2022年实用的建筑合同合集8篇.docx

《2022年实用的建筑合同合集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的建筑合同合集8篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年实用的建筑合同合集8篇好用的建筑合同合集8篇随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，下面是我帮大家整理的建筑合同8篇，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1建设工程施工合同是建设单位与施工企业通过设定的条款，明确双方的权利和义务关系的特别的承揽合同，由于建筑市场实行的先定价后成交的期贷式交易的特别性确定了建筑行业的高风险性；同时，由于建筑工程具有投资大、工期长、材料设备消耗多、质量要求高、产品固定地点、受自然和环境影响约束等具有经济性技术性的特点，再加上目前建筑市场僧多粥少，处于多重关系的市场下，市场对业主的约束

2、和规范甚少，合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在市场交易中处于明显的弱势和不利地位。为此，最高人民法院出台了最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明（以下简称施工合同的司法说明），自20xx年1月1日起施行。在建筑市场法制环境日趋规范和当事人自治原则的新形势下，如何加强企业施工合同管理，防范和规避市场中的合同风险，已成为每个施工企业的当务之急。1、合同风险的主要表现1.1施工合同所依照的是否为有效的法律法规，合同主体是否合格；当事人意思表述是否真实；合同内容和形式是否合法等问题，通常会影响合同的效力，或未能针对性地拟订解决建设工程价款的结算、工程的保险、

3、工程款的拨付、合同解除等详细状况的条款，或光是列入招标投标法、建筑法等原则性条规，到时候合同当事人发生争议，陷入于法无据的尴尬和风险。1.2合同存在着单方面的约束性，责权利不平衡，使施工承包方在苛刻的条件下，被动地承受着质量、工期等方面的诸多风险。1.3业主违约，拖欠工程款的风险。由于业主的资信存在问题，建设资金缺乏或违规工程的存在，使后续资金不能到位。1.4先定价后成交的价格风险。建筑工程的合同标的，往往须要肯定的过程才能完成；受市场多种因素的影响建筑材料的价格有时会发生猛烈波动，合同的固定价、包死价均给施工方带来较大的风险。1.5履约过程中的变更、签证风险。由于业主的缘由，引起设计和施工图

4、的更改，施工的自然条件和作业条件的意外改变等，施IT程量的增加，而业主不按时签证或回复联系单，给施工方带来利益损失的风险。上述列举是合同的主要风险，从风险毒现来看，这些现象属于合同风险管理的范畴。因此，施工企业应主动急遽作出反应，特殊是施工合同的司法说明依据出台以后，施工企业要运用好施工合同的司法说明，进一步健全和完善企业合同管理体系，防范和规避市场中的合同风险，切实地爱护自己的合法权益。2、企业防范和限制施工合同风险的详细措施2.1健全和完善合同管理制度施工企业就合同管理全过程的每个环节和程序，建立和健全详细的可操作流程，这些程序和环节应包括：介绍信的开具、招标信息的跟踪、中标状况的汇总、合

5、同的草拟、洽谈、评审、用印、履约跟踪、变更、违约、解除、终止等。除了总公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司设立的企业，还必需依据实际状况补充增加自己的管理制度，这样可使合同管理的细微环节有章可循，有案可查，削减不必要的失误和盲目所带来的市场风险。2.2建立符合企业实际的合同管理体系。2.2.1大中型施工企业应建立特地的合同管理机构，分公司或项目部应设立合同管理岗位，应由专人专责管理。2.2.2合同管理人员首先要具备相应的法律、法规学问和运用法律、法规的实力，熟识合同签订和变更、索赔程序，同时还要具备工程管理、造价管理学问和实际运用实力。2.2.3应采纳统一的合同文本。最好干脆套用建设部

6、和国家工商局举荐的施工合同示范文本。其特点是规范、全面、严谨、精确，具有较强的操作性。采纳这个文本，将有利于避开因管理人员水平不高或疏忽而产生的漏洞，有利于明确合同主体双方的权利和义务，也有利于合同争议的解决。但在市场中处于强势地位的那些业主和发包方往往不愿采纳该文本，经常喜爱自己拟订合同。这时施工方要引起高度重视，对拟订的每个条款，特殊是合同中的免责条款，加以细致斟酌，以免无效合同和错漏、歧义的产生，尽量限制业主风险的转嫁，尽力爱护自己的合法权益，因为合同中的任一条款都有可能给当事人带来较大风险和重大的损失。2.3要从程序和实体上把好合同评审关，并严格评审2.3.1要充分探讨招标技术文件。招

