2022年关于工程协议书十篇.docx

《2022年关于工程协议书十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于工程协议书十篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于工程协议书十篇关于工程协议书十篇在现在社会，越来越多人会去运用协议，签订协议可以约束双方履行责任。想必很多人都在为如何写好协议而苦恼吧，以下是我为大家收集的工程协议书10篇，欢迎阅读与保藏。工程协议书 篇1甲方：合肥中天工程监理有限责任公司乙方：合肥新荣盛市政工程询问有限公司本着充分利用资源、发挥效益，双方依照同等互利、共同发展、诚恳信用的原则，经协商一样订立本协议。一、合作范围（1）合作范围：霍山县城市生活垃圾填埋厂（2）工程监理费参照监理合同。（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监

2、理资料、竣工报告。（4）剩余费用以询问费或监理费以转账方式转出。（5）如工程须要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。二、甲乙双方的义务（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时赐予帮助。(2) 乙方的义务：必需遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，平安事故等造成的一切后果均由乙方担当，公司概不负责。甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：工程建设监理合作

3、协议甲方：合肥中天工程监理有限责任公司乙方：本着充分利用资源、发挥效益，双方依照同等互利、共同发展、诚恳信用的原则，经协商一样订立本协议。二、合作范围（1）合作范围：合肥市职教路、学林路绿化提升工程（2）工程监理费参照监理合同。（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。（4）剩余费用乙方用可报销的发票报销，或者以询问费或监理费以转账方式转出。（5）如工程须要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。二、甲乙双方的义务（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监

4、理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时赐予帮助。(2) 乙方的义务：必需遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，平安事故等造成的一切后果均由乙方担当，公司概不负责。甲方代表： 乙方代表：联系电话： 联系电话：工程建设监理合作协议甲方：合肥中天工程监理有限责任公司乙方：本着充分利用资源、发挥效益，双方依照同等互利、共同发展、诚恳信用的原则，经协商一样订立本协议。三、合作范围（1）合作范围：长江西路高架桥、东一环、二环，铜陵路、裕溪高

5、架绿化移植工程（2）工程监理费参照监理合同。工程协议书 篇2发包方：有限公司以下简称甲方总承包方：以下简称乙方分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、同等、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点： 路二、各方职责甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围技术文件：1、(一期工程)施工图2、建筑工程消防审核看法书-杭公消审 第 号3、施工图审查报告4、(二期工程)消防系统图5、投标文件(预算书)承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

6、包括：消防自动报警限制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含限制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动限制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元(其中包括如下费用)。1、总包管理费3%2、市

7、场价格风险调整的不行预见费用3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)4、设计变更调整的费用(以供应的技术文件为依据)5、其它与领取消防工程验收合格证的全部费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。其次条 工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房： 天(到 年 月 日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条 质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家

8、和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。第四条 平安生产规范执行必需符合国家和杭州市有关规定要求。第五条 材料、设备的选购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方选购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条 工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、平安保证金 万元)。2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证

9、金 万元。3、竣工后阅历收达到质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。第七条 工程价款及支付方式1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元;2、 丙方支付给乙方总包管理费 %(万元);3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付;4、 竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金)，在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。6、 接受工程价款的单位名称：帐号：开户银行：第八条 工程质量保修保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时

10、内派员进行保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内干脆扣除。第九条 违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、平安文明：符合国家和 市有规定要求。丙方承诺确保做好平安生产工作，若发生任何人员平安事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个

11、月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按元/天计取。5、丙方必需接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。第十一条 其它1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方干脆与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、

12、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：乙方：丙方：代表：代表：代表：年 月日工程协议书 篇3甲方（托付付款方） ：乙方（付款方）：丙方（收款方）：甲方、乙方、丙方本着自愿、同等的原则，达成以下托付付款协议。1、甲方授权乙方向收款方：，支付甲方与其在 年月日签订的合同，合同金额 八百零伍万元整 款项。收款人（公司全称）； 收款人开户银行全称： ；收款人账号：；2、乙方应在付款账户中保留足够余额，保证乙方能够刚好确支付款项。3、丙方供应收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号，信息有误或因其他

13、缘由延误付款与乙方无关。4、甲方对托付付款金额有异议，可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、精确性不负有审查和鉴别责任。5、以下事项发生变更时，丙方应刚好以书面形式通知甲方，。（1）收款人名称;（2）收款人开户银行及账号。6、甲方应刚好通知乙方，因甲方未能将变更状况刚好通知乙方，乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的，乙方不担当任何责任。7、本协议未尽事宜经双方协商，可另拟协议补充条款，与本协议具有同等法律效力。8、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。9、甲、乙双方如需终止本协议，应提前30日书面通知对方，并履行终止协议手续。乙方在

