2022年有关施工合同范文汇编9篇.docx

《2022年有关施工合同范文汇编9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同范文汇编9篇.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关施工合同范文汇编9篇有关施工合同范文汇编9篇在人们越来越信任法律的社会中，越来越多事情须要用到合同，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我细心整理的施工合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1一、施工合同在企业管理中的应用施工合同的确立，是使施工企业获得某个项目工程的唯一合法路径。完备的完成施工合同，指的是施工单位胜利完成工程规划任务后获得肯定的经济酬劳。因此，就施工企业这一方面来讲，确立和执行施工合同是企业的基本任务。企业的一切管理工作，都必需以这个为中心开展。1.施工合同的多少和工作质量干脆影响着企业的经济利益施工企业的基本

2、任务是现场施工。施工项目的确定必需要先制定合理的施工合同，施工合同是基本的保障形式。企业最终可以制定的施工合同份数的多少、工程总金额的多少以及盈亏额度的大小，干脆导致施工单位生产的整体收入状况和企业的市场份额的多少。另外，完成合同的结果是会赚钱还是亏损也干脆导致这个项目收益与否。即使企业经济利益不是各个合同项目施工收益的干脆累加，但是各个合同项目收益的大体状态，就可以说明企业的经济利益如何。换句话说，施工企业的经济利益完全来自于取得施工合同和胜利完成工程任务。建筑行业与其他一般工业行业的一个主要区分就是建筑行业是现有订单，再进行生产。没有订单，就没有事可做。假如没有实际生产活动，生产经营利益就

3、没有来源；又若每项施工合同的完成的结果都不好，那么整个企业的总体经营收益也就不行能好，就会产生亏损，企业就难以经营下去。2.施工企业生产要素要合理安排在项目施工的企业管理机制中，施工单位应当怎样适合的安排人力和物力以及财力，尽量做到人和物都能够发挥最好的作用，发挥他们最优的利益，都必需先考虑企业的本身状况，各个项目施工的干脆需求应当是企业施工前考虑的问题。各个工程项目对上层领导、实际施工工人的数量、技能等级和实际实力的需求，以及机器设备、施工材料等方面的要求，会根据这个项目所制定的施工合同中所规定的质量要求、工期长短、工程规模、技术标准和实际内容等所确定。假如各个项目在对各方面的需求有冲突碰撞

4、时，施工单位应当以维护企业的利益和企业的形象为主要任务。目前，我们找到当今施工单位在工程的详细操作时最常见的、标记性的缺点。在确定施工合同后，企业会找出某人当选为项目经理。之后，项目经理再去建立自己的领导班子和工人团队，再去完成项目施工合同，从法律层面来说基本符合要求。但是实际操作过程中，始终给予项目经理各种权利，放任项目经理。假如项目经理选择了某人或某种机器设备后，企业就失去了它本身的权利，这样便使生产要素在各个合同项目间的不正常、不匀称配置，并且使企业整体丢失应有的调整作用。通俗说明，虽然增加了项目经理的信念和斗志，使项目经理更好的发展自己的优势。但相反的，它又降低了企业在市场中的整体实力

5、，所以对企业的许久没好处，这种危害在一起先就已经表现出来了。笔者以为，无论是生产要素的安排还是操纵大权都应当在企业手中。企业可以掌控大局，这样才能保证各个项目资源的正确配置，增加企业的整体实力。二、施工合同在施工管理中的应用施工项目起先进行施工就意味着施工合同已经产生法律效用。因此。实际项目施工中的管理全部根据项目施工合同上的规定起先绽开。1.施工合同是施工建设项目最重要的法律依据因为施工合同是以法律为依据所制定的，所以我们必需要严格的依照合同条款办事。实际工程施工操作中的每一点、每一方面都必需严格根据合同要求规定去执行，也就是完成合同所规定的事情。假如一旦出了什么问题，我们必需以施工合同所规

