2022年装修合同模板汇编九篇.docx

《2022年装修合同模板汇编九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年装修合同模板汇编九篇.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年装修合同模板汇编九篇装修合同模板汇编九篇随着法律观念的深化人心，合同的运用频率呈上升趋势，它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我收集整理的装修合同9篇，欢迎大家共享。装修合同 篇1一、甲方负责安装门窗和购买地砖、瓷片、灯具、洁具、花洒，其他材料装修都由乙方包括。二、乙方负责水泥、沙子、墙面刷白、杂活、水电安装、吊顶灯（包括工料费），立邦乳胶漆。（价值人民币壹万柒仟元整）。三、付款方式1、在工人进入工地当天由甲方负责支付给乙方总额的40%人民币。2、在地砖、瓷片将近完工时由甲方付给乙方30%人民币。3、在墙面刷白完工时，由甲方付给乙方20%人民币剩

2、余等灯具装完后结清。四、在施工时，乙方必需按甲方要求施工包括：水电安装、墙面刷白、铺地砖、走廊石膏板吊顶和厨房、厕所吊顶。五、乙方负责工程质量和进度，工期为60天，必需按期完成。六、甲方按期付款，如出现特殊状况乙方有停工或延长工期和加工费的权力。七、本合同一式两份自双方签字之日起生效。甲 方：乙 方：年月日年 月 日装修合同 篇2甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，依据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的供应安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包

3、范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格根据本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。其次章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的协作。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发觉问题刚好提出并通知乙方刚好订正.3）向乙方供应满意施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方供应的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2

4、）负责按合同规定施工，确保工程进度，根据甲施要求完成各项工作。3）负责根据经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的爱护，保养。5）做好施工记录.隐藏工程记录，并汇合施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收运用。7）负责培训甲方运用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必需听从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以惩罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并刚好清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的平安培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方平安部门的多项管理制度，乙方发生的一切平安事故均由乙方自行负责

5、。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3全部材料均由乙方组织选购，甲方须供应一封闭场所供乙方保管材料运用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行选购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等全部的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常运用后，甲方支付至全部款项90%的竣工款，乙方工程价款计

6、人民币：（以最终决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必需开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即起先进行施工打算工作。6.2依据甲方的施工进度支配施工工作。_年_月_日起先施工。6.3乙方的施工安排支配需经甲方书面确认后方可执行；甲方缘由造成的停工及工期延误，乙方必需当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结

7、算，未经甲方代表确认的变更无效，不行作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方供应本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并供应全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应刚好修正，并直至工程验收合格。第九章保证及惩罚9.1乙方保证本系统中所运用的全部产品免受第三方提出关于侵扰其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常运用。9.3乙

8、方保证根据甲方施工进度支配完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内供应4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方供应综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后起先计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后起先计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费修理.更换（详见产质保规定），保障产品的正常运用。整个系统乙方供应2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.修理，但下列状况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产

9、品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾难，雷击等。质保期后乙方供应修理服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方担当。9.7如在接入弱电系统工程中因运用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方担当10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部格外，合同其它部分接着执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合

10、同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修合同 篇3发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国建政部(1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，甲、己双方在同等、自愿、协商一样的基础上达成如下协议，共同遵守。第一条 工程概况1.装饰施工地点： 。2.住房结构： 房型 房 厅 套，施工面积 平方米。3.装饰施工内

11、容：详见附件一工程项目报价表及施工图纸4.承包方式： (包工包料、清包工、部分承包)5.总价款：小写(人民币)： 元;大写(人民币)： 。其中：工程款： ;设计费： ;工程监理费： ;税金(5.36%)： ;双方约定，如变更施工内容、变更材料，变更部份的工程款按实另计。6.工期180天.开工日期以甲方支付首期工程款后三天为准。自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。如工程验收时甲方提出整改.整改时间计入工期。其次条 付款方式进场前，支付工程款30%;工程过半，支付工程款40%;工程验收后，支付工程款项的剩余30%。第三条 材料供应的约定：由乙方供应的材料(见附件预算报价表)乙方供应的材料、设备

12、，甲方应到现场验收，如与施工要求或预算报价表不符，应禁止运用。第四条 关于工程质量的约定：工程以工程项目报价表、施工图纸及项目变更单的内容为依据，以家庭装饰质量核验标准为质量评定验收标准。第五条 关于工程验收及保修的约定：1.工程竣工，乙方应提前三天通知甲方，甲方在接到通知_日内与乙方共同验收，并办理工程结算和移交手续。逾期视为甲方自动放弃权利及验收合格。2.未办理移交手续，甲方自行搬进入住，视为验收合格。第六条 项目变更的约定：在施工工程中，甲方提出设计修改及增减施工项目，须提前与乙方联系。第七条 有关平安生产和防火的约定：1.甲方与乙方供应的施工图纸域施工说明应符合防火、防事故的要求，主要

