2022年关于工程合同集锦8篇.docx

《2022年关于工程合同集锦8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于工程合同集锦8篇.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于工程合同集锦8篇关于工程合同集锦8篇现今许多公民的维权意识在不断增加，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我收集整理的工程合同8篇，欢迎大家共享。工程合同 篇1发包人（全称）承包人（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就_ 项目工程总承包事宜经协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：二、主要技术来源三、主要日期合同期限(肯定日期或相对日期)：施工期限(肯定日期或相对日期)：（其中：竣工日期(肯定日期或相对日期)： ）

2、四、工程质量标准工程质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）： 元。除依据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中给予的定义与说明相同。七、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同在以下条件满意之后生效：_ _发包人： 承包人：（公章或合同专用章） （公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：（签字） （签字）工商注册居处： 工商注册居处：企业代码： 企业代码：邮政编码： 邮政编码：法定代表人： 法定代表人：授权代表： 授权代表：电 话： 电 话：传 真： 传 真：电子邮

3、箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：工程合同 篇2工程名称：_工程地点：_合同编号：_勘察证书等级：_发包人：_勘察人：_签订日期：_深圳市规划与国土资源局监制发包人：_勘察人：_发包人托付勘察人担当_任务。依据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程建设地点：_1.3 工程规模、特征：_1.4 工程勘察任务托付文号、日期：_1.

4、5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_1.6 承接方式：_1.7 预料勘察工作量：_其次条 发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。2.5 发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发

5、包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式。4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费

6、标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任5.1 发包人责任

7、5.1.1 发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。5.1.3 发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。5.1.

8、4 若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支

9、付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9 发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人贡任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的

10、时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。5.2.4 勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减

11、工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任6.1 由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时

12、，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八

13、条 其它约定事项：_第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应刚好协商解决，协商或调解不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字)住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证看法： (盖章) (盖章)备案

14、号：经办人：备案日期： 年 月 日鉴证日期： 年 月 日工程合同 篇3发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚恳守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一样，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：约 m2，二、承包方式与施工内容1、方式：工程劳务清包、包括施工管理、操作工具，包质量、包平安、文明施工、包工期。2、施工内容本工程按设计图纸，技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和平安文明施工规定等进行施工。该工程从基础至屋顶屋面全部

15、土建工程，均由乙方进行施工。三、工期按建设方、监理方要求的开工日期进场。进场日期 年月日。四质量要求1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。2、乙方必需保质保量完成工程。3、乙方在施工操作中，必需听从甲方现场施工员和管理人员的指挥，听从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和看法，维护甲方声誉。五、承包价格本工程承包单价均按实际建筑面积 元/计算面积大包干。六、平安和责任1、乙方在施工过程中必需遵守平安操作规程，加强平安生产管理职工平安教化。并对所承包的施工区域、施工地段的所属相关配套完成的每道工序，进行监督和检查验收，确保平安合格和无施工隐患后，方能进入本项工作

16、的施工。如达不到施工平安要求，责令所属班组进行整改。直至整改合格，方能作业。2、乙方必需做到在施工操作前，坚持每天先交底，检查并确保无平安隐患，操作过程中确保平安生产。杜绝平安事故的发生。4、乙方施工人员假如在工地上打架斗殴，所发生的一切经济费用归乙方担当，并每发生一次罚款1000元，由乙方担当，在进度工程款内扣除。七、甲方职责1、依照设计图纸等技术资料向乙方进行技术交底，并为乙方班组供应技术指导、询问、监督、随时对工程技术、质量平安生产等各个环节进行检查监督，供应完整的蓝图三套。甲方负责三通，即水通、电通、路通。甲方供应龙门架及操作工人（工资由甲方支付）。2、甲方在平安生产方面，严格按“平安

