2022年水电安装合同书.docx

《2022年水电安装合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年水电安装合同书.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022水电安装合同书水利水电是国民经济和社会发展的基础产业。那么水电安装合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的水电安装合同范文，感谢您的观赏。水电安装合同范文一甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循同等、自愿、公允、互惠互利和诚恳信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：一、工程概况1、工程名称：太仓之江国际花苑2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。二、工期要求1、合同工期：依据土建工期进行。

2、2、开工时间： 年 月 日。3、工期已考虑以下内容：1、已考虑了节假日对工程的影响;2、已考虑了雨季对工期的影响;3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;4、已考虑了材料进场、电力等意外状况的影响;5、已考虑了农忙因素的影响。三、工程质量标准(一)总体质量要求：1、本工程质量标准 合格 ，标准化文明工地。2、乙方必需严格根据设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必需自觉听从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。3、主控项目全数检查，并必需全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必需达到合格，且85%以上必需达到优良标准(抽查点数按相关

3、质量验收规范执行)。(二)详细质量要求：1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。2、乙方必需听从甲方管理人员的指挥，严格根据以上约定的标准进行施工;因乙方缘由出现施工质量问题，乙方必需无条件、无偿实行相关补救措施，直至消退质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救状况确定是否解除合同。4、分项工程施工完毕之后，乙方必需进行自检，合格方能报甲方验收。5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。四、 工程承包范围依据与甲方协商确定承包 楼号(含地下室，不含人防地下室)，建

4、筑面积约为 m ,其详细承包以下内容：一)、地下室及人防承包范围1、 给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。2、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、一般照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电

5、机);疏散指示管道预埋及照明安装。3、 弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。二) 、商铺承包范围1、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。2、 排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。3、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、一般照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它

6、图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。4、 弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。三) 、住户承包范围1、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。2、 排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。3、 强电：根据图纸完成防

7、雷接地系统安装;应急照明、一般照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。4、 弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。四)、甲方支配的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。六)、本工程全部预埋套管加工不包括在内。七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开

8、孔器、平安带、平安帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。五、承包方式、计量、计价1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。2、甲方除供应垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m2质量平安随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 300元/工日，普工按 180元/工日，合同暂定总价 万元。3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素

9、、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等缘由做调整。4、现场进度满意业主单位总体要求，必需达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他缘由造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和平安保证措施费用。六、结算和付款方式1、如全部工具有乙方供应，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月

10、甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款

11、，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。7、本工程竣工验收合格后15天内, 甲方向乙方支付工程总价款的12%。8、工程质量保证金为3% ，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。9、因甲方缘由延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。10、甲方需把全部材料及设备刚好到场地，乙方不包括材料卸运，如须要

12、卸运需支付费用。九、其它l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。4、本合同的附件项目管理细则为本合同不行分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。甲方： 乙方(签字并按手印)：法定代表人： 电话:托付代理人：日期： 日期：开户银行：账号：水电安装合同范文二甲 方：乙 方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况

13、，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一样，订立本合同，以资共同信守。一、工程概况1.工程名称:2.工程地址:3.工程内容:4.合同工期：二、合同条款明确事项1.承包方式:2.合同价格:3.工作内容：4.工期要求：三、甲方责任1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并刚好将工程所需材料组织进场.2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪遵守法律、平安消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教化工作，并进行监督、检查.3.甲方应刚好供应乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、平安、节约等措

14、施及要求，4.甲方应负责支配好乙方工人的连续生产，尽量避开停工、窝工.5.甲方应为乙方工人供应符合卫生标准的食宿和生产生活条件.6.甲方必需保证乙方工作正常进展，如因甲方缘由造成工程停、窝工，甲方必需支付乙方实际发生费用及工人生活费.四、乙方责任1.遵守公司现场管理制度，听从项目现场管理人员指挥.2.严格根据设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).3.该项工程乙方无权分包和私自转包.4.乙方必需按甲方的工程进度安排和用工安排，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满意工期质量等要求。 对进场的作业人员进行质量、平安文明施工的教化.5.乙方人员进场后，应刚好向

15、甲方供应符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教化，遵守项目的管理制度，听从项目的统一支配和管理.6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得运用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必需持证上岗.7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不行抗拒的因素除外)并担当其经济损失，其事故应分清责任，由责任方担当.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以惩罚，乙方并担当由此而造成的一切损失.8.保证质量平安、工期等责任目标的实现，乙方协作甲方协调各工种，并协作项目部专职质安员对质量平安自检、互检，及平安文明施工等专项检查评定和资料收集.共2页，当前第1页12第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页