2022年标准工程合同.docx

《2022年标准工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年标准工程合同.docx（64页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年标准工程合同标准工程合同随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我为大家整理的标准工程合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。标准工程合同1买方（甲方）：_卖方（乙方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就建筑工程塑料管材管件（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。第一条运用货物工程概况1工程名称：_2工程地点：_3建设单位：_4施工单位：_5监理单位：_6运用部位：_其次条货物的基本状况本合同签订后甲方增加选购

2、量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条约定的单价执行第三条技术质量要求1货物质量执行_标准2货物性能的其他技术要求是：_3对货物原材料的技术要求是：符合相关原材料标准的要求，并通过“静液压状态下热稳定性（8760）检验”4对货物生产工艺的技术要求是：采纳_设备生产5货物的质保期为：_6其他约定：_第四条包装物的供应、包装标准及费用担当1包装物由乙方供应并担当费用甲方供应并担当费用2包装标准：_3其他约定：_第五条付款方式1双方约定按以下第方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，每月日前支付上月供

3、货货款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，乙方每供货达到后_日内，甲方支付该批货物价款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内，甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清（3）其他方式：_ _。2甲方无正值理由超过约定的交（提）货最终时限日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款第六条交（提）货方式、时间和地点1交（提）货方式：_2交（提）货时间：_3运输方式：_4运输费用：_5货物交接地点：_6收货人：_7甲

4、方指定的货物签收人：_8其他约定：_。第七条货物的验收及检测1乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并供应复印件；供应原材料质量检测报告，详细检测项目应当包括：_ ；进口货物还应当供应报关单等进口凭证。乙方未能供应上述资料的，甲方有权拒收。2甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后_日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。3甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质

5、量要求的，甲方有权退货。4双方对于封样以及复检的方法，按_执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：_；样品采集与封样的方法是：_ 。双方约定的复检检测鉴定机构为_，检测费由甲方担当；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方担当。5甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际运用的，视为对货物的认可。第八条双方其他义务1甲方义务（1）甲方应当提前_日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并供应必要的帮助。（2）甲方应当根据合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、运用。因甲方缘由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。2乙方义务（1

6、）乙方应当根据合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及运用方法进行技术交底。（3）乙方应当明确告知配套运用产品的保质期限或有效期限。第九条违约责任1甲方违约责任（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之_向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的_%以上并超过_日的，乙方有权解除合同。（2）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。（3）甲方未按约定供应包装物造成交货拖延的，应当比照乙方逾期交货支付违约金，交货期限顺延。（4）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（5）甲方未按合

7、同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。2乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之_向甲方支付违约金；逾期交货超过_日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第十条合同的解除1经双方协商一样，可以解除本合同。2依法律规定或合同约定恳求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起_日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丢失解除权。第十一条通知与送达1双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方：_

8、。乙方：_。一方变更地址，应当刚好书面通知对方，否则以原地址为准。2以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商或向市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，根据下列第_种方式解决：1向_人民法院提起诉讼；2向_仲裁委员会申请仲裁。第十三条其他约定1本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力。2未尽事宜，经双方协商一样签订补充协议。3双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。假如合同签约人不是法定代表人，应当提交授权托付书。4双方由于不行

9、抗力的缘由不能履行合同时，应当刚好向对方通报不能履行合同的理由，并在_日内供应书面证明。5其他事项：_ 。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人标准工程合同2合同签订时间：_年_月_日合同履行地：（甲方）发包方：（乙方）承包方：哈尔滨XX公司，电话：陈XX。依据 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、 工程名称：净化车间工程二、 工程地点：三、 承包范围和内容：依据甲方供应的“结构图”及施工方供应的设计方案（净化施工图纸）全部施工项目内

10、容和 “施工组织设计方案”进行施工。且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。1、干净室吊顶、围护 、门窗、地坪和所需净化设备（风（货）淋室、传递箱等）施工制作、安装.2、干净室空调 送风、回风、排风系统 、空气过滤系统的全部设备安装及施工。3、干净室空调设备及配套冷却水（冷冻水）系统管道工程的制作安装 、调试。4、干净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。5、干净室温湿度自动限制系统工程全部项目内容的施工。6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。四、承包合同价款1. 本工程的承包总价为：万元人民币（大写：），此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款，完成合

