2022年建筑施工协议书.docx

《2022年建筑施工协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑施工协议书.docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建筑施工协议书建筑施工协议书现如今，我们用到协议书的地方越来越多，协议书对双方的事务履行起到主动作用。想必很多人都在为如何写好协议书而苦恼吧，下面是我为大家收集的建筑施工协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。建筑施工协议书1甲方：以下称甲方乙方： 以下称乙方为了搞好房屋建筑施工平安的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康华蜜，子孙兴盛。因此，杜绝发生一切平安事故，经双方协商签订本协议。第一条、本工程为私人房屋建筑施工。其次条、甲方平安责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的平安事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的平安留意事项即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工向乙方讲清晰。

2、第三条、乙方平安责任（1）乙方代表为平安责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常平安管理工作，严格遵守现场平安规章制度，并负责监管平安施工作业。（2）开工前必需对所属人员进行建房留意事项等平安教化，担心排未经平安教化人员进入建筑场地。（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。（4）乙方负责此项房屋建筑的全部平安责任，假如在建筑中发生生产平安事故，由乙方自己担当全部的事故责任和经济责任。第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。第五条、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。甲方：乙方：证明人：20xx年 月 日建筑施工协议书2发包方（

3、甲方）：（简称甲方） 承包方（乙方）：（简称乙方）甲方因承建xxxx（四期）工程，经甲、乙双方协商一样，甲方将该工程中的 1123幢 的钢管脚手架工程承包给乙方施工，为确保所承包的施工项目顺当完成，经双方充分协商，共同达成如下条款，望共同遵守。一、工程概况：（一）工程名称：（二）工程地点：二、承包内容：本工程范围脚手架的搭设，包括外脚手架、脚手架横档、垂直平安密闭网、脚手架拆除、材料堆放及整理、平安过道、平安平台、施工平台、平安护栏、施工机械操作棚搭设等内容，同时供应搭设上述脚手架的钢管、扣件、平安网、脚手片、每层的分隔条、连接杆、铁丝、平安帽、钢丝绳、花篮、钢丝绳扣件等材料，全部钢管必需刷油

4、漆，外架脚手片满铺。上述施工搭设所需的材料乙方自行解决。乙方同时供应木工内支模架所须要的钢管、扣件。三、质量要求：1、要依据施工图纸要求及施工现场须要进行搭设和施工，施工中严格遵守建筑施工脚手架平安技术规定和建筑施工检查标准的规定，脚手架的搭设必需达到标化工程要求。2、乙方搭设的脚手架由甲方的施工员、技术员根据施工规范在施工前进行检测和验收，假如甲方认为须要整改的，甲方书面或口头通知乙方，乙方根据施工规范和施工实际要求进行整改，乙方拒绝整改的产生的损失由乙方担当。3、乙方在施工中严格根据合同、规范、设计图纸、工程联系单及甲方技术人员的指示进行施工，对于甲方技术管理人员和政府相关部门的检查供应协

5、作，但检查以下不阻碍乙方正常的施工为限。4、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质安检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。四、工程进度及工期：1、乙方必需按甲方的施工安排工期完工，细心组织劳动力。2、甲方每月支配月度及部位安排，乙方按月度及部位安排配套竣工安排组织施工。3、工期为年年甲方根据每天每平方米/元加付乙方工程款，甲方双方协商解决。4、内支模架的运用时间为钢管、扣件进场之日起甲方根据每天每平方米/? 元加付乙方工程款。5、乙方钢管、扣件等材料进场由甲方通知乙方或出具联系单，外脚手架拆除亦由甲方通知乙方，外脚手架的实际运用时间为钢

