2022年关于建筑合同合集9篇.docx

《2022年关于建筑合同合集9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于建筑合同合集9篇.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于建筑合同合集9篇关于建筑合同合集9篇随着法律学问的普及，合同的法律效力与日俱增，合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我为大家整理的建筑合同9篇，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)浙江恒大建设集团有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称： 恒大名城工程。 工程地点： 定海东山隧道西南侧。 工程内容： 本工程由恒大名城1#-22#楼、物业、

2、配电房、门卫、净菜超市、幼儿园、地下室工程组成，采纳框架结构，建筑面积约53603平方米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号： 资金来源： 自筹。二、工程承包范围承包范围： 基坑支护的基础(包括桩基)及上部建筑、结构、水电安装工程。三、合同工期开工日期： 20xx年11月 5 日。(详细按开工报告日子为准) 竣工日期： 20xx年11月 25日。 合同工期总日历天数 380天。四、质量标准工程质量标准： 合格。五、合同价款金额(大写)： 捌仟柒佰陆拾捌万肆仟贰佰 元(人民币)。￥： 87684200.00 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书;

3、2、中标通知书;3、投标书及其附件;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、标准、规范及有关技术文件;7、图纸;8、工程量清单;9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他支付的款项。十、合同生效 合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定 经双方签字或盖章 后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定

4、代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇2甲方：乙方；甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。一、工程名称：_县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100，按实际收方标准数量结算。四、付款方式：于_年_月底前一次性付清五、双方的权力与义务：1、甲方有权指定专人监督工程质量，刚好提出乙方不足的问题，乙方应马上改正，并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。3、乙

5、方必需按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。甲方：_县铺子湾镇中心学校乙方：_县龙滩沟花木园艺场。法人代表：法人代表：经 办 人：经 办 人建筑合同 篇3发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称

6、：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：其次条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期：年月日竣工日期：年月日二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应供应正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本

7、工程合同包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后日内，甲方支付2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。其次种方式：本合同实行按实结算，双方运用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于支付元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签

8、证，签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。选购一、工程材料、设备由乙方选购。（是否都是包工包料？）二、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。（材料进场是不是要甲方确认？）第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲

9、方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规标准。

10、第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第八条质量保修一、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。第九条违约责任（乙方擅自修改图纸的

11、违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。（可否作为解除合同条件？）三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第

12、十一条附则一、甲方代表为，乙方代表为。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方：乙方：代表：代表：户名：开户银行：帐号：年_月_日年_月_建筑合同 篇4工程名称：_工程地点：_合同编号：_（由设计人编填）设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二0xx年三月发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当_工程设计，工程地点为_，经双方协商一样，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1.1 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察

13、设计管理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。其次条 设计依据2.1 发包人给设计人的托付书或设计中标文件2.2 发包人提交的基础资料2.3 设计人采纳的主要技术标准是：_第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互说明的，假如合同文件存在歧义或不一样，则依据如下优先次序来推断：3.1 合同书3.2 中标函（文件）3.3 发包人要求及托付书3.4 投标书第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（依据行业特点填写）_第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件刚好间_第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点刚好间_第七条 费用7.1 双方商定，本合同的设计费为_万元

14、。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。7.2 假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条 支付方式8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计_万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2 设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计_万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。8.3 双方托付银行代付代收有关费用。第九

15、条 双方责任9.1 发包人责任9.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的.时间。9.1.2 发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

16、在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除全同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4 发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标记。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文

17、件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严峻背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员供应工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动爱护装备。9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地产标准图由发包人负责解决。9.1.9 担当本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2 设计人责任9.

18、2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2 、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的状况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2 设计合理运用年限为_年。9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收损失部分的设计费，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_%.9.2.5 由于设计人缘由，

19、延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并依据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。第十条 保密双方均应爱护对方的学问产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复

20、制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上状况，泄密方担当一切由此引起的后果并担当赔偿责任。第十一条 仲裁本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人须要设计人协作建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人担当。12.4 发包人托付设

21、计人协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5 发包人托付设计人担当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6 由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均

22、为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10 未尽事宜，经双方协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）托付代理人：（签字） 托付代理人：（签字）项目经理：（签字） 项目经理：（签字）居处： 居处：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证看法：（盖章） （盖章）备案号： 经办人：备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日建筑合同 篇5合同编号：_发包方(以下简称甲方)：_托付代理人：_单位：_居处地址：

23、_联系电话：_承包方(以下简称乙方)：_法定代表人：_注册地址：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，为保证工程顺当进行，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程地点：_市_区(县)_路_号_楼_室。1.2 住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。1.3 工程承包方式，双方商定实行下列第_种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方供应装饰装修材料明细表);(2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料(见附表四：甲方供应装饰装修材料明细表，附表五：乙方供应装饰装

