2022年水电安装承包合同15篇.docx

《2022年水电安装承包合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年水电安装承包合同15篇.docx（66页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年水电安装承包合同15篇水电安装承包合同15篇随着法律学问的普及，合同的地位越来越不容忽视，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我收集整理的水电安装承包合同，希望能够帮助到大家。水电安装承包合同1甲方：立合同单位乙方：兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺当进展，达到预期目的，依据经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。一、 工程名称：食堂、宿舍二、 工程地点：三、 承包方式：实行包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。四、 施工范围

2、：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、 工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程起先安装预付20%，计币2、完成工程在万元;3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发觉质量问题，保修金按时退还。六、工程期限：从合同生效日起，乙方亲密协作土建同步施工，与土建同步竣工。七、工程质量验收：1、乙方严格根据施工图纸，各个单项工程及隐藏工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如

3、甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙方必需对用户负责，在交付运用的壹年内负责包修，保修范围：施工质量的包修费用由乙方自理;材料质量的包修费用由乙方负担;因甲方运用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以解除或调换，费用由甲方自理。八、乙方必需重视平安生产，严格按平安操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方担当责任。九、其它：1、在施工中，甲方应尽量供应乙方在施工中的各种便利，主动做好协作协调工作。2、在施工之前，乙方所须要的加工场地，工具材料间由甲方供应负担解决。 本合同一式肆份，甲方贰

4、份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 电话号码： 电话号码： 开户银行：帐 号：年 月 开户银行： 帐 号： 日订立水电安装承包合同2发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包

5、方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围

6、之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的

7、部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结

8、果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应

9、加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方刚好供应工

10、程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行

11、合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日水电安装承包合同3工程名称：甲 方： （发包人）乙 方： （分包人）质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一 承包方法：1 承包形式：单包，即包工不包料。（耗材由甲方供应，含耗材及机械工具等，焊条、锯条、铁钉、铁丝、胶带、切割片等易耗材料。）。2 工作范围：1.工程上的主体预埋（包括强弱电）、2.水电

12、安装（供水，排水，依据图纸施工到位）(强弱电主线入户)，3.消防安装：消防弱电的安装调试，消防栓的安装调试乙方不负责验收）。4.材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求施工，中途假如有变更则另行计价。4 总承包面积 平米（建筑面积按图纸实算）二 开工日期：以现场通知为准工程进度：按甲方要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走。三 质量上：项目部对该工程质量管理目标-一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当

13、圆满。四 平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方（承包人）负责，甲方不担当任何责任。五 文明卫生 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。甲方驻工地代表1甲方驻工地代表姓名：2职责：按合同约定，刚好供应给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。甲方工作甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作：1负责与业主的联系，组织重大经济谈判；2负

14、责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度安排、月安排及周安排；3负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、平安和文明施工进行监督；4定期组织召开业主例会，对施工生产状况进行协调；5供应施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；6供应乙方人员食宿场地；7负责供应甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方；8甲方帮助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；9保证春节前乙方工人工资能刚好发放；10刚好反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。乙方驻工地代表1乙方驻工地

15、代表姓名2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。根据甲方的工期总控安排、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求细心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的项目管理方法及规章制度。乙方工作乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：1编制施工方案，并经过甲方代表批准；2根据甲方通知的时间准时进场，并在一周内依据所负责项目图纸提出设备材料安排，并对数量负责；3严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；4根据甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉协作施工过程中应根据甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。八 付款方式结算

16、依据：以建筑面积根据设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。1.按节点进度支付工程款：0.000封顶支付9%，三层封顶支付6%，九层封顶支付4%；十六层封顶支付6%；主体封顶支付5%，地下室至九层安装完成支付15%，十层至十六层安装完成支付15%，十七层至顶层安装完成支付15%；安装调试完毕支付17%；工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的3%；剩余5%为保修押金，工程结束验收后按总承包金付足 剩余5%为质量保证金（三个月内付清）九 工期延误：1 对下缘由造成的工期延误，经业主、甲方确认的可以顺延工期：2有大的设计变更工程量增加较大时；3不行抗力；4乙方施工项目对工期

17、造成影响时；5方代表同意顺延的其它状况。6格按甲方工程部进度安排施工，如完不成时，甲方有权责令乙方限期整改。补充条款：1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准；2如因甲方所供材料不刚好工期顺延。本合同未尽事宜，可另行补充合同及附件，补充的合同及附件与本合同具有同等法律效力。十 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。发包人： 分包人：法定代表人： 法定代表人：托付代表人： 托付代表人：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：日期： 年 月 日 日期

