2022年精选施工合同模板集锦5篇.docx

《2022年精选施工合同模板集锦5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选施工合同模板集锦5篇.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选施工合同模板集锦5篇精选施工合同模板集锦5篇随着人们法律观念的日益增加，越来越多的场景和场合须要用到合同，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我帮大家整理的施工合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据甲方配电改造方案,乙方担当其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺当完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。一、 工程概况及承包方式：工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定选购，由甲方负责与供货方结算)二、 承包范围：定制专用配线柜一个(

2、2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。 指定乙方选购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方选购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 修理低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。三、 工程期限及质量工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。四、 甲方责任及权利：帮助乙方现场施工，协调好周边环境，严格限制影响工程进度的不良现象。五、 乙方责任：

3、1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的打算工作，并亲密协调好与高压的安装工作。2、平安生产，文明施工，杜绝平安事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责修理或赔偿; 结算前，乙方负责供应符合报帐要求的票据;六、 合同价款与付款方式：1、 工程费用：依据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。七、 未尽事

4、宜，双方协商解决。协商不成时，依据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。甲方： 乙方：法定代表人：托付代理人：时间： 年 月 日 法定代表人： 托付代理人： 时间： 年 月 日施工合同 篇2甲方：乙方：甲方通过 方式最终确定乙方担当 工程项目，现经双方友好、同等、诚信协商，就该工程达成如下合同，以资共同遵守。一、工程项目概况1、 项目名称：2、 施工地点：3、 施工技术、材料及安装要求：4、材料明细清单本工程项目的开工日期是： 年 月 日，竣工时间(验收合格并交付)： 年 月 日。其中已考虑了雨天因素。三、本工程项目的承建性质本工程项目由乙方总承包，承包的性质为“双包”，

5、即由乙方负责包工包料及包质量、包工期、包平安等，并由乙方自行组织人员进行安装。四、本工程项目的合同总价款及结算1.本工程项目的合同总价款为人民币 元整(￥ 元)。本合同总价款是包括了材料清单所列物品、协助材料、人工、机械、运输、仓储、安装、调试、保险、劳保、各种税费及质保期间等一切费用。2.本工程的结算是：按本合同总价结算，不再另行调整。五、本工程合同价款的支付期限和方式本工程的付款期限和方式为：工程竣工验收合格后付合同总价的 %，验收合格满一年后付至合同总价 %，余款在质保期满无质量问题后付清。甲方在付款前应收到乙方开具的足额发票。六、工程施工技术要求和质量标准及留意事项1、乙方应严格按附件

6、图纸、规范及甲方要求施工。2、乙方必需严格根据合同要求供应符合甲方和工程平安要求的各种材料，不得偷工减料，以次充好，对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由乙方负责。3、乙方应确保本项目的质量合格，不存在任何平安隐患。4、安装的验收包括：数量、外观、质量;全部材料和附(配)件应符合其规定的性能，与封样完全一样，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。七、验收标准和期限1、验收标准：完全符合本合同书技术要求(包括但不限于施工图纸、材料清单、实物样品要求等)。2、验收期限：标的物全部安装调试后5天内。八、施工平安责任1、乙方在施工过程中，应严格遵守平安生产规定，严格按平安施

7、工规定、规范、标准要求等组织施工，并应随时接受有关行政部门及平安生产监督部门的监督和检查，切实做好平安防护措施，杜绝事故的发生。2、在施工过程中，发生的一切伤、残、亡事故和财产损失，其责任均由乙方担当全部责任。九、售后服务和质量保证乙方应以优良的服务看法，供应2小时以内响应，24小时以内完成甲方提出的修理要求。本工程免费质保期为五年，后期因本工程质量问题引发的一切人员伤亡和财产损失由乙方全部担当。十、违约责任1、甲方违约责任A、在合同生效后，因甲方缘由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的20%作为违约金。B、甲方逾期付款的应根据逾期付款金额的每天千分之一支付逾期付款违约金。C、甲方违反合同规定

