2022年工程协议书模板汇总八篇.docx

《2022年工程协议书模板汇总八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程协议书模板汇总八篇.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程协议书模板汇总八篇工程协议书模板汇总八篇在现在社会，许多场合都离不了协议，签订协议可以爱护当事人的合法权益。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家整理的工程协议书8篇，希望对大家有所帮助。工程协议书 篇1甲方：_乙方：_为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_年_月_日签订建筑施工补偿协议，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行平安、生活环境、噪音污染等造成了肯定的损害或加重，约定由乙方向甲方供应适当的经济补偿作为对居户损害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：第一条 建筑施工时间双方约定，施工的期限为20xx年

2、3月至20xx年10月，总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，假如施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。其次条 在不影响施工进度的前提下。夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的影响。第三条：在协议施工期间。尽量削减因施工对小区居户的出行平安、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严峻的潜在损害。第四条：乙方在签订协议后，必需按时足额的将经济补偿赔付到位。逾期应按协议的方案增加补偿，并担当由此造成的一切后果。第五条： 赔偿金额：经小区居户全体会议探讨确定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾

3、期，依据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。第六条：赔付时间。自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。第七条 争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 其他本协议可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_

4、代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_ 年_月_日_年_月_日工程协议书 篇21本技术协议书由阳煤集团深州化工有限公司（以下简称甲方）与中联正安消防工程有限公司（以下简称乙方）签署2.本技术协议书规定了阳煤集团深州化工有限公司年产22万吨乙二醇项目消防设备选购工程甲乙双方职责及工作范围、所供消防设备工程验收、技术培训、售后服务、日常维护等事宜。3.本项目全部应用功能和技术指标须满意乙方供应技术标书说明书规定，并满意阳煤集团深州化工有限公司相应招标技术要求的规定。4.本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细微环节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应供应符合本规范书和

5、工业标准的优质产品。5本技术协议书所运用的标准如遇与乙方所执行的标准不一样时，按较高标准执行。6本技术协议书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。7本技术协议书未尽事宜，由甲乙双方协商确定。二 、甲乙双方职责及工作范围乙方工作范围乙方向甲方供应完整的、满意招标书与投标书规定消防设备自动灭火系统。乙方应供应满意本协议书要求所必需的服务，其中包括下列内容：1供应设备材料清单所列的设备材料，以及这些设备材料运输到现场。2完成所供消防设备自动灭火系统的安装调试。3乙方在每天下班之前应对施工现场进行清理、打扫。4负责将通过现场验收的消防设备自动灭火系统投入运行。5乙方负责组

6、织对甲方人员的技术培训。6供应技术资料包括：1）技术说明书；2）设备清单；3）试验及测试报告；4）用户运用及维护手册。甲方工作范围1供应稳定牢靠的沟通电源。2参与现场验收并签署现场信息反馈卡及验收报告。3设备安装调试过程中，甲方为乙方现场派员供应工作便利条件。四、系统验收1乙方所供应的设备都必需经过对其质量、功能、性能的必要检验，并且其结果都符合产品颁布的性能指标后，方能发运。检验报告：乙方应供应相应的检验报告，检验报告至少应包含以下内容：检验项目的描述检验的时间、地点、方法检验通过的标准检验数据检验人员签字2系统预验收系统预验收内容包括：1)依据功能规范的.要求进行验收2)测试人机交互的各项

7、功能3)测试各种自动灭火系统的设备的功能4)测试事务记录和告警功能3所供消防设备进场时间、地点、人员：1)时间：依据工程进度，按甲方指定时间2)地点：系统安装现场3)人员：甲方人员若干，乙方2人五、技术培训在工程完工移交运用后，乙方负责对建设单位的管理专家，消防值班人员以及相关人员进行免费培训、沟通。1培训方式：理论讲解实际操作答疑测验等。2依据建设方的须要及拟定的课题，组织专业的技术工程师免费对建设单位相关的消防管理人员及值班人员进行定期的消防学问讲解。努力使双方在消防领域进行互动的沟通，同时达到与时俱进的提高。六、服务承诺1乙方承诺所供应的全部设备、材料的先进性、牢靠性，绝不运用有质量问题

8、、技术问题及不合格的产品，如出现抽查不合格，乙方情愿对不合格产品无偿更换。2乙方慎重承诺为了做到高效、优质、平安按期完工，将实行一切可能的措施，以确保施工各项任务顺当完成，使建设方如期投入正常运用。3乙方将严格执行火灾自动报警系统施工及验收规范、消防水炮系统设计、施工验收规范，坚决实行施工平安管理，保证最佳的平安生产状态，在施工过程中，保证不发生任何重大平安事故，争创平安施工工地。4售后服务与维护保养承诺1）乙方认为：工程全部移交业主后，并不是对甲方终止服务，而是进一步供应优质的售后服务的起先。2）自工程项目验收完成时起先，乙方所供应产品的免费保修期为一年。乙方承诺，在系统设备运行期间，依据运

