2022年精选建筑合同模板锦集8篇.docx

《2022年精选建筑合同模板锦集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选建筑合同模板锦集8篇.docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选建筑合同模板锦集8篇精选建筑合同模板锦集8篇随着法律学问的普及，越来越多事情须要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，下面是我为大家收集的建筑合同8篇，欢迎阅读与保藏。建筑合同 篇1本协议由下列双方订立：甲方：_乙方：_依据(中华人民共和国合同法)和其他有关规定，结合双方公司合作的详细状况，现初步拟订合作条款如下：1合同标的乙方执行及完成甲方的规定和要求，在经营范围许可内协作甲方完成在中国国内的工程。2合同总价_$本合同价为一次性包定价，包括内容：21厂房设备安装前的打算工作，询问，代理联络，前期选购，协助绘图工作。22设备所需

2、的机械(或钣金)加工件，五金件配送，劳动用品和一系列的协助材料。23工程中所需的人力协助，工具协助。24协作甲方派遣的工作人员的对饮食起居的支配，不包括_市外的服务。25安装设备工程后的维护工程：油漆，清理现场，无技术含量较高的检验协作(包括夜间值班)，工具保管等。3合同工期31乙方必需无条件协作，满意甲方和甲方客户单位的施工进度安排要求。32乙方需按时供应给甲方服务，逾期造成的后果损失的，损失由乙方担当。31前期需打算的工作甲方须在工程起先前20天通知乙方。32选购送货服务乙方在明确要求后，12小时内赐予答复，可进行的任务须在(最多60小时内完成送货)。33乙方应刚好完成协助绘图工作，甲方须

3、保证供应资讯完整和联络的时效。33依据实地状况，油漆工程和协助检检验工作等不行一次性完成的，甲乙方经协商后共同解决。4质量保证乙方应保证其供应的加工件，配件，五金件等都是全新的，应甲方要求，须供应响应质量合格书或型号材质证明，有说明书的特别器材，乙方应提前供应说明，甲方在违反常例运用后造成后果乙方不担当责任。5技术资料甲方须要的技术资料，商务讯息，乙方应打算与要求相符的资料，图片，图纸按时寄送给甲方，如甲方认为资料供应不完整或丢失，乙方在收到甲方明确要求后必需再次供应。6管理人员61甲方代表为_62甲方_对质量负责监督与验收63乙方负责本工程的管理人员为_64甲乙方管理人员：641甲方代表的指

4、令、通知、变更由_签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签属姓名和日期后生效，甲方代表应刚好向乙方供应所需指令，批准，如乙方未能执行，应担当因此给甲方造成的可见损失。651乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字交给甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和日期后生效，甲方担当因错误执行指令产生的费用和给其自身造成的损失。66甲方责任：661甲方组织乙方技术人员，选购人员等考察现场，赐予口头平安辅导。662提前提出要求、指令，监督并指出技术上的问题。663协调乙方人员和_的操作手续。(如进厂，停车，平安服饰等)664敬重并信任乙方，对甲方在中国国内私自进行的操作，乙方不担当责任。6

5、7乙方责任：671乙方在工程开工前7天内将本公司的相关实际状况反应给甲方。672乙方依据合同规定的工程范围，按质如期供应五金，机械配件，人力并确保质量。673对额外选购物品需明确报价，并严格遵守书面文件的条款履行责任。674对甲方的商业信息无条件进行保密，不行越逾甲方私自向甲方客户承接各类大小业务。7转包与分包乙方在经营范围许可之外、资质未达标、资金暂缺的状况下，未经甲方批准时，不能将业务分转给其他单位。8付款方式与索赔支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方电子、书面报价单后：81报价单总价在$_以内的，甲方每月支付乙方1次。82报价单总价在$_-_以内的，甲方预付乙方总价_%以内定金，在验收

