2022建筑外墙施工合同.docx

《2022建筑外墙施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑外墙施工合同.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑外墙施工合同建筑外墙施工合同随着人们法律意识的加强，合同出现的次数越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。信任大家又在为写合同犯愁了吧，下面是我整理的建筑外墙施工合同，希望对大家有所帮助。建筑外墙施工合同1发包方(甲方)地址： 电话： 法定代表人：承包方(乙方)：地址： 电话为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同(一式两份)，以便共同遵守。一、总则1、 工程名称及地点：2、 工程范围：本合同的建筑施工总面积_平方米(详见图纸)3、 工程单价(预算定额)：砌砖每块_元，抹墙每平米

2、_元，开槽每米_元，圈梁每米_元，地面砖每平米_元，墙面砖每平米_元 等乙方负责以上定额的全部人工费用。4、 工程结算方法：按包工不包料，依照预算定额方法结算。二、工程技术质量要求及工期乙方进场后，要听从甲方管理人员的现场指挥，遵守平安生产、文明施工条例。作业时，严格根据本工程方案施工杜绝奢侈，做到人走地清。本工程自_年_月_日进行施工，竣工时间截至_年_月_日对施工质量要求达到，水平误差不大于_，砌砖平整度误差不大于_墙面抹墙平整度不大于_地面砖误差不大于_砌砖灰浆饱满度应达到_。三、平安生产，文明施工1、甲方对乙方承包的工程项目做到平安交底，提出明确的平安要求，乙方必需贯彻执行甲方的要求及

3、有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，作业时，务必确保施工平安，甲方不负责乙方工伤事故等。2、乙方机械进场必需停放有序，不得损坏甲方场内的建筑物轴线限制桩和标高限制桩，以及甲方场内电缆、电线、电箱等一切相关物品。四、工程款结算和付款及合同有效期：1、本工程全部完成，经甲方验收合格后，分付清。2、合同有效期：工程款付清后合同自行失效。本合同一式两份，双方签字或者盖章生效。甲乙双方各执一份。五、甲乙双方确认签字：甲 方 乙 方_年_月_日_年_月_日建筑外墙施工合同2发包方：(以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自

4、愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议。第一条 工程项目1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南3、工程内容：4、工程质量： 一次性验收合格5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包平安、包质量、包文明施工、包修理等方式进行承包)6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、平安措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。7、结算面积：约 平方米。8、总造价：9、工期：每栋楼的起先

5、施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其次条 质量标准1、乙方必需根据国家和山东省有关质量标准供应合格材料并施工，质量达到山东省工程建设标准外墙涂料技术规程和规范青岛市有关职能部门颁布的标准要求。2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采纳的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。根据国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外，还应根据青岛市住宅工程质量通病防治技术规程施工。3、本工程质量标准：本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范，根据现行国家及青岛市相

6、关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格，若达不到承诺要求，则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金，并确保整改通过。甲方有权干脆从乙方工程款中扣除，并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部担当。4、涂料颜色：乙方应按甲方供应的上级规划部门确定的颜色为准，并出示外墙立面效果图，严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工，样板领路、施工与样板相同。第三条 工程质量：1、基层清理及基层处理，按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。2、颜色应匀称，无色差，无砂眼，无遗漏，无龟裂，不起皮，不透底等异样现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准，其固定单价不变。3、乙方应供应外墙涂

7、料生产厂家产品的“企业内控标准”，并严格执行：适用范围、运用方法和留意事项，包装、贮存及运输等管理要求。4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准，乙方有权要求甲方即时进行修理和整改，满意上述标准，否则乙方不予进行外墙涂料施工，由此发生的一切纠纷及损失由甲方担当，与乙方无关。5、如未达到上述标准，签约按承包工程结算值的5对乙方做出惩罚，并追究其他相关责任。工程管理1、乙方必需严格按总承包方要求，编制施工作业安排，进行施工组织设计，工期限制，确保实现质量目标。2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求，听从指挥，听从领导。3、乙方必需对承包工程现场进行成品爱护，保证不损坏，不污染现场任