18、： 年 月 日水电安装承包合同4甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 、建设工程质量管理条例 及有关法规的规定，结合本工程详细状况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 承包方式： 包工（保质量、工期、平安生产、文明施工、综合治理）。四、 承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。五、 工期要求：在结构施工阶段，乙方必需跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工依次与甲方的装饰程序亲

19、密协作，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度安排。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以5000以下的罚款，由此造成甲方延误工期的全部损失均有乙方担当。六、 质量标准：根据国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。详细为：1、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx2、04S202室内消火栓安装3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2022版)4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx5、消防验收

20、规范标准6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，平安和运用功能要求的全部检测试验符合施工验收质量规范之规定八、质量验收程序：1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量

21、标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一样。4、乙方必需听从甲方在各次验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。5、乙方对工程现场半成品、成品负有爱护义务，凡因乙方支配不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补复原原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏 。九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员修理，全部

22、费用从乙方预留的保修金中扣除。十、本工程中甲方供应：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。十一、工程量计算方式：本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动爱护及平安措施包干费，施工中发生的平安事故处理费用，全由乙方担当（工伤保险由甲方负责）。十三、付款方式：1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。2、 施工阶段、甲方依据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月

23、完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房运用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。3、 乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内赐予付清。十四、甲方的责任和义务：1、 为乙方供应垂直运输机械的运用和供应本合同第九条约定的施工机具等。2、 向乙方供应施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、平安与文明施工等内容交底第2页共4页4、 甲方有义务为乙方供应工伤保险（乙方需供应有效证件）。5、

24、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。甲方：乙方：见证人：公司签章水电安装承包合同5工程名称：甲方：身份证号：乙方：身份证号：为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：一、承包形式：单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方供应，乙方负责小型工具)二、承包价格：按甲乙双方协商确定，水电安装总面积x平方米，pvc和JDG混合轻工价格x平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)三、工程进度：按甲乙双方及开发商要求，总工程期x天完成，主体预埋

25、阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，全部一切损失费用由甲方全面担当)四、平安：甲乙双方必需保证施工平安，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将听从现场平安管理，发觉隐患刚好反映或汇报，如乙方在施工中听从平安管理，出现事故由甲方担当。五、付款方式：施工期间甲方按x楼和x楼分别单一楼次付款。施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款1、预埋期间标二封顶拨总轻工款x%元。主体封顶拨总轻工款x%元，2、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款x%元。3、给排水完成给排水完成拨总轻工款x%元。4、穿线完成拨总轻工款x%元。5、开关插座和分

26、户盘安装完成拨总轻工款x%元。6、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除x%元修理保证金外，剩余款项一次付清。7、进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必需在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方担当乙方全部损失。8、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的全部损失由甲方全力担当和赔偿。六、合同期内甲乙双方必需信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何缘由使乙方提前退出施工场地，否则乙方全部损失由甲方全部担当。七、违

27、约责任：甲乙双方必需严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必需向另一方支付x元作为违约金。此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。甲方：乙方：20xx年xx月xx日水电安装承包合同6甲方：乙方：甲方将承建的永丰豪庭1#楼、2#楼、3#楼、其中给水管安装分项工程以包工形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，经双方协商达成如下协议，供双方遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：永丰豪庭2、工程地点：永定县、坎市镇3、按施工图纸、设计变更施工。现场问题双方协商处理。4、施工日期：以建设

28、工程施工合同为准;5、质量形式：严格执行现行施工规范和质量验收标准要求;质量达到合格和建设方要求的质量目标。二、承包原则：乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督管理下保质量、保平安、保工期，自负盈亏。三、承包方式：包工：按建筑面积每平方2.2元结算。四、承包范围：给水管、水表箱、水表、水龙头安装。管道试压、上油漆、补孔洞等。1F埋地管与室外给水管道连接。达到管道无渗漏、无堵塞。乙方所产生的垃圾由乙方负责清理。注(3#楼标准层电梯前室与户内地面标高相同、若电梯前室要开槽由甲方负责、乙方负责放样。五、工程款支付方式：1、分栋结算、按月报进度、安装完成支付50%、试压完成支付45%、剩下5%在年底一次付

