2022年建设工程施工协议书4篇.docx

《2022年建设工程施工协议书4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程施工协议书4篇.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建设工程施工协议书4篇建设工程施工协议书4篇在不断进步的时代，协议与我们的生活休戚相关，协议能够成为双方当事人的合法依据。协议究竟怎么写才合适呢？以下是我为大家收集的建设工程施工协议书4篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。建设工程施工协议书 篇1建设方：总包方：分包方：为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一样，订立本协议。一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。二、承包范围：无锡交通世茂项目 B 地块一

2、期桩基础工程。三、工程造价及工程款支付：人民币_元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。四、建设方责任1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2. 负责刚好向分包方支付工程进度款及尾款。五、总包方的工作1. 负责对分包单位进场后的现场平安文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2. 负责现场临时水电的统一管理。3. 在不阻碍承包人优先运用的前提下，合理支配分包人运用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。六、分包方的工作1.

3、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2. 对工程进度、质量、平安、环保文明施工等担当全部责任。3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，听从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4. 刚好向建设方、总包方供应工程进度安排及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5. 自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。6. 严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单

4、位的制定消纳地点。8. 负责对已完工程的成品爱护工作，根据国家的相关规定对工程质量负责。9. 根据规范及无锡市档案馆要求刚好填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所须要的资料)刚好、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。七、工程质量1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当干脆责任。2. 任何由于分包方的材料运用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。八、违约责任1. 分包单位不协作总包管理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、

5、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进行赔偿。3. 供应总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。九、其他本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：总包方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：分包方(签章) ： 法人代表(或授权托付人)：签署时间： 年 月 日建设工程施工协议书 篇2发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方）承包方： （以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际

6、状况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸2、工程地点：3、施工工期：放线后起先挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体合同结构 标准。5、平安目标：依据平安文明施工有关标准规定施工，按平安文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式： 主体劳务大清包三、工程承包内容：1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开

7、挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。全部用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必需达到合格的要求。2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。3、协作其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。4、按规范规定应考虑的施工脚手架、平安围栏，平安通道，工程周边或空间平安防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的平安标记的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际状况由发承包双方

8、协调处理）。5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的平安文明施工管理工作，必需保证施工现场的整齐、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。6、发包方现场合理工作指令。7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人担当。8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的解除。9、人防防护门、地下室侧墙防水爱护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水爱护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工

9、、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包平安、包文明施工、包工完场清、包限

10、额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络安排为准。天数为日历 天（发包缘由造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方担当相关费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必需在发包指令时间（非承包缘由除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必需在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。3、为确保工期，承包方必需配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。假如承包方不能满意工程的施工须要

11、造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件担当。4、遇到下列状况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：重大设计变更（指设计功能变更等）；不行抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；发包方同意顺延工期的其他状况，承包方在上述状况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、平安与验收1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应赐予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）

12、。2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。3、如该工程施工过程中发生平安事故，造成人员损害及财产损失的，发承包双方各自担当自己的人员及财产损失，不担当对方的人员及财产损失。4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。5、承包方在施工期间应仔细根据施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查供应便利条件，并根据发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济

13、支付由承包方担当（不属于承包方责任的由责任方担当）。6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。7、隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐藏和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参与。验收合格后方可进行隐藏和接着施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。8、当主体工程施工至肯定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工起先前，必需由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必需在发包方指令时间内刚好修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

14、9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐藏或接着施工。10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并担当整改费用（承包方缘由造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的

15、责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必需保证工人工资的按时支付，必需保证施工期间工人的各项平安防护和福利待遇符合要求。2、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动爱护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（xx年版）为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时支配的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准）

16、，结算时按 元/工日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。4、付款方法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费510万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。5、因承包方缘由造成业主对发包方的罚款由承包方担当，施工过

17、程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据八、双方责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的平安、质量、法律、法规等学问教化，负责施工组织、技术、质量、平安等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收供应施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用

18、电需达到市安检站要求，达到三级配电二级爱护，一机一闸一爱护，承包方严格按平安操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、平安、文明施工等方面的工作，承包方应赐予主动协作和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。7）因发包方缘由造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业安排。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、平安监督和检查；负责工程的竣工验收。10）发包方担当施工用水电费，无故奢侈由承包方自理。生活区用电费