13、包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通合格。2施工中凡涉及变更房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。甲方不得强行要求乙方施工。第八条 纠纷处理方式：本合同在履行期间，双方如发世争争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。第九条合同的变更和解除：1.合同经双方签字后生效，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。2.施工过程中任何一方提处终止合同，须向另一方以书面行式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议.解除本合同。第十条附则. 工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙把交

14、乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责供应新锁1把，由乙方当场负责安装交付运用。2.本合同签订后，工程不得转包。3.本合同一式两份，甲、已双方各执一份，合同附件为本合同的的组成部分，具有同等的法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日装修合同 篇4甲方：_乙方：_甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方全部的 装修施工事宜达成一样，签订本合同。一、乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作，即实行包工不包料，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，详细施工内容详见附件。二、包干承包费用：人民币 整（小写 13800 元） 除此之外，甲方不再向乙方支付

15、任何费用。三、支付方式：1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付人民币 仟圆整（小写 元）；2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款人民币 仟圆整（小写 元）；3、全部装修施工完成后 天内，甲方支付余款人民币 整（小写 元）四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为 天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定：1、甲方根据乙方供应的清单刚好自行负责选购装修材料；2、甲方应按合同约定刚好付款，否则按200元天支付违约金；3、乙方自行打算工具、聘请人员，自行负责施工平安，严格根据甲方供应的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发觉质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损

16、失概由乙方自行担当；4、乙方不得奢侈、挪用甲方的装修材料，否则按500元次予以惩罚，并需赔偿甲方损失；5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天根据200元天予以惩罚。如因甲方不刚好付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方缘由而延误工期，乙方不担当违约责任；6、该房屋装修保修期为_年，保修期内乙方应当刚好负责为甲方修理。六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。甲方（签字）乙方（签字）时间：装修合同 篇5xx(以下简称甲方)立协议人 为装修xxxxx房屋(四小区10-2-12)，经 xxx(以下简称乙方)双方协商，订立本协议，以共同恪守。在双方同意的状况下，本协议由xxx起

17、草。一、工程项目：1、三个房间(两卧房、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧房铺强化木地板;清除全部房间原有涂料，客厅、卧房打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方依据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路依据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。5、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。二、承包方式：甲方按

18、乙方要求必需保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：二六年八月二十日至二六年十月十日，如不能按期完成，每天将惩罚金五十圆。五、工程造价：材料由甲方供应，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的详细要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。甲方：_ 乙方：_签字

19、(盖章)：_ 签字_(盖章)：_年_月_日_年_月_日装修合同 篇6合同编号:_发包人:_居处:_承包人:_居处:_托付代理人:_营业执照号:_电话:_法定代表人:_电话:_托付代理人:_电话:_本工程设计人:_电话:_施工队负责人:_电话:_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:_。1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承

20、包方式:双方商定实行下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表);(2)承包人包工、部分包料,发包人供应部分材料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表。附表5:承包人供应装饰装修材料明细表);(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表)。1.4工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。其次条工程监理若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知

21、承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应:(1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);(2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条发包人义务4.1开工前_天,为承包人入场施工创建条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;4.2供应施工期间的水源、电源;4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4不拆动室内承重结构,如需拆改

22、原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务5.1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;5.3爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;5.4保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家

23、庭居室装饰装修工程变更单)。第七条材料的供应7.1由发包人供应的材料、设备(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;7.2由承包人供应的材料、设备(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八条工期延误8.1对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他状况。8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费

24、用由发包人担当,工期顺延。8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准:_。施工过程中双方对工程质量发生争议,由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当。第十条工程验收和保修10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)_;(2)_;(3)_。承包人应提前两天通知发包

25、人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。第十一条工程款支付方式11.1双方约定按以下第_种方式支付工程款:(1)合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:|支付次数|支付时间|支付金额|第一次|开工前三日

26、|支付元|其次次|工程进度过半|支付元|第三次|双方验收合格|支付元|工程进度过半指:_。(2)其他支付方式:_。11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。12.2未办理验收手

27、续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。12.3因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元。12.5由于承包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。12.6由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法

28、院提起诉讼。第十四条几项详细规定14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。14.2施工期间,发包人将外屋钥匙_把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责供应新锁_把,由承包人当场负责安装交付运用。14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十五条其他约定事项：_。第十六条附则16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。16.2本合同签订后工程不得转包。16.3本合同一式_份,双方各执_份,_部门_份。16.4合同附件为本