11、同、招标文件及招标过程中的补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。1.1 合同总造价已包括一切劳动酬劳、物料、物料协助材料及配件、机械设备及施工期间的酬劳、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用；还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及全部税费的变更与浮动等。1.2乙方已经视察现场，使自己熟识现场状况及须完成工程的具体资料，并取得一切可能影响报价的全部资料，乙方以不知道现场状况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。1.3最终结算采纳投标预

12、算包干价加全部联系单审核费用的方式进行结算，参照_省建设工程造价询问服务收费管理方法，由甲方进行结算。乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交全部结算资料，甲方在收到齐全的结算资料后七个工作天内出具结算看法，如乙方对甲方结算有异议的，乙方同意由甲方指定有资质的第三方作结算，结算费用由乙方担当。1.4在施工过程中，工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补，该费用已算入实惠价内。其次条 工程期限一、 依据运用须要商定，工程总工期为天（日历天）。自合同签订之日起至竣工验收。二、 如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：2.1 按施工打算规定，不能供应施工

13、场地的水，电源，影响进场施工；2.2人力不行抗拒的因素而延误工期。三、乙方在装修期间应严格遵守甲方规定的工期时间，保证按时、按质、按量完成合同约定的全部工程内容，假如因乙方缘由延迟完工，每延迟_日，甲方将对乙方处5万元罚款；如因甲方缘由延迟完工，工期顺延。第三条 工程质量一、 本工程严格按发包方的设计图及要求施工，如发包方设计说明表达不清的，应马上询问发包方，并与发包方进行沟通解决。二、 承包方必需严格根据施工图纸、设计说明文件和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。保证本工程达到甲方净化规范要求，并符合国家相关规定标准。三、 承包方在施工过程中必需遵守下列规

14、定：3.1 由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品的品牌、规格型号、生产厂家等必需符合发包方提出的要求（见附件）及承包方提交的承诺（见附件）。否则，发包方有权要求更换材料及设备等，由此造成的责任由承包方自行担当全部费用。3.2 隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；3.3工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收合格之日算起_年。乙方应在接到修理通知或电话通知之日起 24小时内派人修理（对于状况紧急的应在 3 小时内派人至现场修理），否则，甲方有权自行或托付其它单位或人员修理，修理所造成费用由乙方担当，甲方并在工程质保金中扣除；不足部分，

15、向乙方追偿。3.4发包方有权要求承包方赔偿因工程质量问题或材料质量问题导致的连带损失。四、本工程试运行时间为90天，试运行期内，甲方如发觉乙方 供应的优化方案不能满意甲方运用要求，乙方应无条件修改方案，并按更改后的方案返工，返工费及材料费由乙方担当，直到甲方运用符合要求和满足为止。第四条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、 除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方包工包料；承揽方供应的材料与设备的规格、型号、品牌、厂家必需与发包方的要求相符，否则材料及设备不准出场。二、 发包方有权更换主材品牌，此属工程变更，承包方无权拒绝。三、 承包方供应的主要材料必需附有产品合格证，运用说明书，阅历收

16、符合质量要求的，方可运用工程；不符合质量要求的，承包方应重新更换，达到质量要求。由此造成的工期延误，不能作为工期顺延。第五条 工程价款的支付与结算一、 工程完成经双方共同验收合格后十七个工作日内付工程款的80%，试运行3个月合格后付至工程款的95%，5%的保修金保修期结束后付清。二、 合同签订后乙方需向甲方缴纳20万元人民币作为本工程的质量及工期保证金，保证金将在第一次付款时无息退还。第六条 施工与设计变更一、 发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前可由发包方组织设计交底，如有任何交底文件则作为施工的补充依据，双方不得擅自修改。二、 乙方驻工地项目经理：项目经理有