6、后的15天内付清余款。83报价单总价在$_-_以内，甲方预付乙方总价_%以内预付款，余款在工程结束前结清。84报价单总价在$_以上的，须协商后制定单独的项目合同。85如当时无法马上验收的状况下，在交纳上述定金后，可暂扣余款的_%作为担保金，工程结束前验收合格的，甲方支付乙方全部余款，验收时任有异议的，可制定书面条款再进行处理。索赔：乙方对合同要求不符应负有责任，并且甲方在工程有效期内(甲方的工程期间和之后的3个月)提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。86乙方同意甲方有理由地拒收货物和对某项目工作的终止，乙方负担发生的一切损失和费用，包括仓储、装卸费用、运费、等一切额外开

7、支。87依据货物的疵劣和甲方受损的程度，经双方同意实行货物价格的降价处理。88更换、修正有缺陷的货物，更正乙方因技术不良造成的施工错误，以达到正式合同的规定，乙方担当一切费用和风险。89乙方延误甲方竣工工期，有明确证明的状况下，乙方担当甲方赔偿金的_%。810假如乙方未能根据正式合同规定的时间按期操作，应当向甲方支付违约金：报价单价格的1%天，如在20天内仍未作出变更，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述的各种违约金，赔偿金。9合同文件正式签署的合同文件有以下文件组成：91本协议书(参考)92正式合同书(最终修正本)93各项目报价书(最终修正价)94履行合同时所需相关表格：甲乙方

8、各部门管理人员名单，乙方服务项目表，送货清单，人力出勤表格，询问格式，验收单，支款书，收款单，预付款申请单，索赔书，合同终止书95正式签约合同前的来往函件此意向书还需经双方协商，修改，补充，再次制订正式合同书以后，签字盖章生效。正本一式二份，双方各执一份，副本_份，甲方_份，乙方_份。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方法定代表人签名：_乙方法定代表人签名：_日期：_日期建筑合同 篇2总包方： （以下简称甲方）清包方： （以下简称乙方） 甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程项目：二、工程

9、量、 价格1、工程量： m2；2、单价： 元/m2；3、工费： 元。三、付款方式1、人员进场后，甲方付给乙方 万元；2、安装完毕后，甲方付给乙方 万元；4、验收合格后，甲方付至乙方合同总价款的95%；5、留5%质保金，一年后无质量问题，甲方一次性付清余款给乙方。四、设计1、甲方须向乙方供应图纸及施工方案一套，并负责交底工作；2、甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方负责向甲方供应需购材料清单，甲方应刚好选购材料供施工队运用。；2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料；3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方刚好提出并有权拒绝运用；4、乙方

10、应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性；5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场；6、未经甲方许可，乙方不得丢损材料，若发觉丢损现象，按材料价格从人工费中扣除。六、工期1、开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日止；工期暂定为 个晴天。2、因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。七、乙方责任1、乙方严格根据甲方供应或审核的图纸及合同施工，完成建立钢结构工程任务；2、乙方自带施工所需工具并保证工具的平安性和良好运用性、乙方自行担当工具修理；3、乙方应在合同规定的工期内完工，每延期一天扣工程款500元；4、如遇大风、大雨、停电等不行抗力因素，工期应顺

11、延；5、乙方工作人员在施工期间应自行留意平安施工，施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方担当全部责任；6、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工；7 施工单位负责刚好清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场；8 施工单位必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应刚好予以改正。八、修理1、因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理；2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况（漏水问题）乙方必需在24小时内赶到并修理；3、若因乙方未能按合同刚好完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除

12、。九、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：xxx有限公司乙方：地址：xxx地址：代表： 代表：手机号码： 手机号码：20xx年x月x日建筑合同 篇3甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程详细状况，经甲乙双方协商一样，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范11 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部

13、门的规章规定。12 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及说明依次21 合同条款及合同附件22 补充合同书23 中标通知书、投标书及其附件24 标准、规范及有关技术文件25 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件26 施工图纸及设计要求27 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单28 有关会议纪要29 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、安排、质量、平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质