17、管理目标操作实事细则”对乙方进行管理，对违章作业者进行惩罚。3、甲方在文明施工方面，按企业规章制度及各项管理规则，对乙方的违章进行惩罚。4、甲方督促乙方人员遵守国家法律、法规、重视精神文明建设，制止刑事犯罪，乙方若有违法行为，甲方将协作公安部门予以严罚，直至追究刑事责任。5、因甲方责任给乙方造成损失，损失由甲方担当。八、乙方职责1、乙方必需严格设计图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工，确保工程质量。2、乙方应履行节约，合理运用材料，爱惜工地设施，不得随意奢侈各种材料，不得奢侈水源和电源，材料奢侈按双倍材料价罚款，罚款单交财务在支付分段工程进度款中扣除。3、乙方严格遵守甲方

18、制定的各项规章制度若有违反将担当相应惩罚。4、乙方应对从业人员严格审查，必需杜绝有犯罪行为的人员进入工地，以确保项目正常施工，对乙方从业人员偷窃，甲方一经发觉，乙方则担当盗窃的罚款，另交公安机关处理。5、乙方民工非法用电所造成的一切损失费用及后果全由乙方负责。九、付款方式按进度支付，正负零以上支付，一层楼面结束支付 ，二层楼面结束付，工程竣工支付 ，验收合格全部付清。十其它未尽事宜双方协商解决，本合同一式份，双方各执签字后生效，具备同等法律效力，劳务承包款付清后劳务合同自动终止。甲方：身份证号码：年月日乙方：身份证号码：年月日工程合同 篇4一、施工合同管理的特点与作用1.特点。对于施工合同管理

19、工作本身而言，其存在着自身的特点，详细如下：第一，管理工作持续时间长。由于当前建筑行业施工项目通常都是以大规模的建筑项目为主，且在建筑结构以及相应施工工艺技术等方面上的要求较高，因此施工的周期较长，相应的合同管理工作因此而具备了周期长的特点。其次，所受影响因素较多、风险大且影响到工程的实际效益。在建筑施工项目中，其施工过程存在着肯定的不行预见性，比如夏季因连续暴雨等恶劣天气难以施工等问题的存在，都会影响到施工安排的顺当进行，施工合同便须要进行相应修改等，这就给合同管理工作的开展带来了一系列不行回避的难题，相应风险加大，经济效益受到影响。第三，具有综合性特征。施工合同管理工作涉及到项目进度限制、

20、质量限制等一系列管理工作内容。2.作用。首先，能够为营造良好的行业市场竞争环境、提高施工企业竞争实力奠定基础。建筑施工合同内容的落实受到相应法律法规的爱护与限制，这就确保了施工企业在参加市场竞争的过程中能够在遵遵守法律律制度的基础上，确保实现行业市场竞争秩序的稳定；与此同时，在参加市场竞争的过程中，实现自身经济利益的最大化是建筑施工企业立足于市场的关键，而施工合同则是其所应遵循的法律原则，只有在合同规定的范围内来实现对成本的有效限制，才能够在保证履行自身义务的同时，实现经济效益的最大化；此外，面对当前建筑行业法律法规的不断完善，招投标管理工作日渐规范化，建筑施工企业要想赢得项目，就须要加强对合

21、同的管理，打造良好的声誉，进而才能够具备竞争的优势。其次，顺应工程管理国际化这一发展趋势。当前，在参加国际市场竞争的过程中，国外承包商渐渐进入到国内的建筑市场中，而国内的承包商也渐渐走出国门，这一国际化的工程承包形势下，须要以FIDIC为基础实现对合同的规范化管理，进而才能够迎合国际工程发展需求，避开合同纠纷，促进我国施工企业的稳健发展。最终，提高建筑施工企业的整体管理水准。施工合同管理干脆关系到工程造价限制，进而影响到施工企业的经济效益，而这一管理工作的内容涉及较广、周期较长，因此，这一管理质量的凹凸干脆影响到企业整体管理水准，不断强化对施工合同的管理能够提升建筑施工企业的整体管理质量。二、

