2022年关于施工合同集合5篇.docx

《2022年关于施工合同集合5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同集合5篇.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于施工合同集合5篇关于施工合同集合5篇随着法律学问的普及，许多场合都离不了合同，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是我收集整理的施工合同5篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程二、工程地点：衡阳松木工业园区三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。四、

2、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（XX360）元整，每平米230元整五、建筑面积：8732平方米其次条施工打算一、发包方：1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方供应具备施工条件的施工场地。2、帮助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐藏工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。4、按合同规定刚好付款。二、承包方：1、负责办理应由承包方办理的各项手续。2、根据钢结构设计规范的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；3、按国家行业建设工程施工质量验收统一标准及钢结构工程施工质量验收规范、建筑

3、钢结构焊接技术规程等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工打算工作，并严格按审批的施工组织设计施工。5、施工过程中，如发觉设计有误，应快速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。6、工程竣工后向发包人供应三套竣工资料（包括调整后的施工图、隐藏工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）。7、承包人参与施工的人员、工种应持证上岗。焊工必需具有上岗证（合格证等）。第三条工程期限一、本工程自XX年5月8日开工至XX年7月28日止，共80天（日历天）。二、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、

4、发包方未在合同约定开工日期之前供应具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；4、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；6、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条平安施工1、应按有关规定，严格平安防护和防火措施，并担当由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由

5、相应责任人担当。2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应供应抢救抢险的必要条件，帮助处理事故。事故引发的费用由责任方担当。按工程及平安须要供应看管和警卫、修理施工运用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道旁边施工时，应与甲方协商平安防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方担当。4、在未腾空和接着运用的建筑物内施工的，应制定专用平安和防火措施，以确保建筑物内财产和人身平安。以上措施应报甲方同意，并由甲方担当相应费用。5、必需为本工程和参加本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中出现的平安事故和乙方

6、施工人员的人身平安事故引发的费用和责任全部由乙方担当。6、支配专业施工平安管理人员对本工程进行施工平安管理。7、已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品爱护工作。8、负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。第五条工程质量一、本工程质量达到以下标准、规范的要求：1、建设工程施工质量验收统一标准（gb50300XX）；2、钢结构工程施工质量验收规范（gb50205XX）；3、钢结构设计规范（gb50017XX）；4、建筑钢结构焊接技术规程（gjg81XX）5、国家、湖南相关法律法规、规范、标准；达合格等级。二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家、湖南颁发的建筑工程规范、规程和

7、标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1、由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定，并刚好将工程质量评定结果送发包方。工程结构完工时，应会同发包方、监理进行结构中间验收；4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起（一年）。5、承包方供应的材料，必需附有产品合格证才能用于工程，发包方认为承包人供应的材料须要复验的，应允许复验。经

8、复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由承包方担当。施工合同 篇2甲方(承租方)乙方(出租方)乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方运用与保管。依据中华人民共和国合同法及相关规定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就甲方确定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同，以资双方共同遵守。一、工程概况：略二、机械状况、数量、进退场费和租金：1234三、租金及进退场费支付方式：1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该电梯的进，退场费。2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方运用，甲方必需在5天内与乙方签写运用通知确

9、认书确认开工，运用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天起先计收租金，如甲方须要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得运用电梯。3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，起先计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。四、甲方的责任：1、电梯全部要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由甲方欠债，法院查封电梯，甲方必需申请法院解封，若因此造成乙方损失，甲方担当电

10、梯价值双倍的赔偿责任。2、甲方保证为每台电梯供应足够的电源能量，并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱，配备两个100A的漏电开关(三相五线)和160A闸刀隔离开关，单个电箱电线截面积不小于25mm，总电缆线截面积不小于50mm，甲方所供应并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。3、甲方必需保证电梯进退场道路通畅，供应足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放，甲方保证采纳工地塔吊平安可以满意安装拆卸施工须要，若甲方塔吊已拆除，人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方。4、乙方负责供应电梯检测验收备案等手续及费用，乙方电梯报装、报拆资料甲方必需协作盖章，并负

11、责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。5、甲方按乙方供应的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格，乙方方可起先安装电梯。6、甲方应依据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离，如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式，则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装，以负责平安平台和外笼四周双层行人通道等，确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍解除。7、电梯安装于修理时，甲方供应电焊机、氧气及乙炔等工具给乙方运用。8、甲方负责对租用的电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管，若甲方人员顺坏、遗失需按原价赔偿。9、假如甲