6、定的内容为基本参照、去担当自己分内的那部分法律责任。详细地说，施工合同在施工管理中所起的作用详细体现如下。（1）施工合同严格规定了适合本合同的设定和执行所需的法律条款，合同中所规定的适用法律独一无二，只有它可适用。（2）施工合同会明文规定施工中可能会突发的意外状况，例如合同内容修改、反悔合同、合同疑难解决等的解决方式。（3）施工合同明确了当违约发生时双方的权利和责任。2.施工合同是项目实际操作和完工后检验的参照项目的实际进行过程中，无论在技术层面还是结构层面，或是灵感和施工工艺，都必需严格参考合同文件中的全部条款去严格执行。至于项目完工后的检验，包括预检和验收，详细有检验的标准、方式方法、过程

7、、程度和期限等条件。在施工进行的过程中必需是完全相同的，也必需严格符合施工条款。3.施工合同包括了合同甲方和乙方的基本任务在施工合同的实际操作中，招标人的主要任务是满意施工合同中规定好的金额、工期和方法给工程企业酬劳。工程企业的主要任务是满意施工合同中规定好的程度、流程和速度给招标人完成工程进度。要想完成这种基本的义务，不是几个单调的数字金额，而是必需执行的各项实际的任务，例如后勤保障、维持秩序、安抚心情、良好沟通和合理验收等。这些实际工作做不好的话，就谈不上双方的义务了。所以，施工合同的一个非常重要的作用，就是明确双方责任、工程质量、工程进度及应付金额等详细的内容。三、结语由上文可知，合同的

8、合理对管理建筑工程的质量、施工的速度、完工日期和施工单位的经济利益，同时在削减双方的各种纠纷、树立施工市场正常秩序方面也起了很大的作用。然而现在我国实际建筑施工覆盖的范围比较广泛，合同里通常存在许多的错误和空子。这就严峻阻碍了我国建筑行业的快速发展，并且也不利于建立良好的市场秩序和稳定社会状态。所以，我们要在合同的管理上多下功夫。可以不断实行好的措施、改善合同的管理方法，有效的发扬合同的作用，使建筑市场的发展更健康化、有序化的走上一条可持续发展的道路。施工合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和建筑装饰工程承包合同条例 并结合工程实际状况，双方经

9、协商同意签订本合同。一、承包工程概况：1、工程名称：家庭装修2、工程地点：3、工程性质：住宅4、装修内容：按双方认可装修项目进行施工。5、承包范围：室内装修：二、工程期限：本工程自 20xx年 月 日起先至 20xx年 月 日交工。三、承包形式：半包轻工辅料四、工程造价与付款方式：1、工程总造价： 元。2、付款方式：按工程进度支付、进场付40%，木工进场付30%，木工完工付20%竣工验收后付10%。五、工程质量：1、工程质量：乙方按甲方要求为准和现行规范进行施工。2、工程验收：工程验收以中华人民共和国颁发的施工验收规范质量检验标准为依据。3、隐藏工程施工结束，甲方需验收合格后进行下一步施工。4

10、、保修期：壹年，凡是我公司施工项目内如出现质量问题，我公司负责修理。如自然灾难损失由甲方负责。六、甲乙双方负责甲方负责：对工程进度和质理进行监督，接通施工现场水源、电源和运输道路，及进组织工程验收近期支付工程价款。乙方责任：按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理。七、违约处理甲方：按合同履行自己的责任，因甲方造成的中途更改方案，或工程未付款不到位，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工返工、设备调迁，材料的构件积压的实际损失，由甲方担当负责，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的

11、规定处理。乙方：按规定规范严格施工、保证质量、施工人员遵守施工现场的规定，保证工期：(除人力不行抗拒的因素外)，由于乙方过失造成甲方的材料、设备等损失，乙方负责赔偿。乙方施工中所发生的各种事故均由乙方负责，乙方不按期交工按千分2违约金赔偿。八、说明事项如有增减项目，双方另行协商补充协议，同具备法律效力。九、本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。