19、用承包方自理。2、承包方责任：1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、试验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料安排管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理托付书，以便统一负责材料安排和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行担当。2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必需有跟班总负责人，以便现场总协调管理。3）施工过程中的测量放线工作、标高限制工作、质量限制、进度限制、平安文明管理等均由承包人负责，且必需满意发包方的要求。九、合同的解除具有下列状况之一的，发包方可解除合同：1、 承包方在施工过程中，发觉不符合施工规范要求的

20、。2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。3、 承包方不听从发包方正确的管理和支配，不能保证施工平安、质量、施工进度无视施工纪律的。4、 承包方严峻违反发包方的规章制度和劳动纪律的。5、 承包方无视平安操作规定、平安防护不到位，存在较大平安隐患，拒不整改者。具有下列之一的，承包方可解除合同1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵扰承包方合法权益的。2、 发包方无视平安防护措施，劳动平安防护措施，劳动平安卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严峻危害乙方人员人身平安和健康的。以上任何一方解除合同时，必需提前七天通知对方。十、平安文明施工1、承包方应向发包方供应有关平安生产的管理规程及有关资格证，

21、包括： 平安生产操作规程 特种作业人员操作许可证 危急设备、危急作业操作管理规定2、承包方对所负责施工区域内的平安生产管负全过程管理责任。3、由发包方供应的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应仔细验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在运用过程中因材料质量缘由导致事故发生，均有责任方担当相应责任和费用。4、承包方进场后，应刚好建立平安保证体系，明确平安主管人员，并接受发包方的管理和监督。5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业状况进行惩罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必需全额从工程款中扣除。7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展平安达标活动。要做到防护的

22、严密化、规范化、程序化、标准化。8、承包方全部进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权赐予惩罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则肃穆处理，并有责任方担当费用。10、承包方必需建立班前五分钟平安交底、检查等平安活动制度，并按时填写平安活动记录。11、承包方应按国家及省市平安条例规定组织施工，防止一切平安事故发生，因承包方缘由发生的一切伤亡事故均有承包方担当费用，发包方不担当任何责任及费用。12、承包方对所负责的施工区域内的平安生产负全过程管理责任。13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的平安文明施工责任合同执行。

23、平安生产、文明施工及各项协作达不到发包方要求的，必需马上停工订正至合格。14、平安防护细则：1、临边防护：仔细做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采纳50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平平安网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间须要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够平安关闭；施工通道口需按要求搭设平安通道，并悬挂平安警示标记；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，其次道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按外脚手架搭设

24、本规范设置，防护网均需采纳阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点选购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂平安操作规程及平安操作警示标记。5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。6、施工现场需保持整齐有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。十一、约定的其它事项1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事务，承发包双方

25、应主动协调处理。事态严峻违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。2、本合同履行过程中，因工程施工须要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。3、假如施工中承包方不协作发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行担当解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方担当。5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：施工队长一名，姓名： 工作职责： 。水电班组组长，姓名： 工作职责： 。钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。木工班组组长，姓名： 工作职责： 。泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。以上项目管理

26、人员不准随意更换，每周工地办公不少于天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。6、由于发包方缘由造成施工连续停工15天以内发包方不担当任何费用，超过15天发包方担当超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%十三、附则1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。发包方代表： 承包方代表：日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日开户行：账 号：建设工程施工协议书 篇3协议双方： 总包人名称 （以下简称甲方） 以下简称乙方）依照甲方与 （以下称发

27、包人）签订的建设工程施工合同（以下称总包合同），遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工联营事项协商一样，订立本协议书。一、工程概况1工程名称：2工程地点：3工程内容：4承包范围：5合同工期：开工日期：日；竣工日期：总日历天数 天。6质量标准：，一次验收合格率达到100。7合同价款：元 ￥元二、甲方驻工地代表1甲方驻工地代表姓名：三、乙方驻工地代表1乙方驻工地代表姓名：四、甲方责任1甲方委派相关管理人员，实施对工程的监督管理。2帮助协调乙方与发包人、监理的关系，实行业务对口管理，若发生费用由乙方担当。3甲方负责供应工程施工所需资料、表格，若发生费用由乙方担当。4甲方对本工程的