6、管、扣件材料进场搭设至脚手架全部拆除之日止。五、工程单价及费用结算 1、乙方实际负责脚手架搭设的工程的建筑面积，每m2按叁拾伍元结算（包括基础、主体、其他部分工程、场内其他防维护工程），工期内单价按实际建筑面积 元/平方米，暂定总工程款为万元。 2、施工面积计算方法：其中汽车库2，按每m2元结算，自行车库和贮存室的面积按 面积结算。3、工程款支付：甲方根据月进度完成工程量的60%在次月10日前付给乙方工程款，主体封顶时应付至总工程款的75%，脚手架全部拆除付90%余款竣工验收后3个月付清。乙方施工人员工资部分以现金形式支付（工资部分根据总工程款的40%核定），乙方供应工资册和清单，其余部分根据

7、乙方的指定支付。班主须供应正规有限或租赁支票后支付，遇特别状况双方协商解决，如须项目部解决按0.75%收取费用。4、如甲方须要搭设承包内容以外零星项目，乙方帮助搭设，搭设所须要的费用双方协商确定，详细由甲方的施工人员或技术人员出具联系单或证明。5、本工程结算工程量以竣工结算后的建筑面积为准。六、文明施工1、乙方必需在工人进场后十天内把工人花名册及身份证复印件（包括照片）交给甲方，人员调动要在花名册上刚好调整。否则出现一切意外事故乙方负全责。严禁小孩等非施工人员进入施工现场，被甲方在施工现场查到者每人次扣罚￥50-100元，不听从劝说擅自混入施工现场而发生的意外事故由乙方负全责。2、乙方不得运用

8、18岁以下的非成年工，不得运用60岁以上的老年工和患有不适应本工种工作的疾病患者，乙方必需遵守执行。一旦被甲方在现场查到，每人次扣罚100-200元，违反规定擅自运用以上人员造成的工伤事故由乙方负全责。3、乙方应遵照政府有关法令办妥施工人员的相关证件，甲方赐予督促和帮助。4、乙方的施工人员做到持证上岗。持证率与甲方以放胸卡佩带均达到90%，凡甲方检查发觉证件不全者罚￥10-50元/人次。5、乙方应严格根据甲方的施工方案及有关平安规范、平安操作规程进行施工，对于施工场所必需拆除的设置围拦、文明施工措施等应在达到肯定的平安爱护临时施工后才能施工，在施工完毕后马上复原。6、乙方宿舍内，严禁乱拉乱拖2

9、20v电线;严禁在宿舍内运用电炉、电砂锅、电饭锅、煤气灶，一经发觉除没收设备外，并罚款￥100元/只；严禁随地大便，违者罚款￥50元；严禁打架斗殴，如发生打架和盗窃等事务，每次罚款￥1000元/人：情节严峻的由公安部门处理。7、在施工期间，如发生工伤事故，甲方有帮助紧急抢救的义务，其善后事宜由双方协商进行处理，在甲方施工平安设施、设备齐全的状况下。因乙方施工人员违反劳动纪律而发生违章平安事故，一切后果由乙方负责，甲方不担当事故任何费用。8、乙方应爱惜甲方各种设备、设施，并依据甲方的要求搞好宿舍的整齐卫生和布局。甲方对乙方实行检查监督，对违反者可以处以￥20-100元的罚款，并负责令限期整改。9

10、、乙方可以为本班组员工办理意外事故损害人身保险或由甲方工地统筹缴纳。10、乙方必需完全遵守平安操作规程、平安制度，乙方违反规程、制度，甲方有权视情节轻重予以惩罚。11、对于乙方在施工中的条件和合理要求甲方需供应必要的帮助和便利，对于乙方的施工人员假如稍微违反制度反制度首先以教化为主，假如屡教不改的可以从重惩罚。七、成品的爱护：1、乙方承包范围内外脚手架、防护门等设施在工程未完工前，运用期间乙方应负责设施的爱护工作，并保持设施的完好性、有效性；爱护期间假如因自然损耗缘由须要修复的由乙方予以修复，假如是因为甲方人为因素损坏或超过合同约定工期的，乙方在甲方出具修复联系单后赐予修复，产生费用由甲方担当