8、，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当担当乙方由此造成的损失。2、乙方违约责任A、乙方不能严格按工期交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常运用的，应向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失，甲方有权要求乙方补足。B、乙方逾期交货的，乙方应根据工程款总额每天千分之一的标准支付逾期交货违约金，同时担当甲方因此遭致的实际损失费用。C、乙方所用材料以次充好，偷空减料，一经发觉，甲方将视乙方为根本违约，除有权拒绝支付任何款项外，并可按合同总价标准向乙方恳求双倍赔偿。十一、合同生效及其它1、合同经甲乙双方加盖公章(或合同章)后马上生效。2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违反本合同原

9、则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。3、组成本合同的部分：本合同书、谈判文件、乙方承诺、施工图纸资料、技术要求资料等。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包方（建设方）：房地产开发有限公司 （以下简称甲方）承包方（承建方）：建筑工程有限公司 （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就临时道路施工事项协商一样，订立本合同。一、工程地点：海口市大道、琼山大道二、工程名称：临时道

10、路工程三、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安文明施工、包验收、包维保、包税金等工程施工过程中发生的一切费用的总价承包。四、承包范围：临时道路工程（其中包括一条长m，宽m；一条长m，宽 m；一长m，宽 m），详细施工范围以施工图及甲方要求为准。五、工程期限：甲方通知乙方进场后日历天完成道路稳定层施工（不含沥青路面施工）并通过工程中间验收，沥青路面施工待稳定层完成行车一段时间后甲方通知再进行施工。如遇不行抗力影响、自然灾难、政府行为及周边村民干扰等，施工时间相应顺延。六、工程承包价：1、本工程暂定合同价为：整（小写：元）。2、本工程采纳定额计价，依据海南省20xx市政工程综合定额及海南省定

11、额站相关文件编制，材料价格采纳信息价，信息价中没有对应材料价格时需报甲方批价。因甲方缘由在施工过程中工程内容须做变更时，工程结算时予以调整。工程结算价款按施工时实际完成的工程量套相应的定额及最新收费标准执行，材料价格按施工当月的信息价进行结算。七、付款方式：1、自本合同正式签订之日起3日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款，即人民币肆拾捌万叁仟贰佰陆拾贰元整（￥元）。以后乙方每月30日报送工程进度报表，甲方5个工作日内审核完毕并支付的进度款，甲方第一次支付进度款时将扣回预付款。2、待全部施工完成并通过竣工验收合格后，双方完成验收结算手续，甲方支付至结算总价的95%。3、结算总价的5

12、%作为质保金，在保修期满后的15天内支付（不计利息）。4、甲方的每次支付，以乙方供应同等金额的合法税务发票为前提。八、工程质量要求：1、道路工程质量按沥青路面施工及验收规范GB50092-96、马路沥青路面施工技术规范JTG F40-20xx和城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-20xx执行，其质量必需达到国家合格以上标准。九、双方责任：甲方责任：1、甲方应按合同有关约定支付工程款。2、甲方负责将水准点、坐标限制点在开工前一天以书面形式提交乙方。3、甲方负责在开工前三天组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并向乙方供应三套图纸。4、工程未阅历收，甲方提前动用

13、或擅自动用，由此而发生的质量或其他的一切问题，责任全部由甲方担当。5、刚好检查、验收工程采纳的设备及材料。乙方责任：1、负责做好施工前的各项打算及进场施工期间的生产、平安、技术管理和组织工作。2、参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度安排，并送交甲方批准。3、施工所需的水电由乙方接至施工场地，甲方担当费用，施工期间的水电费由乙方担当。4、做好施工记录、隐藏工程记录、汇合施工技术资料、竣工图等文件移交甲方。5、根据本合同、设计图纸和规范的要求选购本工程须要的材料，材料必需有合格证或检测报告书，所用材料均要报甲方有关人员验收后方可运用。6、乙方如未按

14、设计要求和规范规定进行施工缘由引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失均由乙方担当，工期不予顺延。7、乙方偷工减料或运用不合格材料等施工缘由引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失和一切责任均由乙方担当。8、乙方应保证施工现场符合有关规定，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。9、对在工程施工中发生的各种事故负责并担当由此产生的全部费用。10、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责爱护，爱护期间发生的损坏，乙方出资修复。十、竣工验收及保修1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，向甲方和监理提出竣工验收报告，甲方自收到验收通知后五天内组织有关部门验收。若一个月内甲方不组织有关部门验收，被视为验收合格。