8、何已完和未完工程产品。如有损坏，污染，由乙方修复并担当一切费用。4、乙方在施工过程中，必需听从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以监理及施工单位的技术人员为主，每粉刷一遍，必需经监理、村民质检小组和施工单位的技术人员验收签字同意后，方可进行下一道工序的施工。平安生产：1、乙方进入施工现场，必需佩带平安帽，并配有平安带。严格遵守平安施工的有关规范、规定要求执行，严禁违章作业。2、乙方施工过程中，出现的一切平安问题及相关责任、赔偿、法律纠纷，全部与甲方无关，由乙方全部担当相关责任和连带责任。3、乙方须配备一名专(兼)职平安、保卫人员，确保工程项目顺当进行。4、对于乙方在施工中的平安隐患

9、，在甲方多次发出指令要求整改，而乙方拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失应由乙方担当。工期延误：对以下缘由造成竣工日期的延误，经甲方代表确认，工期相应延长。1、不行抗力(按国家、地方及行业相关规定确定)天气缘由(雨天、大雾)及甲、乙双方之外缘由导致工程无法接着履行的。2、甲方同意工期顺延的其他状况。若非上述缘由，乙方未按协议工期(包括协议规定可顺延的工期)竣工，甲方将按每天延误计时，延误一天扣除乙方协议总价款0.5的罚金。工程保修：乙方按国家有关规定对工程质量进行保修，工程竣工后保修期为五年。付款方式：1、工程款的支付：工程竣工经总包方、监理、社区质检小组

10、验收通过签字后支付工程总款的50%，经质检站、规划局等有关上级部门工程竣工验收合格后支付总款的80%，经综合验收交房后，支付总额95%，余留5%为工程保修金。2、工程量结算：工程量统一按图纸尺寸结算。3、工程竣工后，乙方应刚好整理结算资料上报总包方，总包方在收到结算书20日内初审完毕，并报建方预算处审核，出具最终结算，以作为工程支付依据。4、乙方承诺优先支付工人工资，为确保工人工资发放，乙方在接受工程款时，要供应工程款运用安排，工人工资发放工资表，工人签收记录，发放照片记录，相关托付人证明文件，否则甲方有权拒付。5、因乙方平安问题、质量问题、资金问题造成本协议无法正常实施的，甲方有权单方面终止

11、本协议，由此造成的一切损失及相关责任，全部由乙方独自担当。甲方将实行必要措施另选施工单位，进驻施工现场接管施工，乙方无任何理由和条件不撤出工地。乙方所投入的材料、机具、临设等全部归甲方全部。第四条 工程保修1、本工程保修金为工程结算总造价的 5 %，在质量保证期内如发生施工质量问题，乙方应根据建设工程质量管理的有关规定负责免费保修。2、质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起 5 年。3、保修项目内容及范围3.1因乙方材料质量、施工质量造成的质量缺陷，由乙方负责修理。3.2保修责任：本工程质量保修期内如发生质量问题，在甲方或物业以电话或书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必需刚

12、好到达现场并支配修理。如乙方不能刚好支配修理，甲方有权支配第三方单位进场修理。第三方修理单位结算款及加收15%的服务费，从乙方保修费中扣除。3.3保修期限：自竣工验收通过之日起满 5 年，在保修期间，若修理费用超出保修金时，甲方有权追交超出费用。满 5 年后无质量问题，60日内将剩余的保修金支付给乙方。保修金无利息。3.4成品爱护：工程竣工验收合格后，由乙方书面与工程总包方交接，交接前，均由乙方全部负责。第五条 施工条件总包方应向乙方供应以下必要的施工条件：1、保温墙面，表面平整，达到有关建筑质量检验评定标准。2、保温墙面四周的障碍物及油污等应清除干净，不阻碍施工。3、保温墙面预留孔洞应已按要

13、求安装完成，多余孔洞应填平第六条 施工管理项目总包方责任：1、组织对乙方施工方案的审定。2、依据现场施工的现有条件管理和协调乙方现场施工，并协调库房用地、水源、电源等。3、组织监督检查工程质量进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程验收、工程进度拨款等工作。4、组织对工程的验收，办理工程结算。按合同约定负责各有关专业之间的协调，保证工程顺当执行。5、主动协作乙方施工，负责协调施工现场人员管理，刚好对须隐藏验收部位进行验收。工程承包方责任：1、 负责编制施工方案，并于开工前 5 日内或按甲方的要求时间报送监理及甲方审查批准。2、乙方必需对全部与本工程有关人员进行平安教化，实行防患措施，

