2022年实用的施工合同汇总七篇.docx

《2022年实用的施工合同汇总七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的施工合同汇总七篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年实用的施工合同汇总七篇好用的施工合同汇总七篇在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你所见过的合同是什么样的呢？以下是我细心整理的施工合同7篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、同等、协商一样的原则，结合工程的实际状况，为确保各方利益，经协商一样达成如下协议：一、工程内容；清理挖地、地面硬化、围墙开门做立柱。二、工程地点；1、峰迪车间路边地坪平地打水泥。2、下水井改道，大门前围墙修补。3、围墙修补；干挂胶路面修补40550。三、工程期限1、本合

2、同总工期为20xx年元月5日开工，至20xx年元月12日结束。2、如遇下列状况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合平安施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不行抗拒的自然灾难（如台风、地震及斗争）而影响工程进度；（4）甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上状况发生的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在五天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币 元整（ ￥元）。五、付款方式1、合同生效后，甲方在三内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币 元整（ ￥元）；2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙

3、方支付工程总价45%的款项，即人民币 元整（ ￥元）；3、余下5%款项做为质量保证金，壹年内全部质量问题全部由乙方负责修理，如一年内无质量问题，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币 元整（ ￥元）。六、 施工要求；1、 将峰迪路边绿化地带清理，挖除多余的土方，挖出的土方由乙方自己处理，甲方不负责土方的处理。2、 要求在地面上先用石子做垫层，垫层的厚度要求不小于20，硬化地面的混泥土厚度不小于20，混泥土的标号要求在C30 水泥，并做好养护工作。3、 在围墙的地方开一个约4m宽的门，门的两边重新做好加固立柱，详细地点由甲方指定，4、 干挂胶路面修补。5、 门卫前路面修补。6、 下水道改道，做

4、三个下水井。7、 干挂胶围墙拆除后重新建立，要求地面用钢筋水泥加固。七、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内支配验收工作，并告知乙方参与验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方缘由未支配验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，通过验收。2、工程未阅历收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可运用。若未经乙方同意启用，所造成的质量问题由甲方担当，并将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。八、验收标准本工程以相关设计方案、要求为依据，根据国家标准进行验收；没有国家标准的，则

5、根据行业标准进行验收。九、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的全部签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，主动协调施工协作关系。（2）负责对乙方进度、质量、平安爱护、综合管理的监督。（3）供应有利施工的现场条件。（4）审核工程安排进度表。（5）负责对要求、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐藏工程、配套工程和合同执行状况进行监督检查及设计变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交全部竣工资料后一周内组织验收。（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务（1）严格按施工要

6、求施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发觉问题刚好向甲方报告并提出解决方案。（3）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。（4）遵守甲方规章制度（含治安、防火等规定），组织文明施工，进入甲方后，乙方工作人员不得吸烟。否则，每发觉一次乙方支付罚款1000元；如造成事故的，全部损失由乙方担当。（5 乙方在履行合同过程中如发生事故造成乙方自身或甲方或第三方人身、财产损害的，由乙方担当全部责任。十、违约责任1、由于甲方缘由，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过

7、合同总价的10%。2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不行抗力外（指斗争、严峻水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不行抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不行抗力事故，甲乙

8、双方均应实行有效措施尽力削减损失并阻挡损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应刚好通知对方，对方在接到通知3天内赐予答复，逾期未答复视为同意。4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到10日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖

9、章后生效。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日施工合同 篇2甲方：_公司乙方：_工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务托付乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、 工程地点：_市梅林原深华石场内。二、 工程量： 约_立方米。三、 工程造价：_元人民币。四、 付款方式：乙方设备进场起先钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_%，尾数待工程完工后一次性付清。五、 甲乙双方责任：（一） 甲方责任：1 负责清除水池内原有松石、浮土，以便利乙方钻眼作业。2 派人员帮助乙方作好爆破平安警戒工作。（二） 乙方责任：1 负责到政府各有关部门办理

10、爆破施工手续。2 负责整个爆破过程的平安工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。3 作业人员持证上岗。4 加强平安警戒工作。六、 违约责任：1 乙方按甲方要求完成爆破施工。2 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、 本合同一式肆份，双方各执二份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：施工合同 篇3发包人(全称)：承包人(全称)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二

11、、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。1、本工程执行中华人民共和国现行市政工程施工及验收规定、建筑工程施工质量验收统一标准等有关标准和规范。2、本工程按现行市政工程质量检验评定标准等达到合格等级。五、合同价款金额(大写)：暂定： (人民币) ￥： 万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、 本合同协议书2、 本合同专用条款3、 标准、规范及有关技术文件4、 图纸5、 预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、承包人向发包人承诺根据合同约定

12、进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。八、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4合同编号：_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_年_月_日签订地点：_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、

13、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：_四、承包范围和内容：_(详见工程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元)。其次条 施工打算一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_

14、份，施工技术资料(包括地质及水准点座标限制点)_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排(包括月安排)，用水、用电安排，送发包方。第三条 工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工

15、日期，见附表一)。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;6.未按

16、合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：_二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐藏工程必需经发

17、包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应

18、以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按

19、土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：_

20、七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办*行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办*行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构

21、配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条 工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、

22、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行。第九条 违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、

23、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第_项方式解

24、决：一、向仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条 附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办*行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的.补充合同。甲方：乙方：日期：施工合同 篇5发包方（以下简称甲方）：_托付代理人（姓名）：_民族

25、：_居处：_身份证号：_联系电话：_手机号：_承包方（以下简称乙方）：_营业执照号：_居处：_法定代表人：_联系电话：_托付代理人：_联系电话：_建筑资质等级证书号：_本工程设计人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：_1.2工程装饰装修面积：_1.3工程户型：_1.4工程内容及做法（见报价单和图纸）；1.5工程承包，实行下列第_种方式：（1）乙方包工、包全