11、。2、搭拆架子时不得损坏建筑物，如损坏必需刚好修复并达到质量标准，所需费用由乙方负责。八、材料设备管理1、本工程所需内墙支模架、外墙脚手架的钢管、扣件、脚手片、平安网、铁丝等周转材料，消耗材料均由乙方供应，且自行保管、保养好。（钢管、扣件包括墙、柱板等构件模板工程加固所用材料）2、乙方所供产品质量要求按国标及上级有关规定要求和项目部要求的合格产品，并且供应相应资料。并按有关规定做好进场材料的检测工作。3、木工班所需钢管、扣件等支撑架材料，提前5天报乙方，乙方必需刚好按规格数量进场，甲方需监督木工班妥当保管和施工上述材料，造成材料损坏的根据市场价值赔偿。4、井架、人货两用梯和塔吊由甲方供应。5、

12、甲方为乙方妥当保管和管理上述材料供应必要的帮助和协作，并且禁止其他班组人员未经同意随意运用乙方保管的材料。九、平安要求：1、乙方应负责对进场工人进行三级平安教化和平安技术交底，严格根据规范标准要求施工，以确保脚手架工程的平安牢靠。2、乙方应严格遵守平安生产，文明施工的有关法规条例，遵守甲方各项规章制度，不得违章指挥，违章操作；仔细佩带好劳动防护用品上岗，确保施工平安。施工期间发生平安事故及工伤则由乙方自行负全责，费用由乙方自理。3、甲方应组织工程监理、施工单位对脚手架分阶段验收，验收不合格不得运用，乙方应无条件整改至合格为止。乙方应对没验收合格的脚手架进行封闭管理，甲方赐予帮助。乙方对搭设的脚

13、手架应定期进行检查维护，确保所搭设的脚手架在运用期内的肯定平安，否则发生平安事故一切责任由乙方负责。4、乙方的施工人员必需持证上岗，高空作业必需系好平安带，不得酒后作业和违章作业。十、违约责任：1、因乙方自身组织管理缘由造成工期延误的，甲方惩罚乙方每天3000元。2、乙方应按进度要求配足工人，因乙方生产实力无法达到规范要求、工程进度无法保障，甲方可以要求乙方加快施工制度，假如乙方仍未达到要求的，严峻影响工程进度的甲方可以解除合同，双方对实际发生的工程款进行结算后乙方退出施工，工程上的材料由乙方自行取回。3、甲方未根据合同约定供应施工条件和供应协作义务的，乙方可以不进行施工，工期不扣除。4、甲方

14、未按时支付工程款及其他费用的，乙方可以拒绝施工，所造成的损失和乙方无关，乙方可以根据未付款部分要求甲方支付每天千分之一的赔偿金。 十一、双方的其他权利义务： 1、本工程甲方的履行代表为工程施工中的技术负责人、平安员、材料员等全部施工人员和管理人员，乙方的履行代表为工程实际承包人，代表的行为即为一方的行为无需再行授权。2、本工程施工过程中双方出现合同须要变更由双方的代表人签订补充协议或由相关人员给乙方出具联系单。十二、未尽事宜：本协议未尽事宜，可双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。 十三、其他：1、双方在本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决，如无法解决的，双方均可以向合同签订地

15、（杭州市余杭区）法院起诉对方。2、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，本协议经双方签字盖章后生效，工程款付清，协议自然终止。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表（签字）： 身份证号码：签订日期： 年 月 日建筑施工协议书3甲方：乙方：甲乙双方本着同等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的 项目达成如下协议条款：第一条 工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、工程地点：4、项目业主：其次条 工程管理1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并

16、对该项工程的实施担当一切法律、经济和平安责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。3、技术与质量：乙方必需根据施工图纸和现行施工规范施工，严格限制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应依据业主和监理的要求实行相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方担当质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。4、施工平安：本着平安第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故

17、，若出现平安事故，所发生的一切费用概由乙方担当，并由乙方处理终结，由乙方担当该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因平安问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方担当。5、工程进度：乙方应严格根据施工工期和进度要求组织施工。因乙方缘由造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等状况，乙方担当全部责任。第三条 税金及管理费的扣缴1、乙方全额担当该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。2、甲方根据工程合同总价 %（即人民币小写：大写： 元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目

