2022年装修合同集锦八篇.docx

《2022年装修合同集锦八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年装修合同集锦八篇.docx（50页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年装修合同集锦八篇装修合同集锦八篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的法律效力与日俱增，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你驾驭了吗？以下是我整理的装修合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。装修合同 篇1发包方（甲方）：_联系人：_承包方（乙方）：_联系人：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 承包范围：_1.4 承包方式：_1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：_1.7 合同价款（人民币大写）：_其

2、次条 甲方工作2.1 开工前7天，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电信等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 负责担当四周建筑物及装修结构或设备管线、古树名木、绿地等不受损坏的爱护费用。2.4 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1 进行现

3、场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工

4、程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及阴雨天气等不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj73-1991）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj

5、300-1998）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验不合格，其验及返工费用由乙方担当，但工期应予顺延。5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方

6、验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲主应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同价款采纳第（3）种：（1）固定价格。（2）固定价格，加（_ %）包干风险系数计算。（3）可调价格。根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分次按下表的约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。支付次数支付时间支付金额占总金额（%）第一次开工后7日10其次次工程过半40第三次验收合格456.3 工程竣工验收后，乙方提出工

7、程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在两天内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由甲方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量总是或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值_%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2 凡由于乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程

8、造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1 施工设计及施工工艺做法，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.3 由于甲方负责部分违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条 嘉奖和违约责任9.1 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝

9、工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的缩写拨付款，每拖期一天，按付款额的_%支付滞纳金。9.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.3 乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.4 乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5 甲方未经办理任何手续，乙主擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。

10、9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8 因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，或向人民

11、法院起诉）。第十一条 其他约定第十二条 附则12.1 本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。12.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。12.3 本合同履行完成后自动终止。（1）施工图纸或作法说明；（2）工程项目一览表；（3）工程预算书；（4）甲方供应货物清单；（5）会议纪要；（6）设计变更；（7）其他。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_代理人：_ 代理人：_单位地址：_ 单位地址：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_邮政编码：_ 邮政编码：_开户银行：_ 开户银行：_户名：_ 户名：_账号：_ 账号：_年_月_日 _年_月_装修

12、合同 篇2甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本装饰装修工程施工详细状况，双方协商达成如下协议。第一条;工程概况1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。2、工程内容：总建筑面积750平方米。3、承包范围;装饰装修人工费用;4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。其次条;合同价款1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的

13、30%;￥：396003、装修装饰工程完成80%，甲方其次次支付费用40%，￥：528004、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：330005、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600第三条;甲方责任1、指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3、向承包人供应施工所需的水源、电源，并说明运用留意事项。负责协调与四周的邻里关系。4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条;乙方责任1、

14、指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2、严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5、保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条;材料供应1、装饰装修工程运用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止运用国家明令淘汰

15、的建筑装饰装修材料和设备。2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方担当。3、凡由承包人选购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求选购工程须要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条;平安责任1、发包人供应确认的图纸施工说明，违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，发包人应担当由此产生的一切经济损失。2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和四周住房及财产的平安。3、由于承

16、包人在施工过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应担当由此引发的一切责任。第七条;质量验收1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2、发承包双方应刚好办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参与隐藏工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条;工程变更1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应刚好沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必需经设计师、发包人同意方

17、可变更方案。第九条;工程保修1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条;违约责任1、由于发包人缘由导致延期开工或中途停工，应担当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2、由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3、承包人应妥当爱护发包人供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包

18、括罚款)由承包人负责并担当损失。5、承包人向发包人举荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法担当赔偿责任。6、未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条;争议解决1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：_ 承包方(盖章)：_发包方电话 承包方电话_年_月_日 _年

19、_月_日签订地点：_ 签订地点：_装修合同 篇3甲方（发包方）：_身份证号码：_乙方（承包方）：_身份证号码：_双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：一、工程项目：1、_个房间（_卧房、_客厅，以下简称_个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧房铺强化木地板；清除全部房间原有涂料，客厅、卧房打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方依据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、

20、房间电源线路依据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。5、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：_年_月_日至_年_月_日，如不能按期完成，每天将惩罚金_元。五、工程造价：材料由_方供应，甲方只支付乙方装修人工费_人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，_天内_次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的详细要求，由甲方提出，乙方实施。