17、上岗证主要项目成员以投标文件所列为准。项目经理及主要项目成员到岗率必需达到80 %，照实际施工过程中项目经理及主要项目成员到岗率与承诺存在5%差距的，甲方有权干脆扣除工程合同总价款的2%。同时，未经甲方同意，乙方不得自行调换项目经理及主要管理成员（项目经理到位率未达到60%的视为自行调换项目经理），一经发觉，甲方有权干脆扣除工程合同总价款的5%，并有权解除本合同。三、合同工程未经甲方允许，不得分包和转包。如乙方进行转包、分包，一经甲方发觉并证明，甲方有权干脆扣除工程合同总价款的10%，并有权解除本合同。四、如发觉设计有错误或严峻不合理的，承包方刚好以书面形式通知发包方，因承包方供应的方案存在问

18、题的，费用由承包方担当。五、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计，修改工艺的合理化建议，并经发包方同意后实行实施。六、发包方如需设计变更，必需以书面形式作出正式修改通知书，承包方才予实施。第七条 平安施工承包方应按国家、_省的有关规定，实行严格的平安防护措施，并担当在施工期间出现的一切平安问题；发生重大伤亡事故，承包方应按有关规定马上上报有关部门并通知发包方代表，并刚好按有关部门的要求处理。乙方应办理本工程第三人责任险并为其施工人员办理人身意外损害保险，保险费由乙方担当。若乙方逾期不办，由此产生的全部责任与损失均由乙方担当全部费用。承包方在施工期间不得影响发包方的正常生产

19、，并遵守发包方外来人员施工管理规定等相关规定制度。第八条 不行抗力不行抗力发生后，承包方应快速实行措施，尽量削减损失，并刚好通知发包方。因不行抗力发生的下列状况由责任双方分别担当：甲方：_乙方：_负责人：_托付人：_代表：_代表：_签约时间：_年_月_日标准工程合同3发（总）包单位：XXX_（甲方）承（分）包单位：XXX_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：XXX_其次条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆XXX_条，包括现场已浇注XXX_条锚杆的张X及锁定，总工程

20、量为XXX_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张X与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为XXX_个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年_月_日开工，XXX_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时

21、为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX_元米计价。详细工期要求为：在XXX_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：XXX_元整（XXX_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接

22、点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由XXX_统一解决支配。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度XXX_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙

23、方，乙方在XXX_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在XXX_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它

24、事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：XXX_办事处，帐号：XXX_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第XXX_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX_天内，按总造价（当年安排）的百分之XXX_预付备料款，进度款按工程进

25、度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时再付百分之XXX_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订_日内，甲方向乙方支付XXX_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX_天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX_天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX_天内，应

26、进行退补结算。第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前XXX_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按

27、时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不

28、合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：XXX_。2乙方按期竣工，并经工程质监

29、部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的.，甲方同意按工程总造价XXX_分之XXX_嘉奖给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期XXX_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过XXX_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括

30、单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之XXX_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强

31、防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共XXX_人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX_元包死，如无上述状况，甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份

32、；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：XXX_乙方（盖章）：XXX_居处：XXX_居处：XXX_签约代表（签字）：XXX_签约代表（签字）：XXX_电话：XXX_电话：XXX_传真：XXX_传真：XXX_XX编码：XXX_XX编码：XXX_签订地点：XXX_签订地点：XXX_XXX_年_月_日XXX_年_月_日标准工程合同4一、案件要旨本案要旨为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，这涉及到民事诉讼中的一项基本原则，即“一事不再理”原则，推断是否适用该原则，主要依据：诉讼标的是否一样，诉讼恳求是否一样，当事人是否一样，争议事项是否一样，应当就详细案件结合

33、当事人的详细诉讼恳求及其依据，以及行使处分权的详细状况进行综合推断。20xx年4月22日，被告与原告签订钻孔桩施工协议书一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了施工结算协议书，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。” 该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能根据结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。经调阅法院（20xx）孟会