29、清。 1#楼至3#楼挖沟)六、质量要求：1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工，按国家有关规定规范施工，不得违章作业，不得乱打槽，乱凿洞口，确保水电安装分项工程质量达到合格和建设方的质量目标，肯定听从业主、监理、甲方及有关部门的管理指导，在施工中若出现达不到要求，必需无条件自费返工;2、乙方应负责本工程在施工中全部水电预留孔洞的修补，其水泥、沙、石子、水、电、以及预埋用的钢筋头等由甲方免费供应，不得奢侈材料;3、乙方在墙体预埋水管时必需用切割机割线槽，砖墙的孔洞自行修补整齐;七、其他约定：1、乙方进场后，不得以任何理由中途退场。若退场由甲方派人接着施工，乙方完成的工程量，除已支付的工程款

30、外，余下的部分作为补贴甲方的经济损失;2、乙方施工人员的食、住由乙方自理，甲方供应施工图纸一套给乙方;3、乙方工人进场时应自行办理好各种证件，自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定，发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为，违者每人次罚款500元，情节严峻的移送公安机关处理;4、上级光临工地检查平安文明和竣工验收前，应刚好将本工种垃圾清理干净，不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。5、施工平安防护用品由乙方自行负责，若出现平安事故由乙方自行负责、甲方不再付连带责任。八、违约责任：1、按建设工程施工合同的有关条款约定，属乙方的工作内容，而乙方没有按规定时间完成，所拖延的天数而引起拨付工程款的延误，其

31、责任由乙方负责;九、本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。双方签字之日起生效，至办好工程结算，付清工程尾款时自动失效。甲方：乙方：日期：水电安装承包合同7工程名称：甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料（不包施工辅材和耗材）。2工作范围：工程上的主体预埋、水电安装入户（不包含户内安装）、消防预埋、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3工程造价：按建筑面积每平方米22元。（建筑面积共计：41950平方米，据实决

32、算）。人防区域按建筑面积每平方米加5元。（建筑面积共计：1945平方米，据实决算）。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二工程进度：按甲方及业主要求，总工期360天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好平安合同，分

33、项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方（承包人）负责，甲方不担当任何责任。五文明卫生现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。六合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。七付款方式：每三层为一个结点，主体施工至每个结点后甲方付给乙方人工总工程款30%，主体封顶竣工后甲方付给

34、乙方总工程款40%，二次结构施工结束后甲方付乙方总工程付款20%，全部工程竣工施工结束后，甲方付乙方按总工程款20%，余15%在竣工验收后一次付清。剩余5%为质量保证金（三个月内付清）八此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方：乙方：日期：年 月 日水电安装承包合同8甲方：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)为确保工程项目的顺当施工，按安排保质保量地完成任务，明确双方职责，维护双方利益，在互惠互利、同等相处的原则基础上，经甲、乙双方协商，特制定以下承包协议。一、工程项目：二、工程地点：三、建筑面积：四、承包范围：工程的全部水电安装

35、。注：临时设施以及工程因文明施工须要的全部维护人工费用不得另行计算。五、承包价款：1、承包价格：依据本工程的建筑面积计算，暂定建筑面积为13万平方米，中途付款方式以总承包预算书为准，最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式，结算以干脆费(主材费+安装费=干脆费)下浮10%进行结算。2、高层建筑增加费，及架子措施费不另行计费。3、注：水电质量信誉保证金为70万元，全部单体工程一次性最终通过总体竣工验收后，则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。六、付款方法：1、00.0付5%，20层支付工程款15%，到主体结构封顶在一周内付15%的材料款，到安装完成一半时，支付工程款20%材料

36、款，工程竣工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价75%;2、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的85%;3、工程决算书通过业主的审计审定后，付至审定总价的95%，余款在工程保修期满后的一个月内付清;4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行担当，与甲方无关。七、质量要求：1、乙方严格按施工规范及企业标准施工，发觉问题刚好更正。2、乙方必需严格总承包施工方案和有关规范、标准施工，如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。3、乙方必需听从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥，如违者，甲方有权以200元/次惩罚，并在

37、发放工资时扣除。八、工期要求：为了保证工程按时完成，乙方应无条件听从总包的总进度安排，合理支配施工，各工种间要亲密协作，听从甲方现场负责人统一支配调配。九、平安生产1、乙方在新工人进场施工前主动协作甲方做好三级平安教化，机械操作等特除工种必需持证上岗。2、现场全部的机械设备、平安用电必需符合规范，并遵守一机一闸一漏，用电接设由总包项目部电工负责，严禁违章作业，总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、惩罚的权利，乙方自行负责。3、施工必需平安，平安必需从个人做起，乙方全部施工人员必需遵守平安生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的平安生产条例。发觉有担心全因素立刻通知总包项目部刚好整改。4