24、修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方供应装饰装修材料明细表)。1.4 总价款：_元，大写(人民币)：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.5 工程期限_天; 开工日期_天_月_日; 竣工日期_天_月_日;1.6 工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表)。其次条 施工单位资格乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机

25、关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。第三条 材料供应3.1 按合同约定由甲方供应的材料、设备(见附表四：甲方供应装饰装修材料明细表)，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;3.2 按合同约定由乙方供应的材料、设备(见附表五：乙方供应装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。第四条 工程质量4.1 本工程执行_(填建筑装饰工程技术规程)、_(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收

26、标准。4.2 本工程由_方设计施工方案。4.3 甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4.4 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。4.5 在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。4.6 施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负

27、责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第五条 工程验收5.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：_。乙方应提前_天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八：工程验收单);5.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表八：工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单);5.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表十：工程保修单)。建筑合同 篇6发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)现经双方协商

28、达成以下合同条款。一、工程概况：1.工程名称：_2.工程地址：_3.工程结构：_4.建筑面积、层数：_二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的全部钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。2.1钢筋工程：钢筋进料安排供应，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。2.2模板工程：模板进料安排供应，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码

29、放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场随意把方料模板切割、奢侈等事项，甲方有权罚款，每次罚_元。2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨，做好成品爱护）。2.4砌体工程：砌块浇水潮湿、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。2.5架子工程：包括主体施工全部内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、平安通道搭拆；楼层四口五临边防护，平安密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制

30、安；标识、标牌、警示标记和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，根据省级文明工地要求执行，教化所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。三、承包形式：劳务施工承包。1.甲方供应塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常运用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。2.乙方在本工程必需配备专业管理人员；总负责一人；技术总负责一人以及专职质量、平安管理人员，并负责放线、抄同等业务，甲

31、方负责检验。四、承包价格：1.按建筑面积_元平方米。2.建筑面积计算方法见8.1.2条。五、质量标准：根据国家建筑工程验收规范验收，主体结构质量必需达到合格标准。六、工期：自_年_月_日至_年_月_日主体封顶。总日历工期_天。乙方按总合同工期编制形象进度安排，报甲方审批。严格按审批后的形象进度安排执行，每超过一天罚_元。七、施工平安：7.1甲方负责施工现场平安的检查监督工作。对乙方施工人员进行必要的进场前平安教化，宣扬正确运用“三宝”，完善平安防护措施。在现场四周和重点防范部位设立警示牌。甲方应建立健全现场平安制度，逐日进行平安检查，对违反平安制度的作业人员，甲方有权进行指责教化、停工及罚款处

32、理。7.2乙方负责职工的平安管理，进行平安培训，做好班前平安技术交底。进入施工现场必需戴好平安帽，对于高空作业，必需严加规范，系好平安带，作业前首先检查脚手板是否平安，是否坚固，用电设施的接线是否正确、平安、电线是否损坏、老化、开裂、袒露。若被发觉以上各项达不到要求的，每项每次罚款_元，并要求乙方应刚好解除，直至消退平安隐患，符合平安操作规范后方可施工。7.3乙方人员在施工操作中，不按平安规范施工，违章作业所造成的一切平安、质量事故，乙方负责解决并担当一切费用及后续责任，引不行抗力引起的平安、质量事故按相关规定执行。7.4若乙方人员违反中华人民共和国治安管理条例或国家其他法律，除接受国家司法机

33、关惩罚外，还必需执行项目综合治安制度的惩罚条款。八、结算、付款：8.1结算：_8.1.1综合单价：_元/平方米8.1.2工程变更，只要不发生建筑面积的增减，无论结构构件的难易与数量改变与否，单价和结算面积不变；若变更引起乙方返工，甲方应增加相应的费用。8.1.3乙方必需保证足额支付民工工资，因拖欠民工工资引起的相关事宜及责任由乙方全部担当。8.2付款：8.2.1三层主体封顶付已完成工程量（经监理审批后的工程量）的_%，中途可借零花钱（费用在下次支付劳务费时扣回），主体封顶付已完成工程量的_%，砌体工程完工付至已完成工程量的_%。春节放假时按已完成面积付至已完成工程量的_%。8.2.2余款在主体