14、施工平安管理严格根据有关文件规定执行，确保施工平安和第三者平安，因乙方缘由造成的平安伤亡责任事故，有乙方担当全部责任，并担当甲方因乙方责任所造成的一切经济损失。3、刚好清理现场疏漏的建筑废材，做到日产日清，假如被执法部门查到，造成的责任及惩罚有乙方担当。4、乙方必需听从总包单位、社区质检小组、监理及甲方的现场管理。5、乙方应严格遵守设计单位制定的施工工艺，对不根据工艺施工发生重大质量问题时，甲方有权解除合同，并不予补偿。6、乙方缘由在施工过程中分部分项质量不合格问题影响交房的，乙方应担当甲方经济损失和第三方(村民安置费)赔偿。7、遵守工地平安文明施工规定，能够接受因违反规定所赐予的惩罚。8、施

15、工现场配备技术负责人和施工员，委派专人负责工地现场卫生整齐。9、材料堆放整齐，并配备灭火设施;施工用电接线须经甲方同意。第七条 违约责任任何一方因违约给对方造成的损失(包括第三方赔偿)，均有违约方担当责任和赔偿。补充条款：1、工程所用材料必需符合设计规范及行业标准要求，做出样板墙，在总包、监理、社区质量监督小组验收同意后方可施工。如在大面积施工后，质量、材料与样板墙不符，总包方有权令其施工单位离场，解除施工合同，费用自付。2、材料进场后，由乙方协同总包方报监理、社区质检小组现场确认送检。检测费由乙方负责，并刚好供应合格有效的检测报告，由总包方统一收集存档。3、综合价格均为含税价格，如无需供应发

16、票时，综合价格下浮6%。4、乙方必需独立解决外界干扰等影响施工正常进行的一切因素，并自行担当由此产生的一切费用及后果，因乙方未能独立处理解决上述问题而造成的工期延误或经济损失均由乙方担当。5、施工中所产生的垃圾，由乙方负责刚好清理、外运至施工场外。第八条 其他事宜本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。若再增加工程项目，内容相同的接着延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。甲方：(公章)法人代表：托付代理人：电话

17、：签定日期： 年 月 日乙方：(公章) 法人代表： 托付代理人： 电话： 签定日期： 年 月 日建筑外墙施工合同3甲方;乙方;依照建筑法合同法及相关的法律法规经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、同等、自愿、公允诚信的原则，甲方现将(工程名称)外墙保温工程发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约签订此合同。一、工程概况：1工程名称：2工程地点：3工程内容：4承包方式：二、工程承包范围施工蓝图所包括的全部外墙外保温。三、合同工期1、工程从_年_月_日起先到_年_月_日结束，工程有效工期为天。2、乙方必需根据甲方编制的施工进度合理支配施工，雨季和其他客观缘由影响工期。可有甲

18、乙双方协商解决。3、乙方应按甲方的工期要求进行施工如有乙缘由致使工期拖延的甲方有权对乙方实行相应的经济惩罚措施，乙方没拖延一天甲方将最终元的罚款。四、质量要求：1、乙方应依据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300)、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。2、乙方必需建立完善的质量管理负责制，施工质量以项目部，监理单位、和质量监督站验收合格为准。如由于乙方缘由，达不到质量要求的，由此发生的返工，重新施工等一切费用由乙方担当，并担当一切质量后果和经济损失。3、外墙必需平整、坚实、无粉化、起皮裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必需做

19、到工完场清。4、材料进场必需供应相应的性能检测报告，产品合格证和进场验收记录。5、乙方在施工过程中必需遵循外墙外保温施工工艺，在项目部和监理单位验收合格后，方可进行下到工序施工。6、乙方在施工过程中必需听从项目部的指挥，严格根据国家施工规范施工。五、工程造价：外墙外保温施工工程量按实际面积实算计量，综合单价元六、付款方式及结算1、工程按施工蓝图进行确定。2、依据施工进度及工程进度款，每次支付不得超过已完成工程的85%3、工程施工完毕且验收合格，保留5%的质量保修金，半年内无质量问题的甲方应付清余款。4、付款四次：材料工人进场付生活费用，施工第一遍外墙，施工其次遍外墙，涂布网格布抹抗裂砂浆施工完