21、本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式_份，甲、乙方各执_份，具有相同效应。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日个人房屋装修合同范本简洁（四）发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：_。2、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3、装饰施工内容：详见附件装饰施工内容表。4、承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。5、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，_工期_天。二、工程价款及结算的约定1

22、、工程总价款：￥_元，大写（人民币）：_详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付_元订金，其次次付款时扣除。（2）其次次合同签定后开工前支付工程总造价_%合计_元。（3）第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价_%合计_元。（4）第四次竣工验收当天支付工程总造价_%合计_元。（5）工程保修期_年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理

23、验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿

24、给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程、住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。5、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。

25、事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。6、工程竣工：乙方应提前_天通知甲方验收，甲方应自接到通知_日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六

26、、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工_天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾

27、期_天，支付_元违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期_天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方（签章）：_乙方（签章）：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日装修合同 篇4江苏省xx市人民法院民事判决书(20xx)仪民初字第xxx号原告：段XX托付代理人：xxx，xx律师事务所律师。被告：xxx装饰工程有限公司。法定代表人：王XX，总经理

28、。被告：王XX被告李XX被告李某女原告段XX与被告xxx装饰工程有限公司、李XX、李某女、王XX装饰装修合同纠纷一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告段XX及其托付代理人、被告xx公司、王XX的共同托付代理人xx、李XX的托付代理人xx到庭参与诉讼，被告李某女经本庭合法传唤，未到庭参与诉讼。本案现已审理终结。原告段XX诉称，自20xx年起被告xxx公司及其扬州分公司曾在花样年华等小区承接多起房屋装修工程，并将之转包给原告施工，但工程款始终拖欠，截止目前尚欠原告装修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人为公司股东，20xx年至20xx年期

29、间，三人采纳营业收不入帐的方法，将公司约463万余元的收入据为股东个人全部或转入李XX任法定代表人的江苏xx装饰工程有限公司账户，导致xxx公司成为空壳公司;被告王XX、李某女在公司被吊销后怠于履行清算义务。三人的行为侵害了债权人利益，故诉请法院判令被告xxx公司给付工程款58 466.92元，被告李XX、李某女、王XX担当连带责任。供应主要证据：1、原告与xxx公司工程结算表，xxx公司扬州分公司结算凭证，证明被告xxx公司欠原告工程款的事实;2、xxx公司工商登记查询表一份;3、xxx现金会计xx证言，主要内容为20xx年4月至20xx年4月间，xxx公司正常经营，但营业收不入公司账户，客

30、户交现金就由李某女拿走，刷卡就入xxx公司账户，公司帐册在李某女处，现在下落不明;4、xxx扬州分公司建行帐户和农行账户对账单，显示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本无营业收入;5、xxx代理人调查笔录，主要内容为xxx帐册在李某女处。证据4-5证明被告xxx公司被吊销营业执照，但被告王XX、李某女怠于履行清算义务的事实及被告李XX、李某女、王XX采纳营业收不入帐的方法，将公司收入个人全部或转入关联公司从而侵害原告债权的事实。被告xxx公司辩称，原告证据不能证明我公司欠他的装修款，原告的诉讼恳求应予以驳回。未供应证据。被告王XX辩称，原告称我将xxx公司财产混同个人财产不属实

31、，公司债务与我无关，我不应担当连带责任。未供应证据。被告李XX辩称，原告所称我将xxx公司财产混同个人财产不属实，公司债务应由公司在其财产范围内偿还，与我个人无关;且原告对我的诉讼恳求与对xxx的诉讼恳求是两个不同案由，应分案处理。未供应证据。被告李某女书面辩称，是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司资金，拒绝归还，我仅是业务总监，原告所称我将xxx公司财产混同个人财产不属实，为维持公司经营，我还从自家借了几十万给公司，原告对我的诉讼恳求没有事实依据，应予以驳回。未供应证据。经审理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其扬州分公司曾在花样年华等小区承接多起房屋装修工程，并将之转包给原告施工，但

32、工程款始终拖欠，截止目前尚欠原告装修款58 446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注册资本为人民币10万元，原股东/发起人为李某女、李XX，认缴出资额分别为4万元、6万元，实际出资4万元、6万元。20xx年5月25日，公司股东变更为李某女、王XX，认缴出资4万元、6万元，实际出资4万元、6万元，法定代表人也变更为王XX。20xx年6月21日，被告王XX曾以xxx公司和李某女为被告向本院起诉，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王XX申请保全公司帐册，但本院在其供应的地点未能找到，20xx年9月19日本院以证据不足为由判决驳回王XX的诉讼恳求。20xx年12月5日至20xx年