12、第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。1.4合同价款：小写人民币：即大写人民币：第2条甲方权责2.1向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。2.2指派为甲方代表，负责合同履行及工程审核。2.3指派为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。2.4参与乙方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，审核乙方的施工方案和进度安排，验收工程。2.5确保在年月日交付施工现场于乙方。2.6组织人员验收乙方的工程。2.7确保根据合同确认之日期支付款项于乙方。2.8甲方负责此项广告工程的报批。第3条乙方权责3.1开工前

13、天，乙方向甲方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向甲方现场交底。3.2指派为乙方代表，负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。3.3指派为乙方工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。3.4严格执行施工规范、平安操作流程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。做好工程进度表，并供应给甲方参考。参与竣工验收，编制工程结算。3.5遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位（住户）的关系。3.6施工中未

14、经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。3.7现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。3.8全力协作甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。第4条关于工期的约定4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。4.2因甲方未能按时交施工现场给乙方，影响工期的，工期相应顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不能相应顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工1小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5

15、条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-20xx）为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3甲、乙双方应刚好办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，如造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延，但乙方必需尽力协作甲方尽快完成工作。5.4由于乙方缘由造成质量或人员事故，其一切后果由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工

16、后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的日内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。如甲方在乙方发出验收通知后的日内仍未组织验收，并办理验收、移交手续的，视为已阅历收和交接。但假如验收不合格，乙方应当协作甲方在最短的时间内改善工程，工程时间可由甲乙双方协商确定，期间所产生的全部费用乙方自理。第6条关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。6.2工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意

17、。6.3本项目造价依据结算书和现有设计图纸内容进行项目造价包干（甲方要求增加的工程除外。第7条关于材料供应的约定7.1本工程的材料全部由乙方自行选购，材料必需符合合格的国标产品。7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，与样板材料不一样的，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规格、中华人民共和国消防条例、其它相关的法规、规范和现场建筑施工单位的规定。8.3由于甲方确认的图纸

18、或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安、火灾事故或人员伤亡事故，其一切后果由乙方担当。第9条违约责任9.1若因乙方缘由逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方0.3%违约金。9.2乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、斗争、火灾等不行抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，在这种状况下，甲方有权单方面终止执行本协议，有权拒付费用，并向乙方索取由此造成一切损失。9.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙

19、方不能刚好开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不担当任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。9.4若甲方在以上规定的时间内逾期未付款，则自本协议约定的付款时间算起，每日按拖欠款金额的0.3%向乙方支付滞纳金;若经甲乙双方协商后对工作一样推迟，则收款时间相应顺延。9.5因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在

20、执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第11条附则11.1本工程钢结构架保修期为_三年;在保修期内，甲方应按国家标准每年为钢结构架上防护油漆一次，如甲方未按期加以防护，乙方不保修;穿孔字保修期为_一年;如本工程钢结构架和穿孔字在保修期内有质量问题由乙方负责刚好免费维护修复。11.2本合同一式份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙双方各持正本1份，副本1份。均具有同等法律效力。11.3在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。11.4本合同履行完成后自动终止，甲乙双方同时签定维护保养合同。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）

21、：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇4发包方(以下简称甲方)：承包方 (以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律，法规的规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的办公室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容及做法详见工程报价单。1.3工程承包方式，双方商定实行乙方包工包料，甲方供应部分材料(即：地砖、墙面砖、木地板、洁具、灯具、开关面板、五金件)。1.4 工程期限开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。1.5 本工程合同金额：金额大写：1.6 付款方式如下：施工队伍进场后，由乙方垫资