18、部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章运用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方担当。第四条 工程款的收取与支付工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行： ；帐号： ；收款单位全称： 。如需开设临时帐户，由双方共同管理。工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内刚好拨付给乙方供其工程运用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。假如甲方发觉乙

19、方有将本工程资金挪作他用的状况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权实行相应措施监控乙方的资金运用，直至终止本协议，后果由乙方担当。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。第五条 其它有关问题1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必需全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好平安文明施工以及公司形象宣扬工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤平安等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥当处理，并担当相应责任。2、乙方必需配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、平安、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信遵守法律的原则履行施

20、工合同，确保工程质量、进度、平安、环保、文明施工。3、乙方选购的材料必需选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。6、本工程乙方必需独立组织施工，不得分包，更不得转包。7、乙方应遵循劳动法的规定，因工程需聘用的员工必需签订劳动合同，购买劳动平安保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、平安等方面的法律、经济责任均由乙方负责。8、本工程业主的资信状况、资金状况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙

21、方担当因核实不清或不详引发的一切责任：假如在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它缘由延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务帮助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方担当。9、甲方负责供应承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和平安许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。第六条 甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。第七条 合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。第八条 本协议一

22、式肆份，甲方、乙方各执贰份。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：甲方公司联系电话： 乙方联系电话：甲方公司联系人： 身份证号码：签订时间：20 年 月 日 签订地点：建筑施工协议书4建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：工程名称：工程为了切实加强施工现场平安生产管理，依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范（JGJ46-88）、建筑施工平安检查标准（JGJ59-99），双方本着同等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、

23、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、实行国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、对乙方施工区域进行平安生产和文明施工检查；刚好订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并根据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方供应施工现场生产平安事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动爱护用品的运用和危急预知工作提出指导看法，并监督落实状况。6、对乙方提出的平安生

24、产要求主动供应帮助。7、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、根据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责成乙方以整改。并监督整改落实状况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备运用有关技术规范和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、听从甲方平安生产管理。3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导

25、致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教化培训和无证人员，不得上岗作业。三、平安用电1、向甲方供应书面的临时用电申请。设备设施须要增容时，必需重新办理用电申请手续。2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必需运用正规厂家的合格产品，严禁运用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关平安用电标准。3、执行临时用电平安技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电平安技术交底，避开违章指挥、违章操作和误操作，确保平安用电。4、在运用甲方供应临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出

26、整改看法。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在平安检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必需按要求仔细落实整改。5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、平安生产等方面的培训，未经平安生产教化培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必需依照有关规定持上岗。向甲方供应特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。四、机电设备运用1、乙方应向甲方供应机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必需供应具有专业资质的检测、检验单位出具的平安技术检测证明，否则，不得投入运用。2、起重机械设备的安装和拆卸必需由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行修理和保养，对达

27、不到平安要求又不能修复的机械设备，必需即停用，撤离施工现场。五、人员平安1、参与施工作业的一切人员，必需遵守平安生产纪律，必需佩带工作证（卡）并戴好平安帽进入施工现场，在作业中严格遵守本平安技术操作规程的有关规定，平安上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确运用、保管个人平安防护用品。2、必需按规定运用平安带，平安带必需高挂低用，挂设点必需平安、牢靠。六、违反平安管理规定惩罚方法1、对严峻违规操作及存在重大平安隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除担当所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元5000元。2、进入施工

28、现场乙方人员必需佩带平安帽 未佩带平安帽进入现场罚款10元。3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。4、高空作业不系平安带罚款500元。5、非专业操作人员严禁运用各种机械设备，违反罚款100元1000元。6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位（章） 乙方单位（章）代表人：项目负责人：年月日建筑施工协议书5甲方：乙方：依据电厂（华瑞）项目部平安文明、质量进度工作须要，现就电厂