28、工期、质量、平安、文明施工、形象策划等方面，负有指导、监督和服务职责。5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续，费用由乙方担当。五、乙方责任1严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时，若与总包合同的约定冲突时，执行本协议的约定；本协议没有约定的，应按总包合同约定的条款执行。2乙方应严格执行甲方有关的管理方法、规定和要求，规范自身的管理行为，有安排、有步骤地开展施工生产活动，严格执行甲方、监理、发包人的指令，确保协议（合同）顺当履行。3乙方自行负责本工程的施工组织工作，必需严格根据现行国家和地方的施工技术验收规范、质

29、量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。4乙方进场的管理（须持证）人员和主要工种（须持证）人员必需持证上岗。5乙方自行负责本工程的施工组织设计（方案）、投标报价、工程结算，工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用（含交缴管理费等）。甲方可对上述工作供应服务，发生的费用由乙方担当。6乙方对工程的工期、质量负责，担当因此而造成的损失和各项罚款。接受并协作甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定刚好处理发生的质量事故，担当经济及法律责任，发生的费用由乙方担当。7乙方对工程的平安生产负责，担当因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行平安交底，遵守工

30、程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，接受并协作甲方、监理、发包人、行业平安检查人员依法对工程施工中的.平安检查、监督、管理，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产。按规定刚好处理发生的平安事故，担当经济及法律责任，发生的费用由乙方担当。8乙方必需严格根据工程所在地文明施工管理方法和甲方企业形象的各项规范要求实施并担当费用，接受并协作甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理，保证施工场地整齐符合有关规定，交工前清理现场，达到甲方（发包人）的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能根据甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理，在不能满意甲方要求时，甲

31、方可自行完善，其发生的费用由乙方担当。本工程现场达到 级文明工地标准。9乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护等的管理规定，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。10乙方自行负责施工现场及工程的平安、保卫工作。11工程未交付之前，乙方负责其爱护工作，爱护期间发生损害，乙方自费予以修复。12合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口（或共同与监理、发包人进行专业对口），未经甲方同意乙方不得干脆与监理、发包人发生工作联系，与监理、发包人之间的一切技术、经济文件，全部往来函件必需经甲方登记、记录并保管。13每月（发包人）提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度安

32、排，刚好提交其它有关报表。14乙方负责为甲方（若有约定时应包括监理、发包人）管理人员供应办公及生活设施用具，费用由乙方担当。15按规定刚好足额存入和发放农夫工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后干脆支付，并由乙方担当因此造成甲方的损失。16乙方必需为自有人员办理人身意外损害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。17由乙方自行担当工程的垫资及其拖欠工程款的催要，若发生垫资或变相垫资则由乙方自行担当并对由此产生的风险担当全部责任且不影响甲方利益。18

33、乙方自行担当发包人不能刚好供应材料、设备、支付工程款项及其它缘由影响工程正常施工（包括工程停建、缓建）造成乙方自身及其甲方的损失。19乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务，甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、选购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行担当。20乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不担当盈亏责任。21因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方担当。22、担当本工程发生的应由甲方对发包人担当的全部责任和义务，担当本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。六、工程价款确认

34、和支付、管理费用和其它1本工程乙方向甲方上缴管理费（不含应缴税费）为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。2应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必需发生的地方政府及其有关部门的各项收费，规定以外的各项收费和摊派费用。3施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施（包括甲方、监理、发包人）的费用由乙方担当。4为顺当实施完成本工程的施工任务，其过程中发生的经营（款待）费由乙方担当。5甲方派驻现场管理人员的工资（不含“五险一金”每人每月元，包括享受节假日探亲期间）、享受探亲假的来回路费由乙方担当，因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收

35、支工程款）所发生的费用由乙方担当。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场协作乙方参加结算、整理竣工资料时，其工资仍由乙方担当（标准同上），因工程出差（包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款）所发生的费用仍由乙方担当。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方担当。6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方担当（每人每月且随甲方交缴额度的改变调整）。7管理费及其税费的交缴：甲方收到发包人拨付的工程款，扣除管理费、应缴税、费、经营（款待）费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴（交）的费用后刚好向乙方支付，工程完工时收取完全部管理费，竣工结算一经确定，甲方即按结算价款一次调整

