2022年关于施工合同模板十篇.docx
《2022年关于施工合同模板十篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年关于施工合同模板十篇.docx(39页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年关于施工合同模板十篇关于施工合同模板十篇在不断进步的社会中,合同在生活中的运用越来越广泛,正常状况下,签订合同必需经过规定的方式。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是我为大家收集的施工合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方:乙方:现甲方将莱富艾迪科技新建厂房工程中土建瓦工工程给分包给乙方作业。为明确责任,确保质量完成施工任务,特定如下条款,以资共同遵守:一、双方的权利和义务:总包的权利和义务:1、严格审定乙方的资质,考察施工实力。2、在可能的状况下,为分包方创建生活条件,费用分包自理。3、技术负责、平安质量及施工标准化交底,以及施工进度安
2、排支配。4、负责进场平安、质量教化及施工过程中的平安、质量监督,如发觉问题总包有权责令返工或整改,所造成的损失由分包担当。分包方职责和义务:1、必需根据总包的施工组织设计组织施工,按进度安排要求按时或提前完成作业安排。2、细心施工,分部分项质量必需符合“建筑安装工程施工与验收规范”如不按操作规程造成质量事故,除刚好返修补并赔偿材料损失。3、在施工过程中,接受总包的监督和检查,做到随做随清,在操作过程中贪图省事,奢侈材料,由分包方按价赔偿。4、照实填报完成工作量清单和有关施工资料。5、分包方职工必需遵纪遵守法律,自觉遵守甲方和总包的各项规章制度,不得运用不满16周岁以下的童工,不得擅自消减人员或
3、调换人员。二、合同内容2.1结算依据和支付方法:2.1.1结算依据总按建筑面积元/平方,其中混凝土按元/立方,砌墙按元/立方,内粉刷按元/平方。外粉刷按元/平方。乙方所用工具除甲方只供应电箱,井架,搅拌机。其他振动机,砌墙线,泥桶,直尺,斗车等均自备及修理,包括太阳灯及灯上电线、推车、振动泵、毛刷等。全部运用工具的修理费由乙方自理。2.1.2支付方法。基础结束付清包总额的,混凝土封顶付清包总额的,主体结束付清包总额的,粉刷结束付清包总额的,竣工验收后付清包总额的,余款一年内付清。2.2工作内容:2.2.1瓦工队组的作业内容包括:主体土建瓦工全部的工作量,包括浇筑砼、砌筑墙体、找平、磨光等。装饰
4、粉刷、贴面等另定。2.2.2瓦工队每天必需指派两名作业人员,由项目组调拨支配,工资费用由瓦工班组自理。2.2.3水电等其他工种的孔洞修补,均需乙方无偿完成。因业主变更的工作量,按定额结算。临设工程能按定额的,按定额结算;不行计的,免费服务。若业主有临工,另计。2.2.4施工过程中,作业班组应留意节约材料。浇筑砼要清理掉下的砼,并将砼的残余部分当场利用做成混凝土砌块或浇其他砼预制构件。砌筑时,每隔一小时左右需派小工对所砌砌体的落地灰回收利用,实在不好利用的在现场浇成砼砌块,工完料清,对元宝车、搅拌机内的砂浆要全部清理干净、并用机油保养到位。对半砖、断砖可以充分利用,如的确不能利用,在收工时运装至
5、指定地点,保持工作面整齐。运输时,车装的不要太满,搬运时要当心轻放,不能有抛洒滴漏现象。2.2.5现场的材料做到工完料清,打扫干净交下道工序施工,凡发觉未清理干净的责令其清理干净,不得影响工期,若有影响后果自负。2.2.6不允许有穿拖鞋、赤膊的人进入施工现场施工,不允许随地大小便。2.2.7由于施工的班组比较多,每个班组需交纳肯定的押金。钢筋工、木工进场交纳2万元,瓦工3万元,竹架工1、5万元,否则本工程不予承接。押金用于对违规、打架、斗殴的惩罚、以及其他应急运用。违反项目组规定的,一次罚款100、00元,发生打架的,除医药费必需由先出手人负担外,同时还罚款该工种老板20xx元人民币。2.3全
6、部瓦工负责人进场必需仔细看图,审图,凡看不清晰的刚好向项目部询问,刚好提交材料安排(需提前一周),写好日期不得少报,也不得多报,由于场地惊慌,要料安排必需按每天的工作量用料申报,多了没有场地,少了不够运用,以便利项目部调购物资。2.4工期严格根据项目部的要求,支配劳动力,要求确保工期,每周或每层的进度安排项目部会提前发放。各工种的连接要协作默契,工期除了天灾和其他不行抗力的影响,不行以顺延,拖延一天罚一万(业主对项目部的要求)。三、平安生产、工地治安1、遵守平安操作规程操作。2、必需加强自身平安意识教化,如违反操作规程而发生伤亡事故,一切均由分包方负责(包括上报事故报告),如他方影响和特别意外
7、造成伤亡,按政策规定处理,经济有责任方负责(按政策规定基础上进行协商解决),善后工作由分包方负责,双方另行签订平安生产协议书。3、遵守当地公安部门发布的治安条例,凡分包人员发生治安问题均有分包方负责(包括罚款甚至拘留等刑事案件),另签治安合同。4、进场施工前,分包应供应给总包施工人员花名册一式两份。按施工规定征收务工证和暂住证等管理费用计。由总包代办手续和交费(总包在支付工程款中扣除)。四、其他:1、本合同签订后,总包委派,分包委派负责施工过程中的详细事宜和履行本合同。2、劳务公司代办劳务管理,按%收取劳务管理费。3、未尽事宜,届时另议补充协议。4、若发生争议,双方本着互谅,互解的原则协商解决