7、标文件是要约邀请，其中许多关于技术性的要约条款，涉及到发包人、承包人的权利义务，并将成为合同的主要内容。评审招标文件的主要内容应是项目的合法性、工程承接的可能性、施工难易的程度、资信状况、风险程度、以及业主或发包方以往的经营业绩与履约实力等，企业的合同主管部门与相关部门应作出明确的评审结论，确定是否参与招标。2.3.2如投标中标，从程序细微环节上对合约签订权的要求，作出对应的规范化的操作标准和流程。在主体上，依据招标文件和要求规定的合约条款，作逐条的综合评审。并依据合约标的和项目规模的大小，由企业内部合同主管部门协同相关部门以会议会审的方式加以评审。针对合同涉及的法律依据、施工和材料要求、免责

8、条款、条文词句，进行严格审核或修改。对施工企业法人代表的授权代理人，要有严格的条件限制，保证企业法人授权行为的规范。2.4建立严格的印章运用制度企业的合同专用章是代表企业在经营活动中对外行使权利、担当义务、签订合同的凭证。因此，企业要实行合同专用章审批和运用分别的规定。2.4.1由企业主要领导负责审批。2.4.2指定专人做好登记、用印以及合同专用章的保管。2.5加强履约合同过程中的管理。依据建设施工合同持续时间长，标的额度比较大，而且合同履行过程中干扰事务和市场因素多变，变更、增补合同和施工签证频繁，施工企业要应用好施工合同的司法说明第1619条，指导项目部加强签证管理，刚好收集和整理好原始凭

9、证。这是削减合同双方纷争和施工企业经济损失的惟一途径，也是合法合理转移合同风险的主要手段，更是合同当事人爱护自身权益的最好方法。3、加强法律学习，提高防范实力从现有的市场环境来看，施工企业担当太多不应担当的市场风险，但市场的有序、完善和规范，有一个渐进的过程。施工企业应从领导起先到有关部门及人员学透与建设工程亲密相关的建筑法、合同法、招标投标法等基本法律，还需深刻理解和娴熟运用像施工合同的司法说明、建筑工程施工发包与承包计价管理方法等作为法院判决和法官干脆引用的详细法律依据，并详细落实到企业的施工合同管理中，练好爱护自身权益的内功。这样，就能最大限度地削减市场经济中合同和法律诉讼的风险，万一被

10、诉讼，也能用法律爱护自己。这就要靠施工企业在合同管理中有效用好施工合同的司法说明等类似适用法律的相关规定。建筑合同 篇2甲方：乙方：都江堰市奔腾汽车物流有限公司甲方施工工程项目产生的建筑垃圾(材料)须要外运处置，特将本工程项目建筑垃圾(渣土)外运(场内转运)承包给乙方。为确保本工程项目顺当进行，运输符合都江堰市相关规定，依据合同法及相关法律、法规，明确甲、乙双方职责，在同等自愿、公允公正、诚恳守信的基础上，经双方友好协商，达成一样，签订如下合同：第一条工程项目地址：其次条工期：本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分预料天，从20_年月日至20_年月日。第三条单价、总方量参照都江堰市政府办160号文

11、件关于城市建筑垃圾处置标准的批复，本工程项目建筑垃圾(材料)运输按车厢计方量。建筑垃圾(材料)小于或等于1公里之内运费单价定为/m?，每增加1公里运费单价递增元/m?;本工程项目运输价格按6.32.31.5以下的车厢单价定为/车，6.62.41.5的车厢单价定为元/车。合同签署前，由甲、乙双方代表对本工程做估算，本工程建筑垃圾(材料)土方总量约为万m?。第四条结算及付款方式1、每车运输均应填写结算票(一式三份甲、乙双方各存一份，存根一份)，结算票上必需完整填写运输日期、工程项目名称、运输公司名称、运输车辆车牌号、核载方量(单位：m?)、运输距离。并由工程工地负责人、运输车辆司机、负责人签名。结