33、3月31日被吊销营业执照之前，xxx公司正常营业，但自20xx年3月31日至今始终未进行清算。上述事实，有原告与xxx公司工程结算表、xxx公司工商登记查询表、xxx现金会计xxx证言、xxx扬州分公司建行账户和农行账户对账单、xxx代理人张木洋调查笔录以及原、被告双方当庭一样陈述等证据予以证明。本院认为，对被告李XX所持原告对xxx的诉讼恳求与对被告李XX、王XX、李某女的诉讼恳求为两个不同的案由，应分案处理的主见，本院认为被告李XX的主见没有法律依据，同时从削减原告讼累、节约司法资源的角度考虑，对该主见不予以支持。对原告的诉讼恳求，本院认为，首先，债务应当清偿，原告供应的工程结算表及本院对

34、xxx公司现金会计xxx的调查等证据足以证明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事实，被告xxx公司负有清偿义务，原告要求被告xxx公司给付工程款的诉讼恳求符合法律规定，应当予以支持。其次，被告王XX、李某女作为股东，应在公司被吊销营业执照后刚好进行清算，但二人怠于履行清算义务，致使原告债权无法实现，违反了公司法及其司法说明的相关规定，故应对该笔债务担当连带责任。第三，原告供应的现金会计xxx的证言、xxx扬州分公司建行账户和农行账户对帐单、原告本人和丁等人的结算单等证据已能证明xxx有营业收，但公司帐册驾驭在被告李XX、李某女手中，现因二被告的缘由，公司帐册下落不明，应推定

35、原告主见的被告李XX、李某女将xxx经营收入混同于个人财产或关联公司财产的，滥用公司法人独立地位和股东有限责任，躲避公司债务的事实成立，被告李XX、李某女的行为已严峻损害了原告的利益，因此二人应对该笔债务担当连带责任。对原告所持被告王XX将公司财产混同于个人财产，要求其担当连带责任的诉讼恳求，因原告的债权产生于王XX接受李XX股份成为股东之前，与其不能实现债权之间无因果关系，故不予支持。综上，依照中华人民共和国民法通则第八十四条、中华人民共和国公司法其次十条、第一百八十四条、中华人民共和国民事诉讼法第一百四十四条、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第七十五条的规定，判决如下：被告xxx装饰

36、工程有限公司于本判决生效之日起10日内给付原告段XX工程款58 446.92元，被告李XX、李某女、王XX担当连带给付责任。假如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当根据中华人民共和国民事诉讼法其次百五十三条之规定，加倍支付拖延履行期间的债务利息。案件受理费1261元，公告费300元、保全费620元，合计2181元由被告xxx装饰工程有限公司负担;此款原告已垫付，则被告xxx装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内偿付给原告，被告李XX、李某女、王XX对此担当连带给付责任。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费1261元，

37、上诉于江苏省扬州市中级人民法院。审 判 长 xxx代理审判员 xxx人民陪审员 xxx二零XX年四月十二日书 记 员 xxx装修合同 篇5发包方（甲方）：地址：联系电话：承包方（乙方）：地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：第一条 工程概况1.1工程名称：工程。1.2工程地点：1.3承包范围：按本工程图纸及说明。1.4承包方式：包工包料。1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，共计天。1.6工程质量要求：合格.1.7合同价款（人民币大写）：拾万仟佰拾元整，小写（￥：元）。其次条 甲方工作2.1 开工前 3 天，向乙方供

38、应经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底；全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施；向乙方供应施工所需的水、电等设备，并说明运用留意事项；办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理隐藏工程验收、变更、登记手续等事宜。2.3如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。第三条 乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，按甲方供应的施工图纸及做法说明施工，拟定施工方案和进度安排。3.2指派为乙方驻

39、工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第

40、四条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方缘由未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。4.4因甲方缘由造成设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（以8小时为一个工作日顺延）。第五条 关于材料供应的约定5.1凡由乙方负责选购供应的材料、设备（另附清单），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方担当。5.2凡由乙方选购的材料、设备，应供应合格证明及必要的检验报告。第六条 有关平安生产和防火的约定6.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。6.2乙方在施工期间应严格遵守中华人民共和国消防法和有关平安施工的法规、规范。6.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、