14、验证：乙方资质状况31 资质证书号码：_32 资质许可范围：_33 发证机关：_34 复审有效期：_35 甲方查验原件的人员刚好间：_36 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必需出具签订本合同的法人托付书。托付单位名称必需与资质证书、营业执照名称相一样。托付人必需是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人托付书”复印件。37 应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。4、工程概况：41 工程名称：_42 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。43 工程地址：_44 工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层45

15、 设计生产实力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_71 合同开工日期：_年_月_日72 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_个日历天完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段限制点：721 于_年_月_日之前，完成_722 于_年_月_日之前，完成_723 于_年_月_日之前，完成_724 于_年_月_日之前，完成_73 实际完工日期：乙方完成全部工程等全部合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。74 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本

16、合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赐予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列状况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：91 因甲方缘由使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。92 重大设计变更且非乙方缘由所致者。93 甲方变更安排且非乙方缘由所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。94 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。95 因甲供物资供应缘由且非乙方错报、迟报、漏报物资需用安排所致者。96

17、 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主缘由应明确，以上缘由应有书面的文件资料。非以上缘由不能按期完成或推迟阶段限制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05累计罚款，乙方还应担当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10、质量等级：乙方必需按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格根据有关工程质量标准、工程质量限制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必需达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格

18、率100；工程一次交验合格率必需达到100；本建设项目为业主与甲方约定的创项目，乙方必需确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。11、合同价款111 合同造价暂定为人民币_元，实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。112 签约后，根据本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何缘由，双方均不做任何调整。12、图纸和技术资料：121 图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方供应与本合同工程范围有关的施工图一式一套，或按以下期限分期供应一式一套：_年_月_日之前供应图纸；122 资料：设计已有的有关院标一式一套。13、甲方驻工地代表：姓名_；身份证号码_14、乙方驻工

19、地代表：姓名_；身份证号码_15、甲方工作：151 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹支配交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。152 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工安排、物资需用量安排；统一制定各项管理指标。153 组织编制施工打算安排，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置。应依据项目特点而定。154 负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐藏工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和

20、乙方全部完工工程，刚好组织检查和完工认定。155 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。156 统一向业主办理以下事宜：1561 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；1562 书面及现场交验水准点和坐标限制点；1563 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；1564 施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等爱护工作的协调与处理。16、乙方工作：161 听从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；根据甲方施工平面规划及要求堆放材料和机

21、具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整齐卫生。按施工须要供应和修理非夜间施工运用的照明、围栏并负责平安保卫。162 在施工的全过程中，乙方必需按甲方要求和工程须要组织具有相应资格证件的娴熟工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、平安、文明施工等各项管理指标。163 严格根据设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，刚好根据有关标准和规范进行自检，刚好做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必需分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。164 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪

22、音以及环境爱护和平安生产等管理规定。做好施工场地四周建筑物、构筑物、古树名木等树木、地下管线和工地旁边之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等爱护工作。如有损坏、破坏时，由乙方担当一切经济损失及各级罚款。165 做好已完工程、在施工工程和工程物资的爱护保管工作和施工平安保卫工作。乙方全部已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方担当全部爱护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并担当相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品爱护工作，因乙方施工造成

23、任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方担当由此而发生的一切经济损失。166 根据本合同和项目部的规定，刚好向甲方提交施工打算安排、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业安排、季月物资需用安排、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐藏工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。167 乙方必需以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方担当全部责任和一切后果及一切经济损失。168 依据工程和甲方的须要，按甲方要求参加试车、保运。169 按业主合同需

24、由乙方担当的其他工作。17、进度安排：乙方于每月21日，向甲方编报月度施工进度安排。必需根据工期要求及甲方批准的进度安排组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。18、质量与检验：181 质量责任：1811 乙方必需设立施工现场质量管理部门并配备熟识工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_元累计惩罚乙方，直至设立、配备完毕为止。1812 乙方发生质量事故的，由乙方担当一切责任和甲方、乙方、业主等各方