14、办理完成终止协议手续的同时，停止该项托付付款业务。甲方（托付付款方）乙方（付款方） 丙方（收款方） （签 章） （签 章） （签 章） 法定代表人：法定代表人： 法定代表人： （或授权代理人:）（或授权代理人:） （或授权代理人:）年月日 年月日年月日工程协议书 篇4甲方：某公司乙方：某工程队遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就整改工程施工事项协商，达成如下协议：一、工程概况：甲方要在位xx东村打的仓库进行整改工程，包括以下内容：1、修建值班室一座；2、修筑防护堤两条；3、库区仓门口改建。4、路面平整及排水沟工程。二、工程质量标准：1、值班室：面积3m3m,高3m,单层，采纳现浇钢筋混

15、凝土屋面板，要安装防盗门和防盗窗。墙面批水泥灰，地面铺地砖。2、防护堤：仓防护堤：长度约10m,底宽5m,高3.5m,顶面宽1m.值班室防护堤：长度为5m,底宽4.5m,高3m,顶面宽1m.防护堤底部1m高范围要用浆砌块石砌成，上部用沙包装土垒成梯形形态。3、炸药仓原门口封闭，在西面另开一门口，要求：宽1.6m,高2.1m,外层装防盗门，内层为加金属网的通风栅栏门。4、路面平整及排水沟工程按甲方要求施工。值班室及防护堤位置由甲方现场确定，乙方按甲方所定方位进行施工。三、乙方负责为甲方的整改工程进行施工，自带施工设备和工具，自行组织施工所需材料。四、施工工期：开工日期：20xx年4月28日。竣工

16、日期：20xx年5月20日。工期总天数23天。五、工程费用及付款方式：经核算，整改工程款金额（人民币）为：肆万叁仟陆佰贰拾捌元整（含开票税金）。开工日由甲方预付工程款壹万元整，余款待工程竣工检收合格后一次性支付完毕。六、平安责任：1、乙方必需按有关标准平安施工，施工期间一切平安责任由乙方自行担当。2、乙方要保证施工质量，按时完成工程。如工程不符合要求的，应由乙方负责修复、拆除或重建，产生的费用由乙方负责。3、工程保质期一年，一年内如出现质量问题，由乙方出资修理。本协议一式两份，双方各执一份，自签订日起生效。甲方：某公司乙方：某工程队代表人：代表人：电话：电话：日期：20xx年4月27日工程协议

17、书 篇5甲方： （身份证号码： ） 乙方： （身份证号码： ） 丙方： （身份证号码： ）甲、乙双方就乙方购买甲方房屋支付房款及乙方清偿丙方债务事宜达成如下协议：第一条 甲方已将位于XXXX市路号 栋单元号建筑面积的房屋一套出卖给乙方，双方已办结房屋过户手续。其次条 甲、乙双方约定房价为元（大写：）。第三条 甲方偿付丙方债务金额为 元（大写：）第四条 乙方于 年月日前将房款 元（大写： ）向丙方清偿。第五条 为维护丙方利益，乙方须将所取得的房屋向丙方抵押担保。本协议生效后五日内，乙、丙双方办理房屋抵押登记手续。第六条 本协议规定的付款期限届期，乙方未支付完毕协议规定款项，则以抵押登记的房屋，按

18、担保法规定向丙方清偿。第七条 乙方到期未支付协议规定款项，向丙方支付房款总价款20%的违约金。第八条 本协议未尽事宜，三方另行签订补充协议。第九条 本协议三方签字生效。协议书一式三份，三方各持一份。甲方（签字盖章）：_乙方（签字盖章）：_丙方（签字盖章）：_工程协议书 篇6甲方：中建三局第三建设工程有限责任公司安装分公司湖北经理部乙方：湖北祥安智能工程有限公司为了加强工程的质量管理，仔细实行建设工程质量管理条例和国家相关政策、法规，确保工程质量优良，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际状况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的中国工商银行鄂州分行综合办公楼工程分包合同框架范围

19、内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。第一条 双方共同遵守国家建筑法等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。其次条 双方共同遵守中建三局第三建设公司各项质量管理规章制度。第三条 甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的平安生产责任主体。第四条 甲方责任和权力1、仔细执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督；2、甲方必需根据工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合格和未经检验的乙方不得擅自运用；3、在各项工程施工