38、、由于乙方人员违章作业，不听从总承包项目部人员支配和指挥，造成人员伤亡事故，则责任和损失由乙方担当;如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡，费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。十、文明施工：1、人员管理：(1)、乙方承包人必需每天在工地时间不少于2小时，同时协作的班长等专职管理技术人员必需常驻工地，乙方应刚好做好各项技术交底工程，协作甲方项目部做好各项连接工作。管理人员如有特别状况需离岗，必需报请甲方请假批准方可，否则每发觉一次罚款500元/人。(2)、乙方必需与施工人员订立劳动合同，明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动酬劳、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等，统一格式装订成

39、册交项目部处备查。(3)、乙方人员进场时，应在当天向甲方供应进场人员的身份证复印件一份，照片(1寸)8张、外出安排生育证明，以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证，工本费由乙方自理。如不按规定办理，相关罚款由乙方自负。(4)、乙方不得招收童工，不得收留氓流人员，否则罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地，违者罚款200元/人x天，并将人刚好清退。(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实，用餐集中到总包食堂。不准私自用电，运用任何手段烧菜、饭、水等，如有违反没收用具，并罚款200元/次。(6)、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间必需搞好关系，相互帮组、团结，不得寻事挑斗，不得发生打

40、架事故，遇事由班组长相互解决，特别状况由甲方协作总包项目部负责调解。如发生打架事务，无论对错双方一律先罚20x元/次，尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次x人。(7)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为，如被发觉，则按偷盗财物价款的10倍予以罚款，并作开除处理，情节严峻的移交公安机关处理。2、文明施工：(1)、乙方施工人员进入施工现场，必需正确戴好平安帽，佩戴工作证，听从工地平安员统一指挥。(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做到衣着整齐，日常用品安放整齐，不乱丢垃圾，留意公共及个人卫生，做到一日一小扫，一周一大扫，礼貌用语，以诚待人，以理

41、服人。平安用火、严防火灾，对较差班组甲方有权对乙方进行惩罚。(3)、必需做到工完场清，现场材料堆放要合理布局，堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。十一、其他1、乙方承包的工程量不得转包，否则，甲方有权扣除所作一切工程款，有权没收全部保证金，有权清退乙方，相关损失均由乙方负责。2、对未办理暂住证、劳务证的人，甲方不担当任何责任(治安、平安、劳资纠纷);乙方如发生劳资、平安纠纷，甲方受到上级主管部门责问的，按5000元/次惩罚，投诉超过三次的，罚款10000元/次，罚款额在工程款中扣除。3、乙方完成工程量后做好自检工作，并务必一次性通过竣工验收，同时，按审定

42、后的干脆费供应100%的材料发票，以作抵充工程款。4、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等协作土建均由乙方无偿安装。同时，随楼层上升而同步。5、在施工过程中，由于土建与安装相冲突时，则乙方刚好采纳书面形式与土建进行技术交底。6、现场乙方所需的零星钢筋，接地钢筋、均压环、带，水泥、模板等材料均应征得总包同意，才准许运用，否则造成后果自负，如甲方无关。7、甲方和总包签订合同不允许转包，如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中，对外只能说合作，帮助管理，严格保密是转包，如乙方不遵守该条规定，出现一切后果有乙方负全部责任。以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，按甲方常规处理方法解

43、决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。经双方签字之日起生效，帐清失效。甲方签章：乙方签章：年月日年月日水电安装承包合同9发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 身份证号码：依据国家有关法律、法规和本工程的详细状况，为确保工程质量、施工进度、平安目标的实现，甲、乙双方在自愿、同等、互利的基础上，经协商一样，签订本协议，以资双方共同遵守。第一条 工程项目(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、全部安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。(四)承包范围：按第一条中第(三)条承包内

44、容，内容如下：1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井(不包市政工程)。3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防限制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括(必需要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。7、智能系统

45、按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及全部器材安装调试)。8、其他属水电安装工程的附属项目。9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。(五)承包方式：包工不包料、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业须要的一切施工机具、包进退场路费、包平安帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、平安教化合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流淌人口等必需办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市 工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。其次条 工程计量及造价：按第一条(四)(五)款的规定内容以议