8、,如协商不成则请双方信任的第三方协商解决,直到法院起诉。5、合同代作劳动用工合同,工程结束自行实效。6、另附分包补充条款。7、本合同一式四份,其中总包三分,分包一份。本合同自双方签字盖章,平安、治安合同同时签订后生效。凡须上级主管部门签证(担保)的至签证后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2装 修 合 同甲方(托付人): 乙方(承包人):甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行居室装修,为保证工程顺当进行,签定以下合同双方共同遵守。一、工程概况1、工程地址:XXX宿舍三单元101室。 2、居室规格:
9、三室两厅3、主要装修范围为室内全部工程,包括地砖、墙砖、卫生间顶、客厅、卧房吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。4、托付方式:以承包人包工、包料的方式。5、工程期限:2个月,开工日期为20xx年4月8日,竣工日期为20xx年6月8日。二、质量要求1、工程运用材料的品种、规格、质量经双方认定。 2、施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加费用,应另签订补充合同。三、托付人义务1、开工前几天,应为承接人入场施工创建条件,把影响施工的物品清理。2、供应施工期间的水源、电源。 3、负责做好保卫、消防等项工作。 4、参加工程质量和
10、施工进度的监督。 四、承包人义务 1、按期保质完成工程。 2、竣工后负责清扫施工现场。五、合同价款:本合同工程总合计造价174880.00元(大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人费用,一次性到位。1、合同生效后,托付人将施工前三日首付给承包人24880.00元(大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大写人民币壹拾伍万元整)于装修工程完工,双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到10月底付清尾款,如违约,将赔付承包商肯定的违约金。2、包修期限为20xx年6月8日至20xx年6月8日止。 六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。附:装
11、饰工程预算表甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):年月日装饰工程预算表施工合同 篇3合同风险限制培训心得 作为一名工程选购人员,在日常工作中牵涉材料选购合同、设备选购合同、设备租赁合同、施工合同四大合同,合同条款制作特别关键与重要。7月3日上午公司组织了合同风险限制的培训,通过律师静态与动静的进行分析,使我从合同的制作到合同履行有一个更深刻相识,结合律师的培训的内容,我认为以后在选购合同、设备租赁合同、施工合同,应留意以下五条:一、合同审查:1、仔细审查签约对象的主体资格与资信实力。a、首先要查看对方的三证是否参与年检以及证明资料,确认一般企业的民事主体资格,了解其经营范围,审查企业的法定资质
12、、资格、许可以及对方的资金、信用,经营状况,其项目是否合法、胜利案例、用户看法表。b、其次了解公司内部机构,是否具备订立合同的主体资格。同时也要审查签约人的资格,查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明,了解对方的合法身份和权限范围,以确保合同的合法性和时效性。c、对于金额大的交易,还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信实力,以及对供应单位现有客户及以往交易证明(业绩)进行考察以及厂家现场考察,施工单位应进行胜利项目实地考察以及用户状况了解。2、仔细审查合同是否有效,履行是否存在法律障碍合同交易(或合作)事项本身是否合法有效;合同的详细条款是否合法有效;合同内容是否存在法律障碍;合同
13、文件签署(包括授权托付)是否有效;保障合同及条款的有效性(必要时可通过裁判获得强制实现力),防范因存在法律障碍而导致合同目的无法实现或担当责任。二、合同签订1、争取合同起草权一般来讲,合同由谁起草,谁就驾驭主动权。起草一方的主动性在于可以依据双方协商的内容,仔细考虑写入合同中的每一条款,斟酌选用对己方有利的措词,更好地考虑和爱护自己的利益。2、用词要严谨签订合同对合同条款要仔细推敲,防止发生歧义和误会,要做到字斟句酌、反复推敲,不要在合同中用模糊不清,模棱两可的词句或多义词,而且要留意合同的条款有无重复,或者前后是否自相冲突,以免使对方有钻空子的机会。3、尽可能的维护自身的正值权益a、选购合同