29、合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。装修合同 篇7发包方： (甲方)承包方： (乙方)本着同等互利的原则，经甲、乙双方友好协商，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方达成如下协议，以资双方共同遵守。一.工程概况工程名称：住宅装修工程地点： 承包范围：(具体工程项目见预算书及图纸) 工 期： 150 天，20xx 年 12 月 25 日至20xx年04月 25 日 工程质量：合格。二.工程单价及总造价工程单价： 详见报价清单硬装基础总造价：58000(伍万捌仟陆百圆整)包含项目详见报价清单 主材总造价 ：122000(拾贰万贰仟圆整) 包含

30、项目详见报价清单 项目总造价 ：180000(拾捌万圆整)三.甲方工作1. 甲方指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，解决由甲方负责的各项事宜。2. 施工场地具备水、电等基本设施。3. 负责与相关单位协调、协作工作。4. 在乙方进场之前完成场地移交。四.乙方工作1. 乙方指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2.严格执行施工规范、平安操作规范、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据施工设计进行施工，作好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3. 凡由乙方

31、选购的材料、设备经甲方确认后方可运用。4. 竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。五.工程价款及付款方式1.双方商定本合同的付款方式，按报价中单价乘以实际完成工程量结算。分为 三次 付款2. 工程竣工验收后，乙方提交工程结算单并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料7天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在一周内，支付清乙方工程结尾款。六.关于工程质量及验收的约定1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和(JGJ73-99)(GBJ300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2. 本工程质量应达到国家质量评定合格以上标准。3. 甲乙双方应刚好办理隐藏

32、工程及中间工程的检查及验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予认可。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。4. 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5. 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知7日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。6. 表面装饰保修期为叁年，隐藏工程保修期为伍年。在保修期间因工程本身发

33、生质量问题，乙方予以免费修理。七.嘉奖和违约责任1. 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。2 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并担当损失。3. 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。4. 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。5. 工程质量不符合合同规定，乙方负责修理或返工。八.争议或纠纷处理1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行协调。2. 当事人不愿通过

34、协商调解时，本合同在执行中发行争议，可向履行地人民法院起诉。九.其他1. 设计图纸变更必需经过甲方同意，经甲方确认后，方可施工。2. .本承包合同内全部材料，若需调整、更换品种时，所产生的价差按 2实增减。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日装修合同 篇8甲方：xxxx乙方：xxxx依据中华人民共和国合同法及其它有关规定，为明确双方的权利、义务及经济、法律责任，双方在同等互利的基础上经协商一样，订立本合同。第一条：商品质量标准和有效证件1、营业执照税务登记证代理授权书质量报告2、乙方所供应的产品质量必需符合国家有关标准，否则导

35、致工程质量问题由乙方担当全部责任。3、凡消防质检部门抽检到乙方供应的格，检测费用由乙方担当，由此造成的损失也由乙方负全部责任。其次条：合作方式1、其它2、乙方在规定时间内到甲方指定地点办理结款手续：3、乙方在办理结算时，必需根据税法有关规定及甲方财务确认结款金额，供应有效税票，否则甲方不予结算，若乙方更改名称应向甲方供应工商和税务的合法证明，并按实际状况办理相关手续。第三条：价格与材料管理1、乙方供应高于价格表部分从乙方货款中扣除。表格如下：2、乙在在合同签订后15日内将材料送到甲方指定地点，运费由乙方费担。（送货有公司基建部规定时间，联系电话：x）3、乙方在向甲方供应材料时，必需均为优等品。

36、首先要供应样品。样品要符合甲方所需材料质量要求，不得以次充好，若发觉质量问题甲方将从材料总金额中扣除50%作为惩处。4、乙方未按时到货或质量问题引起的工期延误、返工等一切后果由乙方负全责。第四条：付款方式甲乙双方签字合同以后，甲方首付乙方，货到验收合格后付下。甲方：xxxxx乙方：xxxxx20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日装修合同 篇9甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积 平方米。二、工程装

37、修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据；工程造价为：￥ 元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）四、工程期限工程开工日期： 年 月 日工程竣工日期： 年 月 日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，此时乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总

38、造价的3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金 内付清。七、双方责任1、甲方：负责供应整个工程的运用、设计要求；供应现场运用的水、电位置；供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，此时需甲方认定综合单价后，以“现场签证形

39、式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（ 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）3、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，此时可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称： 乙方单位名称：（盖公章） （盖公章）法人代表： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：年 月 日第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页