22、施工合同管理工作中所呈现出的问题首先，尚未实现合同的规范化签订。目前，许多建筑施工企业在签订施工合同的过程中，并没有根据相应的规范文本进行落实，合同内容过于简洁，无法将双方所应担当的权利与义务进行详细明确，甚至存在着口头委任取代签订合同的现象，致使整个合同管理工作缺乏开展的基础。其次，合同纠纷尚未得到有效的解决。由于合同文本不规范，在实际执行的过程中，合同纠纷问题频发，而针对这一问题的解决通常采纳的照旧是行政手段，其力度明显过弱，致使问题无法得到有效解决，缺乏法律的制裁导致施工方因此而遭遇到经济损失。再次，尚未实现合同的完善归档，相应监管措施落实不到位。要想实现对施工合同的完善管理，建筑施工企

23、业就须要以现代化的管理方式来实现合同的归档，并要重视相应的监管工作，以实现对履行状况的全面评估，但是，从目前实际开展工作的现状看，粗放型的管理方式下，管理手段过于滞后，相应的监管工作缺位。最终，管理人才匮乏。由于相应管理人才不足，现有人才能够素养偏低，致使无法根据相应法律规定来实现对合同的完善的管理，在实际履行合同内容的过程中，合同双方并没有全面的担当起自身的责任与义务，同时随意修改合同的现象屡见不鲜。三、加强施工合同管理以实现工程成本有效限制的途径1.实现对工程预结算、材料以及工艺设备的全面审核。在建筑施工企业中，要想通过对合同的有效管理来实现对工程造价的限制，就须要全面落实对工程预结算的审

24、核工作，依据工程的实际设计规范，将其中因多算工程量等所增加的成本费用进行精简，确保相应的工程预算合理化。与此同时，由于建筑施工项目中材料与设备的成本费用所占比例较大，因此，要想在施工环节中实现对工程造价的限制，就必需针对材料与设备的费用支出进行严格的把关，在全面了解建筑材料市场价格的基础上，确保选择性价比高的材料与设备。2.实现对工程量变更的有效管理。在实际施工的过程中，工程量变更同样会给相应的造价限制工作带来难题，通常状况下，项目设计以及施工进度的变更会干脆致使相应工程量发生改变，而在这一问题上相应的决策因时间紧等因素的限制通常缺乏科学性，因此，工程项目的造价无法得到有效限制。为了尽量确保工

25、程变量下决策的科学性，就须要通过强化合同管理工作来落实，依据合理变更下合同价格所发生的改变，以合同价进行计算，假如合同中不存在这肯定价，就根据相像的合同定价来实现计算，如以上条件都不存在，就须要经过工程师的把关确认再实现合同价格的计算。而假如工程量的改变是因承包方自身缘由所造成的，那么其就没有权利来进行合同款的追加。3.实现对合同索赔问题的完善处理。从实际施工阅历中可以得出：之所以索赔问题会屡屡发生，一方面在于业主自身在签订承包合同的过程中，并没有以规范的合同文原来落实完善的合同内容，另一方面，相应合同管理工作开展不到位也是产生这一问题的缘由之一。而在建筑施工行业渐渐与国际接轨的过程中，要想确

26、保实现对工程造价的有效限制，避开因合同问题而发生索赔事务，保证自身的经济利益不受损，就须要强化对合同的管理，在签订合同之前就须要将一切能够成为索赔的条件进行剔除，一旦发生此类问题，就须要根据相应索赔程序进行科学且完善的处理。在此过程中，要尽量以协商的方式来解决索赔问题，避开仲裁诉讼，实现对工程成本造价的限制；同时要在合同中明确一旦发生索赔仲裁问题，相应的仲裁地点应在项目所在地。四、结语综上所述，对于建筑施工企业来讲，实现对合同的完善管理，能够为实现对工程造价的有效限制并提高其经济效益奠定基础，而要想充分发挥出合同管理的价值，就须要在明确这一管理工作重要作用的基础上，照旧当前合同法等相关法律的规