34、结构验收合格后_个月内付清。8.2.3付款必需由甲乙双方负责人当面到当地银行办理转账手续。九、其他约定：9.1甲方责任、权利：9.1.1负责工程施工全过程的领导、管理和组织协调工作；联系建设、设计、监理单位和其他相关部门解决属甲方解决的问题。9.1.2负责编制施工组织设计、施工方案、制定施工进度安排，确保生产均衡和连续性。9.1.3负责给乙方供应施工技术资料，图纸、设计变更、图纸交底书目、答疑纪要及省级文明工地验收标准各一份9.1.4负责按形象进度和进料安排向乙方刚好供应施工所需的各种材料。9.1.5负责施工中的总质量、平安技术交底，对乙方的施工进行监督、检查和验收。9.1.6负责建立健全施工

35、现场平安、管理制度，对乙方的施工人员进行必要的进场平安教化9.1.7负责向乙方供应办公室、库房各一间。9.2乙方责任、权利：9.2.1乙方必需接受甲方、建设单位、监理单位及上级主管部门的监督检查，负责向甲方供应营业执照、资质证书、机械操作和特别工种人员上岗证，进场管理人员资格证及进场施工人员花名册各两份。9.2.2向甲方缴纳违约质保金_万元，主体封顶验收合格扣除罚款违约金后一次性退还。9.2.3负责向甲方供应专项施工方案、进度安排和月报；材料运用前五日供应用材安排。9.2.4负责对所属作业人员进行平安教化培训，严格按现行平安施工规范作业；负责平安设施的检查报验，严禁运用不合格平安材料。9.2.

36、5严禁转包工程。9.2.6每道工序完工后，乙方首先自检，合格后报甲方验收，必需达到合格工程标准，若甲方发觉一处不合格，罚乙方_元。9.2.7乙方要疼惜财物，做到工完场清，若发觉随意损坏、乱丢材料的，一个扣件罚款_元、一个卡具罚款_元，不刚好清扫卫生、清理施工现场的每次罚款_元。9.2.8本合同是以合格工程标准签订的，若单位工程质量达不到合格标准，是乙方缘由造成，甲方有权对该单位工程按平方米单价下浮_%扣取乙方的违约金，若完成达到合同标准，甲方可适当赐予嘉奖。9.2.9施工过程中乙方必需教化职工做到文明施工，不能出现打架、偷盗等不文明行为，若发生一次罚乙方_元。9.2.10乙方承包范围内分部分项

37、工程的合格必需达到_%。允许偏差项目合格率必需达到_%。若验收达不到_%，乙方必需刚好返工达到要求，返工的全部费用由乙方担当。十、补充条款：10.1未尽事宜由双方协商解决，协商不成的提请当地法院裁决。10.2本合同签字后即为生效，若一方违约，则支付给对方五万元违约金。十一、合同份数：本合同一式四份，正本二份（甲、乙双方各执一份）、副本四份（甲、乙双方各执一份），正副本具有相同法律效力，经双方签字（盖章）后生效，全部劳务作业完工并通过验收、结算付款完毕后自行失效。甲方代表签字：_乙方代表签字：_盖章：_盖章：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇7甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为确保

38、甲方承建的劳务承包合同工程顺当完工，依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，根据高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、主体等全部钢筋工程的制作和安装。钢筋机械、扎丝自带。其次条工期1、开工日期：年月日开工。2、竣工日期：年月日竣工。3、工期必需以甲方工期为准。如未按建设合同工期完成罚款由乙方担当。如提前完成工期予以嘉奖。第三条：质量标准按总包合同的质量约定，国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，达到质量评定优良等级。（1）、对本合

39、同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应的资格证书的娴熟工人投入工作；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；并且供应劳务分包公司的营业执照、资质证书、各工种证件。（2）严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；第四条：质量、平安及文明施工的要求（1）科学支配作业安排；保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；承包方担当本工程施工期间所发生的工作人员伤亡事故及由此引起的经济赔偿，自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。（2）自觉遵守工地

40、的施工现场管理制度及材料出入库保管制度。第五条：劳务酬劳的支付方式钢筋制作安装含扎丝元/吨，焊接、丝接另行计算。完成总工程量50万付乙方工程量款%主体竣工验收后付至%，余额当年内付清。第六条：劳务分包方责任：1、保证所担当工程的施工质量，保证甲方指定的工期、施工进度。2、保证听从甲方现场施工管理人员的管理。3、保证听从国家、地方及施工现场的各项制度。4、甲方所支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农夫工工资，若因拖欠民工工资引起纠纷，一切后果由乙方担当，与甲方无关。第七条：甲方责任由于付款不刚好造成的损失，由甲方担当。第八条：其他其他事宜参照建筑工程施工合同通用条款。本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协议不成的提交工程所在地人民法院裁决。本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日