12、算票必需字迹清楚，如无法识别、涂改、伪造，则票据无效。双方以建筑垃圾(材料)运输结算票(以下简称结算票)作为结算凭证，本工程项目建筑垃圾(渣土)运输部分结束后，实际方量按实际结算票数据进行结算，如结算票与估计方量不一样，则以结算票为准。本工程项目建筑垃圾(渣土)运输完工后，由乙方依据结算票作出工程决算书交由甲方进行核对、结算，甲方应在七个工作日内完成，若甲方逾期不完成的，则视为对决算书没有异议，该决算书作为最终决算依据。2、竣工时间以甲方供应开工时间和竣工时间为准，该工程自进场运输日期起(从20_年月日至20_年月日止，共计天)时间期满后无能该工地是否竣工都视为乙方的运输任务竣工，并一次性支付

13、完全部款项。3、签订合同之时，甲方需按本合同第三条所定价格和土方总量向乙方支付总价款的20%计(人民币)：元，大写(人民币)：作为预付款。乙方收到预付款后，依据甲方供应施工进度安排支配车辆进场作业。4、决算后三日内，甲方应付清全部款项，逾期支付的每日按所欠款项总额的3收取违约金，直到甲方付清为止。5、为保证合同的顺当履行，合同签订之时，甲方须向乙方支付履约保证金大写(人民币)6、甲方未能按上述约定支付预付款、履约保证金及进度款的，乙方有权暂停运输，并向甲方收取违约金(每日按未付款项的3计收)，直到甲方付清预付款、履约保证金、进度款，乙方不担当由此给甲方造成的损失。7、甲方不得擅自支配乙方之外的

14、车辆到甲方施工地进行运输(建筑垃圾(材料)，如乙方发觉甲方有乙方之外的车辆到施工地运输(建筑垃圾(材料)，视为甲方根本违约，乙方有权对该工地停工并要求甲方全额支付该工程已完成或未完的运输费用，并担当违约责任，违约金按合同总价3%计收)，因此给乙方造成的一切损失由甲方担当。8、乙方办理的建筑垃圾运输通行证线路，甲方必需遵照乙方通行线路运输，甲方不得私自更改乙方指定的线路运输，否则将全额扣除履约保证金。第五条甲、乙双方的权利、义务1、甲方需提前七天向乙方供应施工进度安排和有关施工图纸，并且甲方在运输前做好地下管线、管网、地沟等全部设施设备的防护措施，否则在乙方运输过程中造成损坏，且全部由甲方负责;

15、双方并在现场确认对现场标高交接，乙方必需根据甲方的施工进度安排，支配建筑垃圾(材料)运输等事宜，确保工程运输的顺当运行。2、甲方负责施工作业场地打围，基坑按设计标准规范支护，并在乙方进场施工前清理场内障碍物、场内施工便道，场内排水、地下室降水，供应夜间施工的照明设备及运输车辆出场时所需的冲洗设施和车辆冲洗，道路硬化、进出口棕垫铺设等，解决工地周边有关事宜。必需做到作业面内工完场清，保持施工现场与作业面的整齐，文明运输。3、甲方必需供应相应设施和人员确保乙方一切人员、车辆在施工现场内的平安，支配专职的工程现场负责人协调工地相关事宜，协作乙方运输并确认结算单、决算书。4、甲方工程进度将出现较大幅度

16、调整时，应刚好以书面形式通知乙方。因以下缘由造成工期延误，可相应顺延。如因一方的缘由导致延期造成损失的，责任方需赔偿受损方相应损失(缘由为不行抗力的除外)。(1)甲方工程项目设计更改导致停工。(2)甲方工程项目进展造成乙方车辆无法运输或施工。(3)连续下雨超过4小时等恶劣气候或其它不行抗力因素。5、甲方在乙方帮助下于施工前7日办理建筑垃圾处置合同，并将这两证供应给乙方办理用于支配运行路途、时段的都江堰市建筑垃圾(材料)运输合同及通行证。6、乙方负责办理有关建筑垃圾(渣土)外运的一切相关手续，费用由乙方担当。7、乙方必需自带运输所需的设备车辆并配备相应人员，根据都江堰市城乡建设局及相关管理部门对