20、成后付工程总价的95%七、甲方的责任：1、依据本合同向乙方支付工程进度款，因款项不到位影响工程工期的有甲方担当。八乙方责任：1乙方应根据项目部和监督单位的要求和相应的国家施工规范及外墙施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理支配施工，听从项目管理，不得以任何理由拖延工期。(如由于客观缘由需延误工期的需和项目部和监管单位沟通协商)2乙方不得将成包的工程转包给第三方，否则由此致使工期延误一天罚款500元甲方有权终止合同。3乙方进入施工现场的作业人员必需娴熟外墙外保温施工工艺娴熟操作，非专业人员禁止施工操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一支配。4工程验收后，保修期内由乙方应随叫随修，否责甲方有权托付其

21、他人员进行修理，费用从乙方修理金中扣除，乙方负责由此产生的后果。5乙方在施工过程中，要建立完整的平安保障体系，支配专人定时定点检查施工机械和操作人员的平安防护用品。依照平安技术规定正确施工。禁止违规操作，施工现场发生的一切平安事故由乙方全部担当。6乙方应严格依照国家的平安操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理惩罚管理方法对乙方实行惩罚措施。乙方在工程完工后，即使清理施工现场的建筑垃圾，保持施工现场的清洁，做到工完场清。九其他事项：本合同如有未尽事项，甲乙双方另行协商补充协议，补充的协议同本合同一样具有法律效力。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：乙方：_日

22、期：_年_月_日建筑外墙施工合同4建设单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着同等互利的原则经协商一样签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采纳朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达乙方

23、材料进场通知的三个工作日内起先计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(假如现场不具备开工条件，乙方必需书面告知甲方，甲方依据现场状况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电平安防护措施皆由乙方负责。6.3甲方供应乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.1工

24、程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、平安技术措施费、2%总包协作费、利润、税金等)。7.1.3工程实施：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保证金

25、转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方起先结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后支配验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲方确

26、保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责支配总包方供应符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方支配乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场支配食宿场地，乙方自行支配。10.5乙方供应合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.10.6工程竣工验收前，乙方应供应全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要听从总包单位质量、平安管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、平安等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的看法，乙方必需进行整改和实

27、施，否则总包方有权进行惩罚，并报甲方进行停工整顿。10.8乙方施工期间应组织平安、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、平安负责，严格根据国家平安规定要求进行施工，由此产生的平安责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿修理(非乙方工程材料质量问题造成修理)，假如在质保期内因乙方材料缘由造成的质量问题由乙方担当全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自运用约定品牌外的材料进场施工，并担当因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应按本

28、合同约定刚好向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一样后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方担当。12.3因乙方缘由造成的节点工期未能按时完成的，甲方依据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：假如给甲方造成损失的，则乙方还需担当赔偿责任。12.4阅历收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为履约

29、保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号：账号：电话：电话：_年_月_日建筑外墙施工合同5甲方：身份证号：乙方：身份证号：甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务，确保工程质量，保证平安、文明施工，按期完成施工任务，依据国

30、家有关法律、行政法规，本着同等、自愿的原则特签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称：通州区xx用电管理站外墙涂料工程2、工程地点：通州区xx3、工程承包内容：xx用电管理站外墙涂料4、施工工艺：1剔除空鼓，补水泥灰2满批一遍腻子4打磨滚刷一遍底涂5滚刷二遍面涂。二、工程质量：合格三、承包方式：包清工(包工不包料)四、工程造价、结算方式1、工程量：约900(以实际工程量为准)2、人工费单价：14.00元/3、人工费总价：壹万贰仟陆佰元(暂估)4、结算方式：按实际工程量平方米乘以单价结算五、双方义务和责任1、甲方义务和责任(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。(2)、刚好方供应的施

31、工所需的材料。2、乙方义务和责任(1)、严格根据施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。(2)、严格根据建筑工程施工平安规范进行施工。实行符合规范要求的施工方法和平安措施，确保施工人员和第三者的平安。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的平安责任由乙方担当。(3)、听从乙方统一管理，施工的垃圾刚好清理，共同维护施工现场的清洁。(4)、责任供应施工所需的工具和设备。(5)、乙方施工人员的意外损害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。六、工程款的支付与结算1、工程竣工验收合格后一次性结清。七、违约责任1、本合同签订生效后，甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)

32、，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金，并担当因此造成的其他经济损失。2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的，乙方应无条件返工，并担当由此产生的一切费用。八、仲裁与调解如发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。九、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结算清后自行失效。甲 方：(签字盖章)日 期：乙方：(签字盖章)日期：【建筑外墙施工合同】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页