20、作业前，甲方现场管理人员必需对乙方参加施工作业的人员进行口头和书面的技术交底，依据工程特点，说明留意事项，并履行签字手续；4、甲方必需建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理的支配施工依次，为乙方供应作业面；5、对工程的施工难点，甲方应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设计和上级主管部门的认可，方可用于施工。施工前，甲方根据专项的施工方案对乙方进行专项的技术交底，并履行签字手续；6、甲方在工程质量检查中发觉的质量问题，应责令乙方刚好整改，经整改仍不能满意质量要求，甲方有权责令乙方退场；7、对须要隐藏的工程项目，甲方应做好工程质量检查和记录，隐藏工程在隐藏前，甲方应当通知建设单位和建

21、设工程监督机构进行验收，合格后，甲方方可通知乙方进行下一道工序的施工。第五条、乙方责任和权力1、乙方建立自身的质量管理体系，结合工程详细状况制定具有操作性的作业指导书和相关制度；2、根据规定配备专职质检人员一名；3、乙方人员必需严格根据现行的施工规范和检验评定标准进行施工，仔细执行甲方施工现场的各项规章制度；4、乙方必需选择技术娴熟的施工人员进入现场施工。对于乙方施工人员在施工中造成的质量问题和出现的质量事故，乙方应担当全部责任；5、乙方在工程项目施工中，应设立一名技术负责人，各个班组设立专职或兼职质检员，常常督促班组人员根据施工技术规范进行施工，刚好调整施工人员不规范的施工行为；6、分部分项

22、工程完工后，乙方应作好自检自查工作，合格后，刚好通知甲方进行检验，甲方检验不合格，乙方应刚好进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工；7、乙方应严格根据甲方的支配的施工依次进行施工，并随时接受甲方的现场监督和检查；8、乙方应严格根据甲方制定的施工方案进行施工，不得擅自修改施工方案；9、对须要隐藏的工程，在隐藏前乙方不得进行下道工序；10、乙方必需全力协作甲方工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标，否则甲方将严格根据合同进行惩罚。11、工程完工后，乙方应根据合同约定的内容对工程进行修理和保养工作，保修年限严格根据建设工程质量管理条例和甲方与建设单位合同所规定的年限，建设工程保修期

23、，从工程竣工验收合格之日起计算。第六条、其他1、若发生质量事故，由甲方牵头，甲乙双方参与，根据规定报告有关部门进行调查，查清事故缘由，分清事故责任，提出对事故责任者的处理看法。2、本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。3、本协议从甲乙双方签字之日起生效，工程保修期过后，该协议自动失效。4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：代表：年 月代表： 年 月 日 日工程协议书 篇7甲方：乙方：双方于 年 月 日在 兰州 共同签定。原合同本于年 月 日期满 。 但由于 缘由，经甲、乙双方协商，一样同意终止该协议 , 并订立如下条款：甲、乙双方同意终止。本终止协议书正本一式四份 , 甲方、乙方各

24、二份。本终止协议书经甲、乙双方签字后生效。甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：法定代表签名： 法定代表签名：签字日期： 签字日期：项目经理： 项目经理：工程协议书 篇8发包人：承包人：发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对邓州市鸿杰第一城 号楼工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装

25、修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的事项，双方约定如下：承包人接到保修通知时必需刚好派修理人员到现场进行修理，若不刚好派修理人员修理，发包人将委派修理人员进行修理，修理所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派修理人员到场修理时间：自然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。二、质量保修期双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；外墙面的防渗漏为5年；装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6其他项目

26、保修期限约定如下：自然气工程为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。2.承包人根据有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必需留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，刚好保修。3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。4对因承包人保修不刚好、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承包人负责。5承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无实力接着保

27、修等状况下，由发包人支配保修队伍修理。6如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的保修派工单为准。7承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故惩罚款20xx-5000元，在保修费中扣除。8对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。9质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋全部人或运用人对工程进行组织验收。10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成

28、房屋全部人、运用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参与与房屋全部人、运用人或第三人的协商赔偿事宜，并依据协商结果担当赔偿责任。承包人不参与协商或协商达不成一样看法的，由发包人根据房屋建筑工程质量保修方法向房屋全部人、运用人或第三人担当修理或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以担当的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。质量缺陷责任期的修理费用由承包人担当。承包人有证据证明质量事故是由于房屋全部人或运用人不当造成的，承包人不担当责任。本工程质量保修书，由施工合同发