17、该工程项目建筑垃圾(材料)运输所规定的时间、行驶路途以及运输建筑垃圾(材料)到指定场所。8、乙方应做到参运车辆车况良好，密闭装置完好，建筑垃圾装载适度，保持车辆能够密闭完好，净车出场，随车携带建筑垃圾运输材料通行证，并需确保车辆在运输过程中无“滴、撒、漏”等问题。如因车辆“滴、撒、漏”而影响环境卫生、车辆无证参运、私自不按指定路途或车辆资质不合格等，被相关管理部门停运或被执法部门扣车、罚款等惩罚，由乙方负责处理，其损失由乙方担当，与甲方无关。9、甲方不行将生活垃圾、工业垃圾和有毒有害垃圾干脆或间接混入建筑垃圾，一经发觉造成的后果均由甲方负责。10、乙方参运人员应遵守交通规则，发生交通违章和事故

18、等一切费用由乙方负责担当，由此引起的债权、债务亦由乙方负责，与甲方无关。11、乙方必需协作甲方现场施工人员的合理支配。12、双方各自负责己方生产经营的一切责任及相关费用，各自负责己方生产平安，如在本合同涉及的生产过程中发生平安事故，则由当事方担当责任及损失并负责解决，非责任方予以协作协调。13、双方各自由办理履行本合同所需的相关证照手续时，如需其他方帮助的，则相关方需主动协作帮助。第六条不行抗力因不行抗力造成违约的，遭遇不行抗力一方应刚好向他方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向其对方供应不行抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭遇不行抗力

19、的一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可全部免于担当违约责任。本合同中的不行抗力指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。包括但不限于：自然灾难如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律法定或其适用的改变或者其他任何无法预见、避开或者限制的事务。第七条本合同未尽事项，可由双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，如补充协议与本合同存在分歧，则以补充协议内容为准。第八条本工程项目建筑垃圾(渣土)运输处置部分完工，全部款项结清，履约保证金全额返还后自行终止。第九条本合同壹式肆份，甲、乙双方各持贰份，自签字盖章生效。第十条备注：甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理

20、人：托付代理人：电话：电话：地址：地址：年月日年月日建筑合同 篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据 中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1、 工程名称：1.2、 工程地点：1.3、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。1.4、 承包方式：包工包料（部份材料由甲方供应）1.5、 工期： 天。（按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计）1.6、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。1.7、 合同工程价款（人民币大写）： （详见预算表）。第2条 甲方工作2.

21、1、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。2. 2、为乙方供应施工所需的室内水、电源。2.3、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。2.4、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。2.5、如须要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的详细问题。第3条 乙方工作3.1、参与甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度安排，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和平安交底。3.2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。3.3、

22、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。3.7、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工平安教化。3.8、进场人员必需备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。3.9、乙方必需做好施工平安措施，施工平安乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生平安事故由乙方负责。第4条 关于工

23、期的约定4.1、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。4.2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。4.3、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期5.2、甲、乙方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，

24、其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.3、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。6.1、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。6.1、3、增加的工程项目按甲方签认计算。6.2、工程款的支付方式：6.2.1、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。6.2.2、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。6.2.3、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。6.2.4、余款（保修金除外）在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕

25、。6.2.5、乙方以人民币 工程保修金，待保修期满后十天内结清。6.3、 本工程项目的增减约定6.3、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。第7条 有关材料供应的约定7.1、工程施工所需材料由乙方选购供应至施工现场，如商定需由甲方选购的材料由甲方供应至施工现场。7.2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1、乙方在施工期间严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安

26、操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此产生的一切经济损失及法律责任。第9条 违约责任、争议或纠纷处理9. 1、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应实行协商解决或请有关部门进行调解。9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。甲方： 乙方：代表（签字）： 代表（签字）：年 月 日 年 月 日建筑合同 篇4发包单位(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法及其

27、有关法律、法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程承包事项协商一样，签定本合同。第一条神话KTV整个土建工程承包给乙方，包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为：。其次条工程工期为天，自20xx年6月日起至20xx年月日止。(备注：二楼土建为天，负一楼及一楼共天。)第三条施工平安。承包人应严格遵守工程建设平安生产有关管理规定，组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的费用，均由乙方负责。第四条甲方在施工过程中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。第五条工期完工后，如甲方验收不合格，乙方应无偿返工。第六条本合同于20xx年月日由双方签订，自双方签字或盖章后生效，本合同一式