9、用方须要可免费即时解答设备运行相关技术问题，也可依据运用方的要求，派人员到现场进行技术指导、设备修理；同时 承诺，乙方对产品实行年检制，保修期间的现场指导、设备修理可免费进行，保修期过后的现场指导、设备修理和年检费用按双方协商确定。3）免费维保期间，乙方将定期、定时派人进行系统检查、测试，以保证系 统能完好的运行。4）依据所在的地区和位置,乙方承诺对于所供消防设备自动灭火系统出现的故障, 48小时内赐予解决。5）对客户的投诉，乙方在核对清晰的基础上对有关责任人进行严惩，并反馈于甲方，做到实实在在为客户着想，专心做好售后服务工作，完善对客户的优质服务。七、日常维护消防设备灭火系统应由经过特地培训

10、的专人负责定期的检查和维护。1应定期检查火灾报警限制器的功能，并填写系统运行和限制器检查记录。2每季度应检查和试验火灾自动报警系统的以下功能，并填写季度登记表：1）采纳专用检测仪器试验探测器的动作及确认灯显示。2）试验火灾警报装置的声光显示。3）对备用电源进行12次充放电试验，13次主电源和备用电源自动切换试验。3每年对火灾自动报警系统的功能应做下列检查和试验，并填写年登记表：1）每年应用专用检查仪器对所安装的探测器试验一次。2）对消防报警联动系统、手动消防水炮系统进行模拟试验一次。4消防工程施工验收后，禁止随意挪动消防系统装置，确因设备须要挪动的，应通知厂方进行指导。5若消防自动报警灭火系统

11、发生故障，应刚好与厂方联系，为使乙方刚好了 解状况，留意说明以下几点：限制器发生故障缘由，已实行什么相应措施，此时限制器面板有何显示。6.未尽事宜双方协商解决。甲方:阳煤集团深州化工有限公司 乙方:中联正安消防工程有限公司法人签字（盖章）: 法人签字(盖章):经办人签字: 经办人签字:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日工程协议书 篇3GF19990201合同编号：建设工程施工合同发包人（全称）：_无锡市滨湖区蓝天养老院_承包人（全称）：_江苏中轩建设有限公司_中华人民共和国建设部 制定国家工商行政管理局第一部分协议书承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关

12、法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。第一条 工程概况工程名称： _ 工程地点： _ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： _资金来源： _其次条 工程承包范围承包范围：_施工图所含的全部工程项目第三条 合同工期开工日期：_（以进场通知为准）竣工日期：_以补充协议为准合同工期总日历天数_天第四条 质量标准工程质量标准：_合格第五条 合同价款金额（大写）： _元（人民币）￥：_元。第六条 组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条

13、款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。第八条 承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。第九条 发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条 合同生效合同订立时间：_ 年_ 月_ 日合同订立地点：本合同双方约定_经双方签字盖章_后生效。发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：电话： 电话

14、：传真： 传真：开 户 银 行：开 户 银 行：账号： 账号：邮 政 编 码：邮 政 编 码：其次部分 通用条款一、词语定义及合同文件词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所给予的定义：1.1 通用条款： 是依据法律、行政法规规定及建设工程施工的须要订立，通用于建设工程施工的条款。1.2 专用条款： 是发包人与承包人依据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一样看法的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3 发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4 承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有

15、工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.6 设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8 工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9 工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价管理机构。1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工

16、程。1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人根据合同约定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生须要增加合同价款的状况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人担当的经济支出。1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人起先施工的肯定或相对的日期。1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的肯定或相对的日期。1.1

17、7 图纸：指由发包人供应或由承包人供应并经发包人批准，满意承包人施工须要的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。1.18 施工场地：指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中详细指定的供施工运用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应担当的责任。1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的工程协议书 篇4依据双方合作意向，乙方向甲方供应电脑及网络平安工程师租赁服务，处理甲方计

18、算机及网络系统运行的平安问题。一、甲方的权利和义务1享受全面周到的“网管及计算机修理”服务。2享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。3享受乙方网管工程师，每两周一次的全面检修保养。4全面检修保养：逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行；互联网与局域网是否畅通无阻，以及其他网络设备是否正常连接、工作；如发觉问题，在不影响甲方正常工作的前提下，在最短的时间内解除故障。5享受24小时的 “网管及计算机修理”的免费询问服务，：_。6享受合同期内免费供应最少_小时的电脑学问培训。7在乙方实施服务过程中，甲方应主动帮助乙方工作，避开服务中断。8为保证问题在救援过程中能够快速、刚好、精确，在乙方工程