29、煤管楼，分包的项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。一、平安文明协议：1、乙方进入施工现场，必需严格听从甲方管理人员指挥，戴好平安帽，上架是必需戴好平安带，如发觉没戴人员罚款从各班组工程款扣除。2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的平安教化和技术交底，严禁在施工中违章作业。3、乙方班组成员应爱护现场平安设施标记，严禁破坏爱护设施，不用的材料必需堆放整齐，严禁乱扔乱放。二、质量与进度要求：1、乙方应严格根据甲方的施工方案进行施工，仔细做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方担当全部责任。2、乙方施工进度必需满意甲方的要求

30、，必需听从甲方的管理，严格执行施工规范和平安操作规程，若在施工过程中导致的平安事故乙方应担当一切经济损失，甲方不担当任何责任。三、木工：1、木工班组承包全部的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方供应。2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方 元，按公司承包合同付款，余款年底付清。五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。甲方： 乙方：年 月 日建筑施工协议书6甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中全部的水电路三通，由甲方负责二、在施工中平安质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不担当任何责任。三、在施工中如：砌墙要正，不

31、能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必需按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要匀称，地砖必需要平、正、不能有斜块，顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。四、在施工中甲方发觉乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以劝服，其次再劝服，要是第三次发觉甲方有权终止合同或扣10%的现金。五、施工中假如甲乙双方有不同看法发生争吵，先由村委会调协，假如调协不成则在乡一级调协。六、在付款方面，第一次减5%，其次次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。九、工程完工时自动结束。

32、十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作开心。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑施工协议书7建设单位（以下简称甲方）：承包单位（以下简称乙方）：工程名称：工程地点：为了切实加强施工现场平安生产管理，依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范（jgj4688）、建筑施工平安检查标准（jgj5999），双方本着同等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的平安生产和施工现

33、场临时用电的平安。一、甲方的权利、责任和义务：1、实行国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。2、刚好订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并根据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。3、要求乙方供应施工现场生产平安事故应急救援预案。4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。5、对乙方的平安生产培训、劳动爱护用品的运用和危急预知工作提出指导看法，并监督落实状况。6、对乙方提出的平安生产要求主动供应帮助。7、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。8、根

34、据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐患必需责成乙方以整改。并监督整改落实状况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度，建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备运用有关技术规范和平安操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、听从甲方平安生产管理。3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。5、未经平安生产教化培训和无证

35、人员，不得上岗作业。三、协议内容：（一）登高上架要求1、施工采纳的脚手架、平安网必需由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、平安部门的有关人员验收合格后，方可投入运用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必需有肯定的距离，作业人员必需配备相应劳动爱护用品如平安帽、平安带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确运用，施工作业现场周边设置相关平安标记牌，并设专人巡查。3、进入施工现场的人员必需佩带平安帽。凡在2m以上高处作业人员，必需正确运用平安带，平安带应高挂低用。4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面平安技术交底

36、，并履行签字手续外，必需各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。5、特别工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必需持有效证件及上岗证的专业人员操作。2344、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工平安时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。5、焊接时，操作人员应穿戴好全部防护用具。6、各种用电设备，照明设备在露天运用时必需设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必需齐全。7无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。（四）动火要求1、进入施工现场，必需向施工班组人员进行消防及动火学问教化。2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必需向项目经理

37、提出申请，经项目经理同意签字后方可运用。3、施工中所需运用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必需设特地的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。4、施工现场仔细执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，仔细了解作业环境，确定出动火危急区域，并立出明显标记，危急区内的一切易燃品都必需移走，对不能移走的可燃物，实行牢靠的爱护措施。6、焊工必需持证上岗，无证者不能进行操作。7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。8、五级风以上禁止动用电气焊。（五）室外吊篮施

38、工要求1、施工前必需检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必需进行除锈补焊、更换等，方可运用。2、上架的施工人员，必需穿工作服、防滑鞋，并正确佩带平安带，并与钢丝绳稳固连接。3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用牢固的绳索或挂钩固定在吊篮上。4、进入施工现场的操作人员必需由经过专业培训的娴熟工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。5、上吊蓝进行上下移动操作时，必需有两人协同操作。6、吊篮底部必需采纳建筑用的竹胶板，且用牢固的绳索捆扎坚固。7、吊篮四周必需设有护身栏及挡脚板，并用平安网将篮身围护严密。8、篮内放置的钢抹子、

