2022电力承包工程合同.docx

《2022电力承包工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022电力承包工程合同.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022电力承包工程合同电力承包工程合同范本随着人们法律意识的建立，越来越多的场景和场合须要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我为大家收集的电力承包工程合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。电力承包工程合同范本1发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程地点：厂内_工程内容：_配电柜安装工程_资金来源：_自筹_二、工程承包范围承包范围：_包工包料_三、合同工期：合同工期总日历天数_15

2、_天四、质量标准工程质量标准：_合格_五、合同价款(构成见附表)金额(大写)：壹万圆整(人民币)￥：_10000.00_元六、合同约定其它内容1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。2、已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：工程未交接前由承包人爱护并担当费用，交接后由发包人爱护及担当费用。3、平安文明施工：施工平安、文明施工等由乙方负责，因乙方缘由发生事故由乙方负责处理并负担其全部费用和责任。4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付

3、违约金100元，因雨天或其他缘由不能施工的工期顺延。6、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工。7、发包人向承包人承诺根据合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。八、合同生效：合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。九、补充条款1、承包人须与发包人主动协作，听从发包方的支配指挥，不协作发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人担当全部责任。2、承包方收到款项时首先供应同等额数的发票。3、承包方做到现场平安、文明施工，确保工程质量，所发生的一切平安、

4、质量事故全部有承包人担当全部损失及责任。4、其他未尽事宜，双方另行协商。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日电力承包工程合同范本2发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月

5、 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文关于农

6、村电网建设与改造技术原则、贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量

7、、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不

8、得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的.方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：

9、甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日电力承包工程合同范本3建设单位：(以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了明确甲乙双方的权利和义务，本着同等互利、协调一样、等价有偿的原则，依据国家合同法、建设工程质量管理条例及有关规定，结合本工程的详细状况，在同等自愿的条件下，经双方充分协商一样达成如下条款，共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、主要工程内容： 工程量以甲方供应的设计资料和经双方审定后的施工预算为准。本工程施工用地征用协调、规划手续、路面开挖、青苗补偿、障碍解除等部分由甲方自行负责

10、解决。本工程所涉及的土建工程，包括全部基础土建及电缆沟道或电缆通道所须要的桥架部分，配电房内空调、风机、事故切换、应急照明部分由甲方自行负责解决。其次条 工程价款及支付方式1、价款：经过双方协商一样审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币万元(大写： )。工程价款支付：经双方协商一样，确定采纳以下 付款方式：(1)合同签订后，甲方在 个工作日内一次性向乙方支付全部合同价款：(2)本合同签订后，甲方在/个工作日那日向乙方支付合同价款的%;作为工程预付款;工程竣工，验收合格后 / 个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的 / %;其他余款的/%合同价款作为工程质保金，由甲方在合同约定的质保期满后 / 个

11、工作日内支付给乙方。第三条 承包方式：乙方在承包范围内包工包料、包干运用。第四条 主要设备、材料1、甲供设备、材料须要符合设计图纸及相关国家规范、行为标准等技术要求;2、乙供设备、材料须要符合设计图纸、相关国家规范、行业标准以及甲方供应的技术要求。第五条 工期1、甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方进场施工，整个工程有效工期 个工作日。2、在施工过程中，如遇下列状况，工期应顺延：(1)由于不行抗力而被迫停工的;(2)甲方未根据约定的时间和要求供应相应的便利条件的;(3)甲方变更安排或变更施工图纸，不能接着施工的;(4)甲方未根据合同的约定支付相应的工程款的;(5)如施工过程中，牵涉第三方物权

12、等其它权益带来的相关协调及纠纷处理工作由甲方负责，且甲方应向乙方供应第三方同意工程实施的书面文件，由于甲方未能刚好供应上述文件导致工程不能按期完工的;(6)甲方的其它缘由致使工程中途停建、缓建的。第六条 设计变更及工程价款调整1、乙方坚持按施工图施工，若甲方需对设计进行变更，必需由甲方提请原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，如需调整工程费用待双方协商后签订补充合同，乙方才根据修改后的图纸及补充合同约定予以实施。2、照实际施工范围或工程质量超出设计或双方确认的预算以及合同约定，应在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。3、如因工程属分期付款，且实施时间较长，则需依据设备、材料市场价格的改变，

13、在双方协商的基础上，对合同费用进行调整。七、平安生产：工程开工前，乙方必需接受甲方的平安教化并做好队、组二级平安教化。1、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准组织施工，应严格按着施工规范和按工程须要作好平安防护措施，如：设置施工平安运用的照明、围栏等明显警示标记和看管、防护警视、警卫等，并随时接受平安检查人员依法实施的监督检查，由于乙方平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。2、乙方法定代表人及工程的项目经理作为此项工程的第一平安负责人及现场平安负责人，应保证施工现场的各项平安施工，一旦出现平安事故，造成工程、他人财产和人身损害，由乙方担当全部法律责任。3

14、、乙方要在施工之前，组织平安教化培训，增加现场施工人员的平安施工意识，没有经过平安教化培训的的员工不允许进入施工现场进行施工。第八条 工程质量和验收1、工程安装质量应符合电气装置安装工程实施及验收规范及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。2、工程竣工验收，应以施工图纸、图册、交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。3、工程结束后，甲方在收到乙方书面验收申请三个工作日内应组织工程验收，乙方对工程存在的缺陷应无条件整改，整改完毕后，再通知甲方进行验收。如甲方不按期组织验收，则视为本工程已验收合格。4、本工程质保期两年，自本次施工验收合格之日起起先计算，保修期

15、内若因甲方缘由或者不行抗力事由造成设备损坏，乙方不担当保修责任;乙方应甲方要求可以对损坏设备进行修理，其设备修理费及工时费由甲方支付。第九条 双方义务(一)甲方义务1、按合同约定按时付款。2、为乙方施工供应必需的是施工条件和环境：(1)施工电源;(2)设备、材料、施工机具等物资的运输同道或临时专设措施;(3)施工作业场地;(4)工地临时材料库;(5)现场施工须要的其他必要条件。3、向乙方供应符合国家电力行业标准的施工设计资料。4、根据双方的约定，甲方对自行承建部分的工程负责(包括质量、平安责任以及由此产生的一切后果)。5、在施工过程中，因甲方缘由致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式

16、投运的设备，甲方应尽到平安防护的义务。6、依据相应法律法规规定应担当的其他义务。(二)乙方义务1、严格根据甲方供应并经双方确认的施工图纸，以及说明和交底纪要、设计变更通知单进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。2、按施工平安规范的规定，实行预防事故的措施，确保施工的平安，并对承包范围内的施工平安负责。3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。4、根据双方约定的范围，做好设备材料的选购、管理工作，并对所选购的设备材料质量负责。第十条 合作事项1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程

17、顺当进行第十一条 违约责任1、双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应担当赔偿责任。2、甲方未按本合同其次条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3作为违约金。3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方缘由导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。4、在施工过程中，因甲方缘由致使工程中途停建、缓建的或对已安装完毕，尚未正式投运的设备，甲方未尽到平安防护义务的，应担当相应赔偿责任。第十一条 附则1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。2、本合同未尽事宜，双方可另

18、行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何乙方可向合同签订地人民法院提起诉讼。4、本合同一试六份，甲、乙双方各执三份，均有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日【电力承包工程合同范本】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页