2022年新版私人工程合同范本.docx

《2022年新版私人工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年新版私人工程合同范本.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年新版私人工程合同范本新版私人工程合同现今许多公民的维权意识在不断增加，能够利用到合同的场合越来越多，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我整理的新版私人工程合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。新版私人工程合同范本1甲方：_乙方：_依据民法典及国家有关法律规定，结合本工程的详细状况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方承包区马巷中学新校区土石方工程一事，达成以下协议：一、工程名称：甲方位于_区，用地面积约_平方米，因地势凹凸，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量约_立方米。本项目要求按甲方供应的_

2、设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工，除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。二、甲方责任：1、负责供应_设计院设计的场地竖向设计施工图纸，负责托付测量场地红线坐标及限制高程，交由乙方放样及施工；2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；3、负责托付测量单位进行场地竣工验收测量。三、乙方责任：1、乙方应严格按设计图纸组织施工，不管开挖或回填土方的地质改变，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；2、乙方应严格遵守平安生产、文明施工规范，担当施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部

3、门的政策及法规。3、乙方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。4、乙方应负责施工时的人身平安责任及民事责任。5、乙方应在工地现场平施工图测出红线图范围内坐标点及水准点，并增加翔安一中运动场西南侧大排水沟沟底水准点和向东南侧池塘边水沟沟底水准点的落差。6、乙方须加强现场质量、平安管理，确保施工现场平安；机械设备进出场，应事先与监理、建设单位项目负责人联系。7、乙方应在现场设立平安警示标记牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场担心全隐患。8、合同签定后_天内，甲方向乙方供应工程施工场平

4、图，通讯由乙方自行负责。9、乙方应负责办理工程决算和供应工程内业资料，并在工程完工后_天内提交相关工程内业资料和工程决算书。10、乙方应负责按设计及规范要求分层夯实，每_c厚用20压路机械压实一遍。回填土密实度应满意不低于90%的设计要求。11、工程完工后_天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合建设工程施工现场管理规定的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。四、工程量的计算方法、价格及付款方式：1、经双方协商，本工程不计挖方部份的费用，仅计填方及压实费用。填方工程量暂按甲方供应的设计图纸计算为13万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方

5、应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，详细变更的工程量按实计算。2、经双方协商，回填土不论运距远近，平均按每立方米_元人民币计算包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理、少量石块爆破等）；分层夯实按压路机（20）以台班计价，每台班单价_元，台班数按_台班包干，不做调整。总造价按乙方投标价暂定为_万元。3、工程款支付方式：乙方机械进场后_天内甲方支付工程承包款的20%，工程完成一半后支付进度款的30%，验收合格后再支付进度款的30%；决算经市财政审核所审核完成后且供应完整内业资料后10天内结清尾款。全部款项均通过银行

6、转帐方式进行，乙方应供应区税务部门的专用发票。五、工期：本项目的工期按甲乙双方签定合同后_日内完成。如遇特别状况（设计变更工作量改变不行抗力影响以及非乙方缘由造成的停窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。六、违约责任：七、其他约定：1本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同自甲乙方签字盖章后生效，甲乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_乙方代表（签字）：_时间：_时间：_签约地新版私人工程合同范本2甲方：_公司乙方：_公司原甲乙

7、双方的_工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币_万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、修理及后期整理均由甲方担当），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_万元至法院并根据本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对_万元外款项的冻结。2、乙方同意在本协议书签定之日起的_日内将_全部安装完毕；3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_万元保证金及其银行利息由甲方签字后向_市_银行递交解封凭证。4、乙方同意根据建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程担当设计合理运用寿命期

8、限内的保修责任，并出具必需的质量保修书。5、对于_建设局质监站提出的应由施工单位供应的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的_日内供应，并同意负全部供应责任，否则乙方每拖延一天扣付工程款_万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及_县建筑局监督站书面看法同意后由法院将_万元予以转付。6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。8、本案诉讼费用由乙方担当。甲方：_公司乙方：_公司_年_月_日第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页