39、灰刀等零星工具必需用袋子装好并固定于篮身上。1安装队员进入施工现场必需戴平安帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必需系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。2高空施工操作时必需系好平安带。平安带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必需先检查平安带是否完好。平安带必需挂在坚固牢固的地方。3施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。1成立平安生产领导小组，由项目经理负责，设置专职平安员检查工程的平安生产工作，严格执行平安生产制度

40、及平安操作规程的各项规定。2编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必需有针对性的平安措施。3做好各分部分项平安交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性平安教化，新工人未经三级平安教化不得上岗。1244保证和完善各项平安宣扬措施，醒目位置设立平安生产宣扬牌，场内平安生产宣扬牌警告。（八）文明施工要求1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。2、寝室休息时间，除夜间加班外，必需保证晚上十点后休息，以保证其次天的工作精神状况。3、严禁带病上岗操作，一经发觉必需由各施工班组长负责支配换岗或休息，以保证全部施工人员的人身平安。4、施工

41、现场严禁随地大小便。5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发觉，必需清除现场，并视情节对班组负责人进行肯定的经济惩罚。6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。7、进入施工现场不得违反全部规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行肯定的惩罚。（九）施工现场环境要求1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必需实行遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必需做防水处理，容量必需做到

42、不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危急化学物品。4、施工现场各种机械运用时必需实行有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械实行封闭措施。5、在简单产生粉尘的场所，施工人员必需佩带防护口罩，并实行有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。（十）工程质量的要求工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业平安技术标准）、以及甲方工程项目平安技术要求和须要，必需达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期

43、不予顺延。本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位（章）乙方单位（章）代表人：项目负责人：建筑施工协议书8协议编号：工程名称：管理单位（甲方）：施工单位（乙方）：签订地点：签订时间：工程施工平安协议条款协议名称：*管理单位（甲方）：施工单位（乙方）：根据公司平安生产环境管理限制措施平安管理的规定，结合本工程详细状况，为确保施工过程中的平安，双方达成如下协议。1. 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3 主要工程内容：*铅矿职工住宅小区1组团 工程及临时设施、平安文明施工、施工材料及物

44、资上下车、施工机械的操作与维护等。1.4 安排开工日期： 20xx 年 08 月 27 日1.5 安排竣工日期： 工程完工施工人员全部退场2.施工单位（乙方）的责任和义务2.1施工平安责任地段（范围）：、整个施工工地；、各种施工物资及材料制作、堆放场地；、施工围墙外的人行道；施工单位（乙方）保证在这一地段（范围）内进行施工作业，并对施工平安全面负责。2.2建立、健全施工平安保证体系，实行平安逐级负责制，本工程项目施工平安负责人 ,全面负责本工程的施工平安，工程项目现场平安负责人 ,常驻施工现场，负责现场施工中的平安管理。2.3结合本工程性质和特点，保证平安的平安防范内容为现场施工人员、机械设备

45、设施平安运用状况、周边车辆及行人平安。主要平安防范措施是 执行平安生产法，建立平安保障体系，设专职平安员，落实平安生产责任制，严格执行平安措施，平安操作规程，对施工人员进行平安教化培训。施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护，材料进出堆放、垃圾清运，爱护环境，四口五临边防护，工地消防保卫等工作，做到平安文明施工。2.4向管理单位（甲方）供应相关的施工安排支配、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料，以利管理单位（甲方）驾驭工程施工状况，全过程监督施工平安。2.5切实做好对 通讯、电气、给排水 等设施设备的防护，如因施工防护不当造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏，须刚好复原到原设备状态；造成 通讯电气、给排水管网 等既有设备的损坏，须马上通知设备管理单位，协作设