29、包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。五、其他事项1、本协议与 建设工程施工合同一并签订生效。2、房屋竣工交付运用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务托付给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。发包人：承包人：法定代表人： 法定代表人：托付代理人：托付代理人：签订日期： 年月日工程协议书 篇9甲方：乙方：甲方需建一栋层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为确保施工能顺当进行，经甲乙双方协商，对详细条件和建筑要求签订协议如下：一、甲方建一栋层高的楼房主体及装修，总面积约平方米，现以包工包料的方式由乙方承包，承包价以每平方米元计算，

30、总共元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。二、乙方施工肯定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。三、甲方负责建筑材料，乙方负责模板(注：肯定要有二层模板)、顶木、排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、平安网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。四、乙方在施工期间要留意平安，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。五、在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。六、乙方按设计图纸施工，包括建立化粪池(2个)、下水道，如有质量问题须要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。七、每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工

31、作，肯定要20天后才能拆模板，不得提前拆。八、楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴2.1米高的墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴2.1米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖2.1米，厨房内要建灶台并贴瓷片。其次层厅和房间都贴1.5米高墙裙(其次层每个窗台要跳30公分)。九、批荡前，把屋内全部杂物余X清理后才方可批荡。工程完成后，肯定要清理好全部杂物，保持房里清洁。十、付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。十一、甲方给乙方的建筑时间为_年_月_日至_年

32、_月_日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款人民币1000元正。十二、此合约一式两份，双方各执一份，依此为据，不得违反。甲方签名：乙方签名工程协议书 篇10甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，本着诚信互利的原则，就广告代理达成如下协议：一、 甲方托付乙方代理 上海兆妍广告策划有限公司 广告业务，代理方法执行 上海兆妍广告策划有限公司 广告代理实施方法（后简称 方法）规定。二、 甲乙双方必需遵守广告法以及相关政策法规，未经双方书面同意，任何一方均不得将本合约之权利或义务转让于第三方。三、 乙方不得损害 上海兆妍广告策划有限公司 的信誉，不允许用弄虚作假等不法手段欺瞒客户牟取暴利。乙方与客户发生的经济

33、纠纷与甲方无关。如乙方出现上述行为，甲方有权取消其代理资格，并保留法律诉讼的权利。四、 甲乙双方签定的广告合同，乙方按合作协议扣除代理费后，须将播出款项转付甲方指定的银行帐户。五、 乙方所代理的广告，按 上海兆妍广告策划有限公司 正在执行的广告收费标准执行。六、 乙方应按甲方的要求把广告要求和广告资料提前发送到 上海兆妍广告策划有限公司 ，广告发布后甲方供应广告样张给乙方，详细事宜按 上海兆妍广告策划有限公司广告 投放说明方法处理。七、 合同付款说明：1、 遵守先付款后发布的原则。2、 的确无法做到发布前付款，须在广告发布前支付30%的发布费，余款须在广告发布5个工作日内付清。3、 违反以上款

34、项，视为违约，甲方有权终止其广告播出。逾期1天，追缴拖欠款5%的滞纳金。八、 如遇特别状况广告不能按时播出，甲乙双方需刚好协商解决。九、 在合同的落实和执行中，有关合同和协议条款确需修订，须经双方协定。十、 未尽事宜，甲乙双方按本协议第九条规定协商处理。十一、 协议、合同均需遵守中华人民共和国经济合同法及广告法等有关法律条款。十二、 代理期限为： 年 月 日至200 年 月 日。十三、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。（甲乙双方签章）甲方（广告客户或代理单位）：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_乙方（广告发布单位名称）：_地 址：_ 邮码：_ 电话：_法

35、定代表人：_ 职务：_甲乙双方依据国务院中华人民共和国广告法及有关规定，签订本合同，并共同遵守。一、甲方托付乙方于_年_月_日至_年_月_日期间发布_ 广告。二、广告发布媒介为_.三、单位广告规格为_.四、广告采纳样稿（样带），未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿（样带）。五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。六、广告样稿（样带）为合同附件，与本合同一并保存。七、广告单价_ 元，加急费_ 元，其他费用_ 元，扣除实惠_ 元，扣除代理费_元，播出（刊登）次数_ ，总计_元。八、甲方应在_ 年_月_日前将广告发布费付给乙方，付款方式_.九、违约责任_.十、合同纠纷解决方式：（1）由_ 仲裁委员会仲裁；（2）向_ 人民法院起诉。十一、其他：十二、广告的编排方式和发布时辰表：十三、本合同一式两份，经双方代表人签字后生效。甲方：_代表人：_乙方：_代表人：_年_月_日第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页