25、一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行惩罚如下_。1813 乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并担当甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成惩罚如下：_1814 违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5累计惩罚乙方并由乙方担当返工、修理费用和担当由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。182 检查和返工1821 乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。1822 对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方

26、要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方担当，工期不予顺延。183 隐藏工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐藏工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐藏工程已自检合格具备验收条件时，乙方必需于当日书面通知甲方代表，通知包括隐藏的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐藏验收。184 重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐藏的工程须要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必需按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐藏的工程质量合格的，则

27、乙方剥离或开孔及发生的重新隐藏费用由甲方担当。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方担当发生的全部费用和甲方的一切经济损失。185 中间验收1851 中间验收的内容包括：a、分项工程质量验收记录对应的部位；b、交工资料有关的试验记录对应的试验对象；1852 中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必需于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。19、平安及文明施工191 本工程限制指标1911 杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5；1912 杜绝重大机械事故；1913 杜绝急性职业中毒，严峻环境污染，特大辐射事故；1914 杜绝火灾事故；1915 限制噪声、粉尘、渣

28、土对环境的污染，做到施工不扰民；1916 达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。192 平安责任1921 乙方必需遵守中华人民共和国平安生产法，仔细贯彻执行中华人民共和国国务院令393号建设工程平安生产管理条例，根据国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准建筑施工平安检查标准jgj59-99和甲方平安生产管理制度等实施平安生产管理，确保平安施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。1922 乙方必需设立施工现场平安管理部门并配备熟识平安施工管理业务、经过平安管理培训的平安管理人员，施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职平安员；不超过50人的

29、，配备1名专职或兼职平安员。因乙方未设立平安管理部门或未按本合同要求配备平安员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。1923 因乙方平安管理不善、平安措施不力或平安防护不规范等而造成平安事故的，由乙方担当全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行惩罚如下：a、死亡1人罚款_元，重伤1人罚款_元，超过1人次的部分加倍惩罚。b、发生重大机械事故的，每台次罚款_元。c、发生急性职业中毒或严峻环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_元。d、发生火灾事故的，每次罚款_元。1924 按国务院令393号建设工程平安生产管理条例考核，乙方发生第六

30、十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条状况者，乙方除担当甲方的各种损失之外，甲方对乙方另行处以每次_元的罚款。1925 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道旁边施工时，于施工起先之前应向甲方提出平安防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。1926 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的平安防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。1927 乙方发生十七之中事故的，应马上向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进

31、行处理。193 文明施工责任1931 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方缘由影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2进行惩罚并由乙方担当甲方的一切经济损失及各级罚款。1932 乙方未能保持工地环境整齐的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方担当。20、紧急补救：无论在工程施工期间或在保修期内，假如在工程的任何部分发生事故或故障或其他事务，甲方代表认为必需进行紧急补救或修理，而乙方无实力或不刚好进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方担

32、当。21、物资供应211 物资供应分工2111 以下物资均由甲方供应a、永久性工程安装的设备、仪器、仪表；b、安装工程预算定额中未计价而应进入预算造价的主材；c、土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。2112 其他材料采供分工：a、甲方：_b、乙方：_212 双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等全部资料须刚好分类建档，保证做到完整齐全。213 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新选购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延

33、误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。214 乙方于每月21日，向甲方编报月度甲供物资需用安排，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用安排。若未能按时编报的，由乙方担当甲方由此而发生的一切经济损失。215 物资费用2151 永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，。如发生遗失、损坏时，乙方必需照价赔偿并担当一切责任和一切经济损失及各种罚款。2152 乙方办理材料调拨及设备领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并担当费用。2153 全部甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐，乙方亦按此价格列入工程结算。对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料，甲方则按市场价加