19、师动身前往现场前，甲方有义务精确描述现场状况，并回答乙方工程师所提问题。9出现不行抗因素阻碍合作业务顺当进行时，双方应以相互理解的看法探讨如何解决问题。二、乙方的权利和义务1此协议生效后，乙方应保证甲方所投保服务的_台服务器、_台交换机、_路由器、_台电脑及其他共享网络设备的正常运行。帮助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后，在国家规定的工作时间内，不超过_小时马上上门，修理的标准达到正常运用。2免费电话询问，_小时供应紧急上门服务的次数不超过_次年，以紧急救援结束后乙方签字确认为准。三、乙方服务内容1硬件服务：乙方保证甲方所投年保的电脑主机（主板、硬盘、光驱、板卡

20、等）、显示器，外设（打印机、扫描仪）、网络设备的维护、修理，保证硬件设备正常运转。注：如发觉硬件损坏，乙方负责硬件修理，对无法修理的硬件，由乙方提出配件的规格、型号和报价，可以由甲方自行选购，也可以由乙方代为您选购（以不高于市场价格为准）。2网络管理与软件平安服务a为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案；b硬件修理、维护；c软件安装、调试；d病毒防护及网络平安；e网络规划、设计、安装、维护；f信息数据复原、备份；g技术询问， 免费电脑培训；h数据整理；i密码管理；j定期系统优化；k系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救复原；3对于上述内容中为未涉及的业务内容，双方协商后重新议定。

21、四、报价标准10台或以下：_元月1120台：_元月2130台：_元月3140台：_元月4150台：_元月50台以上：面议工程协议书 篇5为了仔细贯彻_省教化系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行方法和教化部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知，维护学校利益，严格防止报审工程决算高估冒算，特制定本协议。凡送审基建、修缮工程项目，其报审决算金额，经审计后审减额在10（含10）以内的审计费由学校（甲方）负担，计入工程总造价；审减额超出10部分的审计费由报审施工单位负担。一、工程名称：_。二、报审金额：_。三、施工单位：_。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代

22、表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程协议书 篇6甲方：常州市明爵玻璃有限公司乙方：常州市凯佳特种玻璃有限公司乙方自日起从甲方处选购玻璃，双方发生业务往来多年，乙方至今仍有货款未向甲方结清。现经甲、乙双方友好协商，就乙方偿还所欠甲方货款事宜，达成如下还款协议：一、甲乙双方确认，截止20xx年12月31日，乙方共欠甲方货款人民币1095822元（大写:壹佰零玖万伍仟捌佰贰拾贰元）；二、乙方分期偿还上述拖欠甲方货款共计人民币1095822元，详细还款安排如下：自本协议签订后至年月日前（该处也可改成每月支付肯定的款项至年月日前将上述款项全部付清）将上述欠款全部偿还给甲

23、方；这期间乙方按每月%的利率支付利息，每月号为结息日。上述全部款项于指定日期前汇入甲方指定三、本协议签署后，乙方任何一期不能按时还款，则乙方余下应还款视为全部到期，甲方除有权追收乙方全部应还款额之外，还有权追收全部未支付款项的20%作为违约金。务作为抵押，本次协议签订之后，乙方在10日内协同甲方办理抵押手续。乙方的还款责任供应连带保证，若乙方未按时还款，则甲方可要求代为清偿上述债务、利息及违约金，保证期限自本协议签订之日起至年月日。五、履行本协议发生的争议或与本协议有关的争议，双方协商解决，协商不成，双方可向常州仲裁委提起仲裁；六、本协议双方盖章之日起生效。协议一式叁份，甲、乙双方、保证人各执

24、一份，每份都具有同等的法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程协议书 篇7甲方（托付付款方） ：乙方（付款方）：丙方（收款方）：甲方、乙方、丙方本着自愿、同等的原则，达成以下托付付款协议。1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 年月日签订的合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称： ；收款人账号：；2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够刚好确支付款项。3、丙方供应收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他缘由延误付款与乙方无关。4、甲方对托付付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、精确性不负有审查

25、和鉴别责任。5、以下事项发生变更时，丙方应刚好以书面形式通知甲方，。（1）收款人名称;（2）收款人开户银行及账号。6、甲方应刚好通知乙方，因甲方未能将变更状况刚好通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，乙方不担当任何责任。7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时，停止该项托付付款业务。甲方（托付付款方）乙方（付款方） 丙方（收款方） （签 章） （

26、签 章） （签 章） 法定代表人：法定代表人： 法定代表人： （或授权代理人:）（或授权代理人:） （或授权代理人:）年月日 年月日年月日工程协议书 篇8为了仔细贯彻_省教化系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行方法和教化部关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知，维护学校利益，严格防止报审工程决算高估冒算，特制定本协议。凡送审基建、修缮工程项目，其报审决算金额，经审计后审减额在10%(含10%)以内的审计费由学校(甲方)负担，计入工程总造价;审减额超出10%部分的审计费由报审施工单位负担。一、工程名称：_。二、报审金额：_。三、施工单位：_。甲方(盖章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日签订地点：_乙方(盖章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日签订地点：_第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页