28、两份，双方各执一份。发包单位(甲方)： 电话：承包人(乙方)： 电话：年 月 日：建筑合同 篇5承运方：(以下简称甲方)托运方：(以下简称乙方)二、运价及运费结算方式1、建筑垃圾运输价格依据该工程实际状况，经双方商定每车每趟运价：车为元。2、运费结算方式(1)乙方以甲方发出的运土票为依据进行运费结算。甲方必需在建筑垃圾票上完整填写承运日期、建筑垃圾消纳场点，签发人签名。建筑垃圾票必需字迹清楚，不得涂改、伪造。三、甲、乙双方的权利与责任1、甲、乙双方必需共同遵守国家建设部和_市建筑垃圾管理的有关法规，不得雇用无牌无证等无资质的非专用车辆参运建筑垃圾。2、甲方应做到建筑垃圾装载适度，有专人清扫和洗

29、车，保证车辆能够密闭完好，净车出场。3、甲方应供应保障建筑垃圾运输过程中的现场治安和秩序正常。不得发生打架、斗殴等违法违规事务，保证平安运输。假如发生违法违规事务，由甲方为主负责处理，乙方予以协作。5、在施工场内发生的事故，造成人身损害及财产损失的，由甲方负责。6、因甲方缘由，被有关管理部门责令停工和被执法部门扣车及惩罚，由甲方负责协调处理并担当相关费用。7、乙方必需根据_市建筑垃圾管理部门对该工程建筑垃圾运输所确定的时间、行驶路途以及建筑垃圾消纳场点运输建筑垃圾，并保证参运车辆车况良好，密闭装置完好。8、乙方应派有工地现场秩序监督员负责对参运车辆的管理，协作_区建筑垃圾管理部门和执法部门以及

30、甲方施工现场管理人员的工作，共同探讨解决建筑垃圾运输施工中的问题，确保正常施工运输。9、因甲方缘由，如车辆无证参运、车辆破损造成的沿途撒漏污染道路、私自不按指定路途、消纳场点运输建筑垃圾或车辆资质不合格等被_区建筑垃圾管理部门停工和被执法部门扣车惩罚，由甲方负责处理，其损失由甲方担当。10、乙方参运人员应遵守交通规则，发生交通事故由乙方车主自行处理，甲乙双方予以协作。四、违约责任1、假如甲方不能按本合同约定如数足额按时支付建筑垃圾运费而造成运力流失，乙方不担当违约责任。2、乙方应保证足够的运输车辆驮运，但因甲方缘由造成车辆损坏(如工地陷车等)而造成的运力下降，乙方不负责任。4、因无法避开、不行

31、预见的因素而造成停工，其误天损失双方均不担当违约责任。5、未尽事宜，双方另行商定，可作为本合同的补充条款。本合同文本一式三份，双方各执一份存档。甲方单位：(盖章)乙方单位(盖章)年_月_日_年_月_日建筑合同 篇6供货方： （以下简称甲方）需货方： （以下简称乙方）乙方因工程建设的须要，向甲方购买建筑材料，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法级替他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，特订立本合同，双方共同遵守，订立以下条款。第一条、工程概况1、1工程名称：阳信水落坡文化创意中心2、2阳信县水落坡乡辛马村其次条、乙方工程建筑所需的水泥、沙子、石子、粘土砖全部

32、从甲方购买，如甲方无法供应乙方所须要的建筑材料型号，甲乙双方协商解决。第三条、乙方依据工程进度，所需的建筑材料分期分批向甲方购买。乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需的建筑材料，经甲方确认后甲方应在2日内将乙方所需材料送到乙方指定的工地。乙方指定专人对甲方材料进行验收并在送货单上签字确认。第四条、以上所需建筑材料价格如下：第五条、质量标准：乙方运用的建筑材料应向建筑工程所在地的区级质量管理部门检测并出具检验报告，担当其费用，经检验合格则可运用，乙方在收货后三日内未将货物送检或将货物投入运用的，则视为乙方验收合格。第六条、付款方式：甲方供应的建筑材料，沙子垫资300方一次性付清，石子垫资300