22、30%。第一次付款：大房间工程完成50%时，甲方付其次次付款：大房间工程完成100%时，甲方付第三次付款：整体工程竣工验收后，甲方付第四次付款：整体工程竣工验收一年后甲方再付其次条 工程监理本工程实行工程监理，此协议乙方同时具有监理义务。第三条 施工图纸3.1 乙方设计图纸(图纸为合同中的一部分)图纸一式三份，甲方、乙方、工人各执一份;3.2 图纸甲方签名确认后方可施工，施工项目成型后，如不是质量问题甲方要求变更，变更费由甲方担当。第四条 甲方工作4.1 开工前为乙方入场创建条件;4.2 免费供应装修期间水电源;4.3 负责协调邻里关系;4.4 负责办理装修审批手续交纳物业管理押金;4.5 工

23、程材料进场验收，质量，进度的监督,负责竣工验收。第五条 乙方工作5.1 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行本市有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境;5.3 保持施工现场整齐，工程完工后负责清扫施工现场;5.4 爱护好原室内陈设，保证室内上下水管道及电路的畅通;5.5 听从大楼物业及保安正常管理，遵守大楼纪律，担当施工过程中的工人平安责任;5.6 协调处理城管、房管等部门关系(在征得甲方同意的前提下，产生的费用可由甲方担当)。第六条 工程变更6.1 施工项目或施工方式如有变更，双方应协商一样，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用

24、及工期。变更中所产生的费用在第三次工程款支付时一并付清。第七条 材料供应7.1 按本工程合同规定除甲方自购材料外，其余为包工包料( 详情见工程报价单 )。第八条 工期延误8.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延。1.工程量改变或设计变更;2.不行抗力;3.甲方同意工期顺延的其它状况。8.2 因甲方未按合同约定其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方担当，工期顺延;8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;8.5 因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费由乙方担当，工

25、期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程质量按家居装饰工程质量验收标准执行。施工中如双方对工程质量发生争议，申请由建筑装饰质量监督部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程中所支出的费用由乙方担当，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程中所支出的费用由甲方担当。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段进行验收：1.材料进场验收2.木工完工验收3.竣工验收10.2 乙方提前两天通知甲方验收，阶段验收填写工程验收单(见：工程验收单)工程款结清后办理移交手续.本工程验收合格后保修期为一年。 第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按下列方式进

26、行(见1.5 、 1.6款);11.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方填写工程结算单签字甲方在签字时向乙方结清工程尾款。第十二条 违约责任12.1 合同双方中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失;12.2 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品造成损失的，由甲方负责;12.3 因一方缘由，造成工程无法接着履行时，该方应急时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿另一方相应经济损失;12.4 由于乙方缘由

27、，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负 责修理，工期不顺延。第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，向区级人民法院起诉。第十四条 几项详细规定14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运到物业指定的垃圾堆放地点，甲方负责支付垃圾清运费;14.2 施工期间，乙方的作息时间按该物业指定要求执行。第十五条 附则15.1 本合同经甲乙双方签字后生效;15.2 甲乙双方干脆签定此合同的，本合同一式俩份，甲乙双方各一份;15.3 合同履行完后自动终止;15.4 本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在(县)的工商行政管理分局进行合同签证，以爱护合同双方的合法权益。甲方(盖章

28、)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：其次条承包范围：第三条工程承包方式：第四条合同工期开工日期：竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：第五条工程造价、付款方式及价款调整工程造价：付款方式：价款调整：第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更

29、和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必需有出厂合格证书，试验、化验报告单，运用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方担当），不合格的材料、设备不允许进场运用和安装。3、工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准gb5030020xx、火灾自动报警系统施工及验收规范gb501661992、自动喷水灭火系统施工及验收规范（20xx年版）gb502611996、机械设备安装工程施工及验收规范gb502311998、建筑电气工程施工质量验收规范gb5030320xx

30、、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准j51220xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条平安施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2、乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。第八条材料设备选购第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。2、乙方在接到甲方修理通知后4小时内到达现场并刚好处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达

31、到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必需保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方联系电话：_乙方联系人：4、保修金支付方法4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方修理通知后，未能在其次条规定时间内进行修理，则视为授权甲方组织修理，并由乙方担当全部费用和质量责任，同时甲方加收修理费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中干脆扣除后，乙