12、方未经乙方同意，随意操作电梯或工地人为损坏电梯，由甲方担当平安责任和经济责任。10、乙方对施工电梯进行现场安装时，甲方供应塔吊协作乙方运用。11、甲方在运用电梯过程中，加强施工现场的管理。并严格要求其员工遵守制度，平安运用电梯。若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的事故，全部由甲方负责。五、乙方的责任：1、乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕(若因天气缘由或者不能安装拆卸则时间顺延)，如不能正常安装，依据延误天数与日租金的乘积，作为乙方对甲方的赔偿。2、乙方负责供应电梯基础图、合格证、生产许可证、安装拆卸资质证书的复印件，编写安装与拆卸方案、顶升加节及附墙方案，并刚好供

13、应电梯检测备案资料、安装验收资料、运用登记资料等。3、乙方负责电梯进场、安装、加节、拆卸、退场和日常修理保养工作。防坠器的检测相关手续由乙方负责，且检测费用由乙方担当，防坠器送检过程不能影响施工电梯正常运用。若电梯出现故障。甲方通知乙方后，乙方技术人员必需在5小时内到达工地，每延迟一小时，罚款100元，技术人员到场后，需在12小时内处理完故障，并使施工电梯投入正常运用。如超过或每月累计故障处理时间超过24小时，甲方有权扣除当天租金(正常保养、加节、安装附墙架除外)。4、乙方不负责为每台电梯配备电梯司机。5、乙方负责供应楼层无线呼叫系统。6、乙方供应电梯基础地脚螺栓，甲方浇筑电梯基础时，乙方派人

14、到现场安装。7、如因乙方缘由(施工电梯故障)引起的平安事故，乙方负全部责任。8、乙方供应电梯的平安性能、设备、质量要符合国家及地方相关法律法规的规定。六、其他约定：1、乙方电梯安装完毕能满意施工要求并与甲方交底确认后七天内，若甲方未能完成层间门安装协作验收，乙方有权从第八天起先计收租金，甲方不得拒绝支付。2、在安装验收过程中，由于甲方不协作造成的验收不合格由甲方担当其次次支付的费用。若因乙方缘由造成验收不合格，由乙方负责。3、租赁期间，甲方应随时向乙方告知电梯存在的平安隐患，并要求实行防患措施。乙方应主动处理，消退隐患。甲方需每日支配人员清扫吊笼的卫生和支配人员清理吊笼底基础面水泥砂浆。4、电

15、梯施工结束时，甲方应以有效书面形式提前通知乙方，乙方拆卸电梯退场，甲方20日内结清乙方租金及其他费用后。5、本合同全部费用均未包含税金，假如甲方须要开发票，税金另加9%.6、租金计时起先以甲、乙双方签字确认为准。7、甲方违反本协议的规定延迟支付租金及其他费用，乙方可解除合同。8、双方各自担当相应的违约责任，其他未尽事宜双方在今后的合作中协商，协商不成，双方均向珠海市有关机构提起诉讼。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表确认合同内容无误后签字盖章之日起生效。电梯拆卸完毕离场，且租金及其他费用结清后，本合同自行失效。甲方单位公章： 乙方单位公章：甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：

16、日期：施工合同 篇3工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：_劳务分包人：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于 （以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。1劳务分包人资质状况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_2劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：_工程地点：_分包范围：_供应分包劳务内容：_3分包工作期限起先工作日期：_年_月_日，结束工作日期：_年_月_日总

17、日历工作天数为：_天。4质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 等级。5合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。6标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）_（2）_7总（分）包合同71工程承包人应供应总（分）包合同（有关承包工程的价格细微环节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价

18、格细微环节除外）的副本或复印件。72劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细微环节除外）。8图纸81工程承包人应在劳务分包工作开工_天前，向劳务分包人供应图纸_套，以及与本合同工作有关的标准图_套。82_9项目经理91工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_。92劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_。10工程承包人义务101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；102 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工

19、作并担当相应费用：（1）在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_。（2）在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在_年_月_日前向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料；（4）在_年_月_日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：_ ；（5）在_年_月_日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标限制点位置，其交验要求与爱护责任为：_；（6）在_年_月_日前向劳务分包人供应下列生产