33、方一次性付清，水泥垫资200顿一次性付清，粘土砖垫资20万片一次性付清。假如乙方没有按时如数支付建筑材料款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金，甲方有权对乙方停工并追要货款，未到的其债务视为到期，乙方应马上支付全部的货款。第七条、在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方（甲方）居处地人民法院。第八条、本合同双方签字盖章后生效，本合同一式2份，甲乙双方各执一份。第九条、本合同订立地点： 本合同双方约定：签字盖章后生效。供货方（公章）： 需货方（公章）：法人代表：法人代表：身份证号码： 身份证号码：电话： 电话：日期： 日期：建筑合同 篇7甲方：XXX乙方：XXX依据中华人民共和

34、国劳动法、中华人民共和国合同法的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20xx平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工程建设自20xx年4月份

35、起先，20xx年10月30日前交工验收。三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方依据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和（一）甲方：1、仔细履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方供应劳动食宿场所，保证水、电设施正常运用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行选购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工

36、平安，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签字）：_ 代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇8第一部分 合同协议书发包人（全称）承包人（全称） 甘南州恒生建筑安装有限责任公司依中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和 国招标投标法及相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜订立本合同。一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程

37、所在省市具体地址：工程承包范围：施工图中设计的全部内容二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）三、主要日期设计开工日期（肯定日期或相对日期）：施工开工日期（肯定日期或相对日期）：工程竣工日期（肯定日期或相对日期）：四、工程质量标准工程设计质量标准： 合格工程施工质量标准： 合格五、合同价格和付款货币合同价格为（含规费）人民币（大写）：元）。详见合同价格清单分项表。除依据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、定义与说明本协议书中有关词语的含义与通用条款中给予的定义与说明相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满意之后生效： 签字盖章 发包人：承包人：（公章或合同专用章）

38、（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表： （签字）（签字）工商注册居处： 工商注册居处：合作市人民西路60号 企业组织机构代码：企业组织机构代码：75091211-3 邮政编码： 邮政编码：747000法定代表人：法定代表人：李崇德授权代表： 授权代表：电 话： 电 话：0941-8225398传 真： 传 真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：合同订立时间： 年 月日合同订立地点：其次部分 通用条款第1条 一般规定1.1 定义与说明1.1.1 合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。1.1.2 通用条款，指合同当事人在履行

39、工程总承包合同过程中依法所遵守的一般性条款。1.1.3 专用条款，指合同当事人依据工程总承包项目的详细状况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人托付，根据合同约定对工程建设项目的设计、选购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。1.1.5 发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款实力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。1.1.7 联合体，指经发包人同意由两个或

40、两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人担当连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。1.1.8 分包人，指接受承包人依据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有相应资格的法人或其他组织。1.1.9 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。1.1.10 监理人，指发包人托付的具有相应资质的工程监理单位。1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。1.1.12 项目经理，指承包人根据合同约定任命的负责履行合同的代表。1.1.13 工程，指永久性工程和（或）临时性工程。1.1.14 永久性工程，指承包人依据合同约定，进行设计、

41、选购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或运用的工程。1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。1.1.16 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人供应的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。1.1.18 项目基础资料，指发包人供应给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（

42、如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。1.1.19 现场障碍资料，指发包人需向承包人供应的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受爱护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。几设计阶段的组成，视项目状况而定。1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。1.1.23

43、 竣工试验，指工程或（和）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。1.1.24 变更，指在不变更工程功能和规模的状况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。1.1.25 施工竣工，指工程己按合同约定和设计要求完成土建、安装、并通过竣工试验。1.1.26 工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、运用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行打算，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的

44、生产或（和）运用功能试验。1.1.28 试运行考核，指依据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。1.1.33 项目

45、进度安排，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施 阶段（包括设计、选购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间安排支配。1.1.34 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人起先现场施工的肯定日期或相对日期。1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的肯定日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。1.1.36 肯定日期，指以公历年、月、日所表明的详细期限。1.1.37 相对日期，指以公历天数表明的详细期限。1.1.38 关键路径，指项目进度安排中干脆影响到竣工日期的时间安排线路。该关键路径由合同双方在探讨项目进度安排时商定。1.1.39 日、月、年，指公历的日