32、方负责补足质保金。4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方缘由，甲方无法同乙方取得联系，根据上一款执行。4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，修理项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。4.5乙方修理人员到达现场后，必需根据甲方规定的时间、材料、工艺进行修理，对同一问题重复修理两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。4.6免费保修期结束后，乙方修理只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方担当费用。2、乙方在合

33、同签订前向甲方供应企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。6、乙方提出的变更必需经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必需遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要主动刚好向甲方报告。

34、8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计_人，直至完全独立操作为止。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正值理由未按合同约定付款，收到乙方

35、的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自运用造成损坏的，由甲方担当相应责任，工程本身质量缘由造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必需向甲方支付本工程总造价的2的违约金。4、由于乙方供应的材料、设备的质量缘由、乙方施工质量等缘由，导致本工程在运用期间出现的质量事故、平安事故或火灾事等，乙方担当由此造成的一切损失。5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方担当由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必需在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6、乙方在工程竣工后七日内将

36、竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必需向甲方支付工程总造价2的违约金。第十二条廉洁约定甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教化。3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有消遣性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4、甲方在工程项目建设期间发觉甲方人员任何形式的索贿行为，均应刚好实行措施予以制止，并刚好通报给乙方单位领导。5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小赐予行政及经济惩罚。6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的状况，甲方应刚

37、好调查，依据调查状况进行肃穆处理。乙方责任：1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。2、乙方不得邀请甲方人员参与带有消遣性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、乙方在合作期间发觉乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应刚好实行措施予以制止，并刚好通报给甲方审计部。4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行状况的监督。5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为刚好向甲方审计部举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满意其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的

38、基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应惩罚，否则甲方有权扣除应付乙方全部货款，并终止本协议。6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除全部应付乙方货款，同时乙方应担当由此引发的其他方面的责任。甲方监督电话：第十三条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方

39、（公章）：_乙方（公章）：法定代表人：_法定代表人：托付代理人：_托付代理人：合同经办人：_合同经办人：电话：_电话：传真：_传真：开户银行：_开户银行：帐号：_帐号：通讯地址：_通讯地址：邮政编码：_邮政编码：签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_协议签订地：附件附件1、经甲方书面确认的施工图纸，作法说明，设计说明，预算书、图纸变更单，材料单价清单（略）；附件2、施工组织设计（略）；附件3、招标文件、投标文件及中标通知书（略）。甲方：乙方：依据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参与_工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工平安、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。一

40、、工程承包范围及内容二、双方责任甲方：1.乙方进场前，做好场地的三通一平。2.桩位的放验线，施工材料的到位。3.派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。4.帮助乙方解决进退场时的运输及吊装。5.帮助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。6.负责清除地面及地下障碍物。7.负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：1.依据施工要求，保质、保量、按期完成项目。2.做好施工原始记录。3.根据甲方的进度安排施工，听从驻地代表的管理。4.严格把好质量关，如因乙方施工缘由造成工程质量不合格，乙方必需返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。5.严格根

41、据操作规程进行施工作业，确保施工平安，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。三、质量标准根据现行有关规范要求及施工设计图纸施工。四、综合单价_。五、付款及结算方式_。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：代表（签字）：_ 代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6发包方（甲方）：XXXXXXXXX承包方（乙方）：XXXXXXXXX兹有乙方现承包甲方发包的工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包范围：5、承包

42、方式：6、质量要求：XXXXXXXXX建筑装饰装修工程质量验收规范7、工期要求：20xx年XX月XX日至20xx年XX月XX日。二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方供应临时水电。三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或

43、设备管线。四、关于质量的约定：1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB5021020X、GB5030320X、GB5024220X、GB5032720X等）作为本工程的质量评定验收标准。2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款和结算的约定：1、双方商定本工程合同承包价格XXXXXXXXXX元（人民币）。2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。3、付款方式：（1）开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。（2