34、价20，在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资，甲方不予办理退库。216 材料员和领用手续2161 乙方必需在施工现场设立专职材料员，同时，该材料员必需向甲方递交经乙方法定代表人确认的任命信函原件一份，并递交附有姓名的样章印模一份。材料员自开工至完工期间不得更换，确因可以得到甲方认可同意的缘由而必需更换时，乙方要向甲方递交正式的任免函原件，且还要重复以上手续。2162 乙方材料员向甲方领用设备、材料时，必需签办调拨单，调拨单的签字栏内，必需既有本人的签字，又要盖有经备案核准的本人印模。2163 材料员必需于每月20日编报月耗汇总报表，编报完毕后与甲方材料人员核对，核对无误后，办理签办手续。22

35、、施工机具等供应和非永久性工程物资等供应甲方按211分工规定供应工程物资，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费供应，其包括但不仅限于以下内容：221 国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表。乙方欲运用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时，必需征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议后方可运用，若发生丢失、损坏时，则须按市场价照价赔偿。222 行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等。223 生产、生活临时设施，若乙方欲运用甲方已建有的临时设施时，必需征得甲方

36、代表同意并于双方达成有偿运用协议后，乙方方可运用。224 办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、电话机、传真机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施。225 文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材。226 平安防护及劳动爱护用品，诸如：平安网、平安带、平安帽、平安皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘、电焊手套、胶、护脚、口罩、劳动防护、工作服、工作帽、雨衣等及其他平安防护及劳动爱护用品等。227 各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、，

37、诸如：导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。228 行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资。229 各种周转、摊销、手段性材料，诸如：脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等。23、工程预结算231 计价计费约定2311 按工料单价法编制，其中：a、套用定额估价表；b、按2111中材料费下浮_；c、按2111中机械费下

38、浮_；d、按2111中机械费不计取；e、按2111中脚手架搭拆费下浮_；f、按2111中超高费下浮_；g、以人工费取费的综合人工费单价_元定额工日；综合人工费单价中包括人工费和2313a内容。h、以定额干脆费取费的，综合取费为定额干脆费_2312 按综合单价法编制a、详见合同附件综合单价清单或b、详细工程内容的综合单价如下：_c、综合单价中包括其他干脆费、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额其他子目系数调增费；未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和2313a内

39、容。2313 说明：a、综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外，还包括以下内容：环境爱护、文明施工、平安施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具运用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用；生产生活临时设施费；施工机械设备保险、员工保险、危急作业意外损害险、社会保障、住房公积金等费用；24517、24518、24519的费用；现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等。2311及2312的价格均不因任何价格上涨，国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现场、环境等影响及其他外部干扰因素而做调

40、整。2311及2312中，乙方均不另行计取以下费用：甲供和乙供物资的工地保管费。乙供材料检测、复试费向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设场、设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用。设备单机试运的费用2314 临时用工的综合人工单价a、参与甲方牵头的联动试车或投料试车：技术工人_元工日，普工_元工日b、参与甲方牵头的保运：技术工人_元工日，普工_元工日c、装卸搬运工：_元工日d、勤杂工：_元工日e、不能套用定额的签证用工：_元工日2315 关于调整工程费用的因素a、以下变更可以调整工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准：增减合

41、同中约定的工程范围；增减合同中约定的工程量；变更原设计标准；变更原设计的建设规模；变更原设计的建筑结构；非乙方缘由，经业主批准的材料代用；因设计修改、变更造成乙方相应变更部位拆除和重新施工的费用；设计修改、变更单项次干脆费净增超过_元者。b、以下状况，可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准。联动试车；投料试车；保运；甲方另行托付乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作。2316 以下变更、签证状况，不能增加工程费用a、乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用b、乙方干脆从业主或监理收的设计修改通知单、材料代用单、工作托付单等c、无效的签证单：甲方项目部专业技术人员、技术科长、材料人

42、员、材料负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的材料代用和拆除工程物资回收签证；甲方项目部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、项目经理、项目部所在单位负责人签字手续不全或未加盖项目部所在单位印章的现场签证；甲方签证人员未写明详细填办内容，模糊其辞，诸如运用工程项目属实、状况属实、同意办理等用语的；甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用价格的；违反劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证；因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身缘由造成的变更和工程量增加等状况的；乙方只能