20、、生活临时设施：_ ，其交验要求与爱护责任为：_；103负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的限制、监督、检查和验收；104负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收；105统筹支配、协调解决非劳务分包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；106按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要；107按本合同约定，向劳务分包人支付劳动酬劳；108负责与发包人、监理、设计及

21、有关部门联系，协调现场工作关系。11劳务分包人义务111对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；112劳务分包人依据施工组织设计总进度安排的要求，每月底前天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经工程承包人批准后严格实施；113严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学支配作

22、业安排，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；114自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；115按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安

23、保卫工作；116按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收；117做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款；118妥当保管、合理运用工程承包人供应或租赁给劳务分包人运用的机具、周转材料及其他设施；119劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。1110除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。12平安施工与检查121劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规

24、定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。122工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。13平安防护131劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当

25、。132实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当平安防护措施费用。133劳务分包人在施工现场内运用的平安爱护用品（如平安帽、平安带及其他爱护用品），由劳务分包人供应运用安排，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14事故处理141发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。142劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。1

26、5保险151劳务分包人施工起先前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。152运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。153工程承包人必需为租赁或供应给劳务分包人运用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为：_。154劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：_。155保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要

27、的措施，防止或削减损失。16材料、设备供应161劳务分包人应在接到图纸后 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应安排（详细表式见附件一）；经确认后，工程承包人应按供应安排要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付；须要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需刚好进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。162劳务分包人应妥当保管、合理运用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。163工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料（列

28、明名称、规格、数量、质量或其他要求）：选购材料费用为：_（单价）选购材料费用为：_（单价）选购材料费用为：_ （单价）选购材料费用为：_ （单价）164工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购凭证，另加_的管理费向工程承包人报销。17劳务酬劳171本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算：（1）固定劳务酬劳（含管理费）；（2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。172本工程的劳务酬劳，除本合同176规定的状况外，均为一次包死，不再调整。173采纳第（1）种方式计价的，劳务酬劳共计

29、 元。174采纳第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；175采纳第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；_，单价为_元；176在下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整：（1）以本合同约定价格为基准，市场人工价格的改变幅度超过_，按改变前后价格的差额予以调整；（2）后续法律及政策改变，导致劳务价格改变的，按改变前后价格的差额予以调整；（3）双方约定的其他情形：_18工时及工程量的确认181采纳固定劳务酬劳方式的，

30、施工过程中不计算工时和工程量。182采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。183采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19劳务酬劳的中间支付191采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：（1）合同生效即支付预付款 _元；（2）中间支付：第一次支付时间为_年_月_日，支付_元；其次次支付时间为_年_月_日，支付_元；192采纳计时单

31、价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_ 。193本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中约定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。20施工机具、周转材料供应201工程承包人供应给劳务分包人劳务作业运用的机具、设备，性能应满意施工的要求，刚好运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人运用。周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工须要。如须要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。202工程承包人应供应施工运用的机具、设备一览表见附件二。203工程承包

32、人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21施工变更211施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）变更有关的施工时间和依次；（4）其他有关工程变更须要的附加工作。212因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延；因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。213施工中劳务分包人不得对原工程

33、设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的干脆损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。214因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。22施工验收221劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务

34、分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。222全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。23施工协作231劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的

35、工期损失和费用由工程承包人担当。232劳务分包人按约定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应担当因此而发生的费用。24劳务酬劳最终支付241全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。242工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。243劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同

36、关于争议的约定处理。25违约责任251当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：（1）工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳；（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他状况。252工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_ 的违约金。253工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。2

37、54当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任：（1）劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付 元的违约金；（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付 的违约金；（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。255一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。26索赔261工程承包人依据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，

38、劳务分包人应予以主动协作，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总（分）包合同。262在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，工程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。263当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔事务发生时有效的相应证据。264工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人担当责任的其他状况，造成工作时间延误和（或）劳务分包人不能刚好得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序

39、以书面形式向工程承包人索赔：（1）索赔事务发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内赐予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；（5）当该项索赔事务持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事务终了后21天内，向工程承包人项目经理送

40、交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。265劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27争议271工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第 种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向_仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。272发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。28禁止转包或再分包281劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法担当责任。282_29不行抗力