27、定，实现合同的规范化签订，并要严格审核工程预结算、材料与设备的费用支出等，在落实对工程量变更问题有效管理的基础上，完善处理合同索赔问题，以强化建筑施工企业的整体管理水准，通过对工程造价的有效限制来提升自身的经济效益与竞争实力。工程合同 篇5甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北_县_区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不

28、包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，

29、工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：_年_月_日工程合同 篇6合同编号：发包人： 承包人：居处： 居处：托付代理人： 营业执照号：电话： 法定代表人： 电话：机号： 托付代理人

30、： 电话：本工程设计人： 电话：施工队负责人： 电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况. 工程地点：。 工程内容及做法（详见附表：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。 工程承包方式：双方商定实行下列第种承包方式。（）承包人包工、包料（详见附表：承包人供应装饰装修材料明细表）；（）承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料（详见附表：发包人供应装饰装修材料明细表。附表：承包人供应

31、装饰装修材料明细表）；. 工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。 合同价款：本合同工程造价为（大写）：元（详见附表：家庭居室装饰装修工程报价单）。其次条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第种方式供应：（）发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；（）发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表态：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费元，由发包人支付（

32、此费用不在工程价款内）。第四条 发包人义务 开工前天，为承包人入场施工创建条件。包括：搬清内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 供应施工期间的水源、电源； 负责协调施工队与邻里之间的关系； 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续； 施工期间发包人仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作； 参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 严格执行有产施工现场管理的规定，不得扰民及污染环

33、境； 爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通； 保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表：家庭居室装饰装修工程变更单）。第七条 材料的供应 由发包人供应的材料、设备（详见附表：发包人供应装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续； 由承包人供应的材料、设备（详见附表：承包人供应装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第八条 工期延误 对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确

34、认，工期相应顺延：（）工程是改变和设计变更；（）不行抗力；（）发包人同意工期顺延的其他状况。 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准：。施工过程中双方对工程质量发生争议，由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人担当；经认证

35、工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人担当。第十条 工程验收和保修 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（）；（）；（）；承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表：家庭居室装饰装修工程验收单）。 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表：家庭居室装饰装修工程结算单）。 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表：家庭居室装饰装修工程保修单）。第十一条 工程款支

36、付方式 双方约定按以下第 种方式支付工程款：（）合同生效后，发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款：支付次数 支付时间 支付金额 第一次 开工前三日 支付 元 其次次 工程进度过半 支付 元 第三次 双方验收合格 支付 元 工程进度过半指：。（）其他支付方式：。 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，交将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约

37、定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。 因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 发包人未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金元。 由于承包人缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。 由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由

38、有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院提起诉讼。第十四条 几项详细规定 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）元（此费用不在工程价款内）。 施工期间，发包人将外屋钥匙 把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责供应新锁把，由承包人当场负责安装交付运用。 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午点分至点分；下午 点 分至点 分。第十五条 其他约定事项：。第十六条 附则 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 本合同签订后工程不得转包。 本合同一式

39、份，双方各执份，部门 份 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 合同附件：附表-：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）附表-：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）附表：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附表：家庭居室装饰装修工程报价单附表：发包人供应装饰装修材料明细表附表：承包人供应装饰装修材料明细表附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸附表：家庭居室装饰装修工程变更单附表：家庭居室装饰装修工程验收单附表：家庭居室装饰装修工程结算单附表：家庭居室装饰装修工程保修单发包人（签字）： 承包人（盖章）：法定代表人：托付代理人：年 月 日 年 月 日鉴证看法：鉴证机关（章）经办人：年 月 日工程合同 篇7发包方（甲方）_承包方（已方）_经公开招标，甲方将_绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点：_.2、工程总造价：_万元（大写）3、工期乙方确保在_年_月_日开工，于_月_日完工，工程标准达到合格_级。4、开工打算甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后接着负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前打算好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做