程中发生争议,不得影响与争议无关或不受影响义务的履行,但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工,且经调查后被认定为理由不充分的,乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任,并应担当因此造成甲方的损失。23、其他本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙双方各1份,副本甲方份、乙方份。本合同签订地为甲方法人居处地:省市区(县)合同附件a法人授权书b工程量
17、计价清单c技术条款d平安生产责任书e职业健康平安责任书f保廉合同g双方认为应当补充的其他材料甲方:(项目部全称)乙方:(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(托付代理人): 法人代表(托付代理人):开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:建设工程施工合同(电力)建设工程施工合同范本(3) | 返回书目电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所给予的涵义:发包方(简称甲方);协议
18、条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在协议条款中指定的代表人。承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理:受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位:甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建
19、设工程造价管理机构。工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程:协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用:甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。开工日期:协议条款约定的工程开工日期。竣工日期:协议条
20、款约定的工程竣工日期。图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式:依据合同发生的手写、打、复英印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力:因斗争、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金:责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用
21、,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款:结合详细工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互说明,互为说明。除合同另有约定外,其组成和说明依次如下:()协议条款;()合同条件;()洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;()招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;()工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;()标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;()构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时,在不影响工程进度的状况
22、下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不一样的,按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写,双方可依据须要商定运用少数民族语言译本,对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时,乙方按协议条款约
23、定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方担当。第四条图纸甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方供应完整的施工图纸,并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸,将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款,并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。甲方对图纸有特别保密要求的,乙方实行相应的措施保密,由甲方担当费用。乙方要求增加图纸份数,甲
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程施工 合同范本
限制150内