36、结清收取完全部管理费。8（也可明确）工程价款的支付：何时、何额度及其总额限制。（或按总包合同约定）9每次支付工程款时，必需根据甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表干脆签署完工（竣工）验收单，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。10支付工程款时乙方必需出具合法有效票据，乙方应在甲方的监督下合理运用工程款，不得挪作他用，以确保工程施工须要。11甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款（发包人支付）的（其中预留工期、质量、平安、文明工地保证金各），当工程竣工后或确认满意本协议约定的工期、质量及

37、达到 级文明工地时，且未发生平安事故，分别支付预留的工期、质量、平安、文明工地 的工程款（保证金）。12甲方只有在收到发包人相应的工程款（保修金）后才能向乙方支付工程款，非甲方缘由不能向乙方支付工程款（保修金）时，乙方不能实行诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。七、乙方选购材料1本工程的材料（发包人供应的除外）由乙方自行选购。乙方必需根据发包人及设计和有关标准要求选购，并供应产品合格证明，对材料质量负责。2材料在运用前，乙方应按要求进行检验或试验，不合格的不得运用，检验或试验费用由乙方担当。八、竣工验收及结算1工程竣工验收报告确认 天之内，乙方向甲方（发包人）供应完整的竣工资料 套，竣工资料

38、必需符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求，并担当因自身资料不合格或不刚好供应所造成的损失。2甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告（书），按实与乙方进行工程造价的结算。九、质量保修1乙方承包的工程内容均属保修范围，保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。2保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题，乙方在接到通知后 天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应马上到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可托付他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。由乙方担当保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。十、违约责任1乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、

39、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、平安、文明施工的有效管理和顺当实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止协议，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方担当。2对不听从甲方（监理、发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理看法直至将其清出现场。3乙方不得将工程转包给他人，否则产生的一切后果均由乙方自行担当。十一、争议1甲乙双方在履行协议中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。2发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程：（1）单方违约导致协议确已无法

40、履行，双方协商停止施工；（2）调解机构要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。3或者不列争议，在其它内列：本协议实施过程中发生争议，双方当事人应刚好协商解决。十二、其它1本工程需向发包人交缴工程保证金（投标保证金、履约保证金、修理保函）、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜，均由乙方负责并担当风险责任及其经济损失。工程竣工后，甲方帮助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。2本协议未尽事宜，均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准，或另行签订补充协议，作为本协议的附件，与本协议具有同等效力。3（在协议实施过程中发生争议，双方当事人应

41、刚好协商解决。）4本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算，甲方（发包人）支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍旧生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。5本协议正本两份，双方各执一份。副本两份，双方各执一份。协议签订时间： 年 月 日协议签订地点：甲方（盖章）：居处：法定代表人：托付代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：乙方（盖章）： 居处： 法定代表人： 托付代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码：建设工程施工协议书 篇4合同号：_甲方：_具体地址：_邮政编码：_联系人：_联系电话：_居处：_乙方 ：_具体地址：_邮政编码：_法定代表人：_联系电话：_居处：

42、_甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并托付乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就托付建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况（一）项目名称：机房建设合同（二）施工地址：_（三）双方委派的工程代表：甲方代表：_联系电话：_乙方代表：_联系电话：_其次条工程项目的运作方式（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等全部相关事宜均由乙方负责；（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方依据甲方制订的

43、要求和细则进行材料选购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特别突发状况应和甲方协商解决。第三条工程项目的详细内容（一）根据甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及平安技术指标，见附件一）。（二）机房的设计、选材、材料选购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料选购）。（见附件一）（四）协作甲方进行设备的调试、调测。（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。（六）其它与基站机房建设有关的事宜。第四条工程价款与费用结算（一）工程施工总价款人民币（小写）

44、：_（人民币大写：_）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。（二）付款方式：1乙方办理完毕全部站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。2机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_%。3剩余_%工程合同款于工程全部完工_个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：收款人：_开户行：_帐户：_5乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格