15、2、竣工验收通过后，乙方应刚好将工程移交给甲方投入运用，并向甲方供应完整的竣工资料二套。3、竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。4、本工程质量保修期为一年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，由于施工缘由造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属甲方运用及其它缘由造成的工程问题，乙方可赐予修理，但修理费用由责任方担当。十一、违约责任1、除由于不行抗力和政府部门及周边村民干扰外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造价总额的3向甲方支付违约金。2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款，每逾期一

16、天，按本工程造价总额的3向乙方支付违约金。3、道路工程施工中，若发觉乙方运用了不合格的材料等以次充好的行为，除无条件更换外，甲方对乙方处以3000元/次的罚款。4、质保期内属于乙方无条件保修范围的，乙方应自接到甲方通知的三天内进行无条件保修，如乙方示在三天内进行无条件保修，则每逾期一天，按本工程造价总额的3向甲方支付违约金；逾期超过10天未无条件保修的，甲方有权另行选择第三方进行修补，所需费用由乙方担当；逾期保修期间造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方全部损失。十二、其他1、合同有效期限：本合同经双方代表签字盖章后生效，工程保修期满，双方结清全部工程款，双方合同义务履行完毕后自动失效。2、本合同

17、在执行过程中如发生争吵，双方应本着友善看法共同协商解决。如协商不能解决，双方均有权向本合同履行地人民法院起诉，所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等均由责任方担当。3、对于本合同条款与条件的修改、补充及变更，应同双方共同协商，以书面形式做出，并由合同授权代表签字盖章后生效，这些修改、补充及变更构成合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力。4、合同一方在未经合同另一方同意之前，不得擅自将合同的权利、义务转让给其他方。5、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。6、临时施工道路工程预算书是本合同的附件，构成合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。7、合同订立时间： 年 月 日8、合

18、同订立地点：甲方： 乙方 ：房地产开发有限公司 建筑工程有限公司地址：别墅 地址：法宝代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：电话： 电话：传真： 传真：施工合同 篇4甲方（发包方）：乙方（承包方）：依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺当进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。一、工程慨况：二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。三、工程承包范围：按甲方供应施工图，乙方负责全部施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等全

19、部施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步全部贴墙地砖。四、承包价格及付款方式：1、价格：_元平方米（建筑面积）。建筑面积根据国家规定计算方式计算，增减工程量根据市场行情，双方协商解决。2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。五、工期及平安责任：工期从_年_月_日到_年_月_日竣工。推迟一天罚款_元天，由甲方在工程款中扣除。施工期间：1、本工程全部平安事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的平

20、安管理工作，因乙方及其员工缘由造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工损害的，由第三人负责，与甲方无关。2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必需在实行切实可行的安装措施下方可施工，地面必需支配适当监护人员，电焊作业留意防火等。3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特殊是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。六、质量要求：乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、后期修理：因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，

21、并担当由此发生的相关赔偿以及责任。八、违约、索赔和争议1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。九、以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式_份，自签字日期生效。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日施工合同 篇5发包单位（甲方） ：承包单位（乙方） ：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙

22、双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计： 元（人民币大写 ）。4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。其次条：施工工期1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不行抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。2、因甲方缘由（物料不到位

23、等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应依据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。3、乙方必需按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应依据甲方的看法实行刚好有效措施订正或返工。第四条：甲方责任1、负责向乙方供应一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责供应乙方生活场地、解决施工用水、用电。3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技

24、术交底工作，帮助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺当进行。5、对乙方施工的工程进度、质量、平安和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，刚好办理验收、签证和工程款的结算拨付。第五条：乙方责任1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员平安问题，由乙方全权负责。2、严格按图纸设计要求施工、限制好施工成本。3、严格根据国家有关规程、规范要求进行施工，教化现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到平安施工、文明施工。4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。第六条：其他事项本合同未进事宜，双方可依据详细状况进行协商，双方进行有关会议确定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方（签章）： 乙方（签章）：负责人： 负责人：联系电话： 联系电话第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页