26、部材料（见附表三）。（2）乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料（见附表二、三）。1.6工程期限_日（以实际工作日计算）；开工日期_年_月_日；竣工日期_年_月_日。1.7工程款和报价单（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）_.金额大写：_（2）报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据，依据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。（3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的依据。其次条工程监理若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工

27、程师的职责等通知乙方。第三条施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书3.1施工图纸实行下列第_种方式供应：（1）甲方自行设计的，需供应施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。（2）甲方托付乙方设计的，乙方需供应施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。3.2双方供应的施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书必需符合民用建筑工程室内环境污染限制规范（GB50325-20xx）的要求。3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染限制预评价计算书予以签收确认。3.4双方不得将对方供应的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同

28、以外的项目。第四条甲方工作4.1开工三日前要为乙方入场施工创建条件，以不影响施工为原则。4.2无偿供应施工期间的水源、电源和冬季供暖。4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。4.4遵守物业管理部门的各项规章制定。4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。4.6不得有下列行为：（1）随意改动房屋主体和承重结构。（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。4.7凡必需涉及4.6款所列内容的，甲方应当

29、向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安运用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部门批准。4.8施工期间甲方仍需部分运用该居室的，甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。4.9参加工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收、隐藏工程验收、竣工验收。第五条乙方工作5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、平安操作规程、防火规定，平安、保质、按期完成本合同约定的工程内容。5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。（

30、2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方担当修理和损失赔偿的责任。（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的爱护。（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。（6）保证施工现场的整齐，每日完工后清扫施工现场。5.3通过告知网址、统一公示等方式为甲方供应本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当敬重其民族风俗习惯。第六条工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如

31、需变更，双方应当协商一样。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的依据。第七条材料供应7.1按由乙方编制的本合同家装工程材料、设备明细表所约定的供料方式和内容进行供应。（1）应当由甲方供应的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。（2）应当由乙方供应的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。（3）双方所供应的建筑装饰装修材料，必需符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准，并具有由有关行政主管

32、部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告。（4）如一方对对方供应的材料持有异议须要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测的确不合格的，检测费用则最终由对方担当。（5）甲方所供应的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后，在施工运用中的保管和质量限制责任均由乙方担当。第八条工期延误8.1对以下缘由造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：（1）工程量改变或设计变更；（2）不行抗力；（3）甲方同意工期顺延的其他状况。8.2对以下缘由造成竣工的日期延误，工期应当顺延：（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；（3）因甲方责任造

33、成工期延误的其他状况。8.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方缘由造成工程质量存在问题的返工费用由乙方担当，工期不顺延。8.4推断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。第九条质量标准9.1装修室内环境污染限制方面，应当严格根据民用建筑工程室内环境污染限制规范（GB50325-20xx）的标准执行。9.2本工程施工质量按下列第_项标准执行：（1）北京市家庭居室装饰工程质量验收标准（DBJ/TO1-43-20xx）；（2）北京市高级建筑装饰工程质量验收标准（DBJ/T01-27-20xx）。9.3在竣工验收时双方对工程质量、室内空气质量发生争议时，应当申请由相关行政主

34、管部门认可的专业检测机构予以认证；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方担当。第十条工程验收10.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐藏工程验收；（3）竣工验收。10.2工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。10.3双方进行竣工验收前，乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部平安。10.4双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方担当。10.5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方

35、面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一样签订“解决竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单附件）后亦可先行入住。10.6本工程自验收合格双方签字之日起，在正常运用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。第十一条工程款支付方式11.1合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：11.2工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成，门、窗及细木白茬制品基本制安完成为界定工程过半的标准。11.3工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。1

36、1.4工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。第十二条违约责任12.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当担当赔偿责任；因违反有关法律规定受到惩罚的，最终责任由责任方担当。12.2一方当事人无法接着履行合同的，应当刚好通知另一方，并由责任方担当因合同解除而造成的损失。12.3甲方无正值理由未按合同约定期限支付其次、三次工程款，每延误一日，应当向乙方支付拖延部分工程款2的违约金。12.4由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金。12.5由于乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格，乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔

37、付：（1）对工程质量不合格的部位，乙方必需进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。（2）对室内空气质量不合格，乙方必需进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。（3）室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款；甲方对不达标也负有责任的，乙方可相应削减返还比例。第十三条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，向_人民法院起诉，或根据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第十四条附则14.1本合同经甲乙双方签

38、字（盖章）后生效。14.2本合同签订后工程不得转包。14.3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方担当的责任的，仍应以本合同为准。14.4因不行归责于双方的缘由影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公允原则协商解决。14.5乙方撤离市场的，由市场主办单位先行担当赔偿责任；主办单位担当责任之后，有权向乙方追偿。14.6本合同履行完毕后自动终止。第十五条其他约定事项_.甲方（签字）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_年_月_日_年_月_日市场主办单位（盖章）：_法定代表人（签字）：_托付代理人（签字）：_年_月_日施工合同

39、篇6建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，房屋建筑工程质量保修方法就规定，在正常运用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理运用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必定的联系。保修期可以

40、约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常运用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理运用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工

41、程在缺陷责任期内的修理责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行修理的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。工程质保金不能想当然地与工程的保修期干脆联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必需由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工

42、程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中干脆扣留。其次，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，仔细履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，刚好向建设单位申请返还工程质保金。第三，工程质保金如何干脆扣减修理费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的肯定时间内书面通知施工企业前来修理处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行托付第三方处理，相关费用就可以干脆扣除。因此，作为开发商来讲，肯定要留意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。第四，工程质保金返还时是否计息应约定清晰。一般来说，工程质保金不计利息。在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。（一）建设