34、民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容； 另经法院对被告当时主管工程的负责人查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但详细数额不能确定。本案的争议焦点主要为，原告的起诉行为是否构成重复起诉，一审法院审理认为，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的施工结算协议书原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能供应存放在被告处的该施工结算协议书原件，在

35、被告不予认可又不供应该结算协议原件的状况下，根据庭审中原告供应的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本领实及本案的详细状况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，二审法院审理认为，洛基公司认为协议上手写部分内容是杨治安单方添加，但其并未供应自己所持有的结算协议书来证明自己的主见，也未供应证据证明挖夹层等附属工程不是杨治安所干，朱遵寿明确表示挖夹层等附属工作是杨治案所干，只是工程款详细数额记不清，并证明之前调解结案的案件中工程款不包括本案所诉争的工程款。同时，一审法院也查阅了该院（20xx）孟会民初字第59号案件卷宗材料后，认定杨治安本案所主见的工程款并不包含在

36、之前调解结案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟会民初字第59号调解书中并无洛基公司所称的“无论有无其他债权债务、无论有多少债权债务双方都已全部结清”内容。因此，洛基公司认为杨治安属重复诉讼，其并不欠杨治安工程款的主见，法院不予支持。二、案件来源河南省孟津县人民法院（20xx）孟民一初字第21号，河南省洛阳市中级人民法院（20xx）洛民终字第1699号三、基本案情被告在承揽华阳洛阳（孟津）电厂公用区基桩工程期间，于20xx年4日22日和原告签订钻孔桩施工协议书一份，施工结束后，于20xx年5月10日双方签订了施工结算协议书，合计工程结算数额为163972.02元，协议约定在被告收到业主工程款3

37、0日内支付给原告。在该结算协议的空白部分，原告自己“备注：挖夹层、二次成孔、误工等计捌万肆千叁百叁拾元整，本表结算未结算。”该结算协议由被告法定代表人及施工工地负责人和原告本人分别签名。由于被告未能根据结算协议支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起诉立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟会民初字第59号调解书调解结案，调解书所确定的工程款数额153972.02元被告已履行完毕。审理中经调阅法院（20xx）孟会民初字第59号案卷材料，该卷宗材料中从原告的起诉状（标的153972.02元）、调解笔录及调解协议中，均未涉及和显示原告本次所起标的任何内容

38、；另经法院对被告当时主管工程的负责人（且又是（20xx）孟会民初字59号案件被告的诉讼代理人）查实，原告在（20xx）孟会民初字第59号案件中起诉的数额，不包括原告本案所起诉的数额，被告仍下欠原告零杂工程等其他工程款未支付，但详细数额不能确定。现原告为要求被告应支付所欠零杂施工工程款84330元及利息，向法院提起了诉讼，但原告在庭审中仅供应由被告施工负责人签名的增加零杂工程款数额便条复印件13张，共计款49550元。四、法院审理一审法院认为：审理中双方对本案的争吵焦点，一是原告现要求被告所支付的工程款在（20xx）孟会民初字第59号案件中是否一并审理，原告本次起诉的工程款数额84330元能否认

39、定；二是原告本次起诉是否超过诉讼时效。针对上述双方所争吵的各焦点问题，在审理中，原告称该84330元的零杂工程款算帐凭据在合计后，原件全部交给了被告单位孟某，且被告处所存的施工结算协议书原件中同样有此欠款数额的备注，由于原告不能供应存放在被告处的该施工结算协议书原件，在被告不予认可又不供应该结算协议原件的状况下，根据庭审中原告供应的证据，法院结合上述对被告主管工程负责人核实的基本领实及本案的详细状况，原告现要求被告支付所欠施工中的零杂工程款，事实存在，理由成立，但因原告不能供应零杂工程款84330元详细数额的原始结算凭据，根据庭审中原告供应的相关证据，对被告所欠零杂工程款数额应认定为49550元，超出部分，证据不足，不能认定。原告要求被告支付利息，因双方无明确约定，利息可从原告起诉之日（20xx年11月24日）起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决书限定履行期限届满之日止。审理中，被告