14、内容应尽可能详细、明确、可操作。(质量、数量、价格、发票、相关证明书等)如进口产品必需供应报关单。我方取得的,能否满意须要。我方应履行的,是否存在困难与障碍。交易内容实现的详细流程,应条理清楚、期限明确,并能彼此限制。b、实现我方合同目的的核心条款(如产品明细、付款条件、运输方式、质量标准、工程量、技术条款、商务条款等条款)是否明确、可控。c、合同履行的流程、期限是否清楚,能否保障交易内容的实现;是否存在由对方单方限制的风险。d、履行相应义务后,确认是否能取得相应证据(明确到经手人)。e、如施工合同目的实现的各个重要阶段,可能发生的对方违约、工期、平安事故、意外事务,付款条款、商务条款、技术协
15、议、现场施工(文明施工、平安施工、相关技术等)是否约定了相应的违约责任、风险安排和约定解除权。 f、是否须要增加相应的一般条款(如生效条件、质保金条款、平安保证金条款等);g、运用标准文件订立合同的,应充分考虑我方的履行限制实力范围。h、无论是选购合同还是施工合同或者其它合同,在不能解决状况下,为确保自己权利应当编写最利于公司的法院起诉。三、合同履行限制1、严格依合同约定履行,并留意主体的一样性,订立合同的主体应当与履行合同、担当责任的主体保持一样。一方代为履行,另一方代为接受履行的,应办理并保留相关手续与资料,以及合同签订前后全部通信内容的保留。2、对方的履行我方刚好了解、检验。3、我方的履
16、行,保留证据;要求对方刚好确认(确认人的明确)。4、依据履行须要,应当刚好的通知、告知、帮助。5、合同如有变更,应刚好办理确认并告知相关人员。6、对方发生违约时,刚好主见权利、催告履行;行使抗辩权。7、遇有特殊事务或重要事实,协商解决之同时,保存证据。(找律师了解相关的法律法规)8、无法协商时解除合同。四、充分重视法律,运用法律自我爱护合同一经双方签订等于承诺,同时具有法律效力。对违约行为无法协调,要刚好申请仲裁或向人民法院提起诉讼。对合同欺诈行为要刚好实行措施,尽量削减和避开损失。五、合同管理意识1、风险意识:相识到合同事务中存在风险,保持警惕,不行疏忽。2、法律意识:依据法律处理合同事务,
17、爱护自身合同权益;而不仅仅是依靠工作习惯、人情、常理、视察、了解对方等。3、合同意识:重视合同的签定,并依据合同约定执行合同事务,保障合同权益。4、证据意识:在处理合同事务的过程中,留意收集、保存相应证据,防止发生争议时,有关重要事实无法证明。5、时效意识:刚好、尽快的行使合同权利;防止时效超过,以致发生失权后果。这次培训虽然时间不长,但是让我受益匪浅,让我在今后的工作中时刻提示自己留意选购合同的风险防范,提高法律意识,降低风险。施工合同 篇4发包方:_(简称甲方)法定代表人:_电话:_承包方:_(简称乙方)法定代表人:_电话:_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲
18、乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺当进行,结合本工程详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则,甲乙双方通过友好协商达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程内容:_4、工期:_二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求:1、塑钢门窗综合单价按_元每平方米发包,详细数量以图纸为准。发包价格包括加工安装费、运费、检测费,以及税金在内。2、塑钢平开窗型材选择_。(材料封样)3、玻璃选用:_玻璃。(材料封样)4、钢衬:_。(材料封样)5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样),达到国家标准。产品必需供应产品合格证。三、前期工作1.甲方应在合同
19、签订后十日内向乙方供应完整的门窗表及施工图纸和相关资料。2.甲方应在安装施工现场免费供应临时电源。3.乙方依据甲方供应的图纸及国家建筑标准设计图集_的窗型,经甲方监理签字认可后方可制作安装。四、甲乙双方权利义务:1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及修理爱护。3、甲方的义务:为乙方供应施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度安排;甲方负责本项目现场各项管理,负责一切地方问题协调,如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题,解决与本项目相关的各种地方冲突。4、乙方的权利和义务:(1)、乙方负责按合同要求和相关技术规
20、范严格施工,确质量和进度。(2)、乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应刚好返工,其费用及工期由乙方担当。(3)、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。(4)、由于不行抗拒因素,致使乙方在合同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容,工期自然顺延。(5)、乙方不得将本工程分包、转包,一经发觉并核实,甲方有权单方面终止合同,由此引起的一切损失由乙方自负。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年关 施工 合同 模板
限制150内