2022年商品房协议书.docx

《2022年商品房协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年商品房协议书.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年商品房协议书商品房协议书在充溢活力，日益开放的今日，我们都跟协议有着干脆或间接的联系，签订了协议就有了法律依靠。大家知道协议的格式吗？以下是我收集整理的商品房协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。商品房协议书1出售方：（甲方）地址： 电话：购买方：（乙方）姓名： 性别： 诞生： 年 月 日国籍： 身份证号码：地址： 电话：本合同依据中华人民共和国法律、深圳经济特区土地管理条例和深圳经济特区商品房产管理规定制定。第一条 甲方经市府国土局批准，取得位于深圳市 用地面积 的土地运用权。地块编号： 运用年期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系定名为 ，

2、由甲方预售。其次条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第 幢 号（第 层）。建筑面积 ，土地面积（其中：基底分摊 、公用分摊 、其它 ）。第三条 甲方定于 年 月 日交付乙方运用。如遇下列特别缘由可延期交付运用，但不得超过 天：人力不行抗拒的自然灾难；施工中遇到异样困难及重大技术问题不能刚好解决；其它非甲方所能限制的因素。上述缘由必需凭深圳市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付运用。第四条 甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为： 单价 元，总金额 币 千 百 十 万 千 百 十 元整（小写 万元）。付款方式：乙方按甲方指定收款银行：帐户名称：分期（一次）付款（见附表一）。第五条 乙方如未按本合同第

3、四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期 天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。第六条 甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方运用，应按合同规定交付日其次天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条 甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。第八条 甲乙双方在楼宇交付运用并付清楼款后，签订房地产转让合同书，经市府主管部门办理转让登记手续，发给房地产权证，乙方才能获得房地产权。乙方在运用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必

4、需遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条 乙方所购楼宇只作 运用，在运用期间不得擅自变更该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地运用费。第十条 预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，违反市府有关规定，后果自负。第十一条 后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条 本合同自签订盖章之日起生效。如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，应提请深圳市仲裁机关仲裁或深圳市中级人民法院房地产审判庭裁决。第十三条 本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。出售方： 购买方：法定代表人： 法定

5、代表人：商品房协议书2出卖人（甲方）：厦门V房地产开发有限公司买受人（乙方）：柯总，身份证号码：乙方于20xx年9月29日与甲方就位于*苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的买卖签订了商品房买卖合同（编号03333），依据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书（20xx）湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项干脆转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对（20xx）湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的

6、一部分：户名：柯总开户行：账号：二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应主动促成：1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理；2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。三、在*苑室（含1层上楼梯层及地下车库）房屋的按揭抵押登记注销后三日内，乙方帮助甲方办理该房产买卖预报登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按（20xx）湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应依据甲方已付款金额根据银

7、行同期贷款利率向甲方担当违约金；甲方逾期履行本协议项下义务的，应依据应付款金额根据银行同期贷款利率向乙方担当违约金。六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。甲方（盖章）： 乙方（签字）：20xx年月日 20xx年月日商品房协议书3卖方：_(简称甲方)身份证号码：_买方：_(简称乙方)身份证号码：_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房

8、、店面)，建筑面积为_平方米。(详见土地房屋权证第_号)。其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。第三条付款时间与方法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首

9、付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方运用，并应在交房当日将_等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方担当，中介费及代办产权过户手续费由_方担当。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给

10、乙方。第七条本合同主体1、甲方是_共_人，托付代理人_即甲方代表人。2、乙方是_，代表人是_。第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。第九条本合同一式_份。甲方产权人_份，甲方托付代理人_份，乙方_份，_市房地产交易中心一份、_公证处各_份。第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项：_。出卖方(甲方)：_购买方(乙方)：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日商品房协议书4甲方：_，_（性别），身份证号码：_乙方：_，_（性

11、别），身份证号码：_依据中华人民共和国民法通则和中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就乙方借用甲方名义购买房产的相关事宜达成一样，特签订本协议，以资共同信守执行。第一条甲方同意乙方以甲方名义购买由_公司开发的座落于_的房产(别墅)，建筑面积为_平方米，合同价款_元。 乙方对甲方供应购买该处房产的便利表示真诚的感谢。其次条甲方只需以自己名义与开发商签订商品房买卖合同并准许乙方借用自己名义缴纳各种税费、办理相关手续，甲方无需担当任何法律上和经济上的风险。因购买该处房产产生的全部费用及全部法律风险均由乙方担当。第三条该处房产的商品房买卖合同签订后，乙方必需

12、刚好支付各种相关款项，不得以任何方式增大甲方的责任并确保甲方不担当任何经济责任（由甲方过错导致的责任除外）。第四条乙方以甲方名义缴纳购房款、税费等相关费用的票据由乙方收存保管，甲方同意该房产买卖合同及相关手续干脆交由乙方收存管理。假如实行按揭贷款的支付方式，则亦需将全部的抵押担保合同文件及还贷手续等全部交由乙方收存。第五条甲方应在房开商交付房产之日即将该处房产干脆交由乙方占有、管理、运用和处分。第六条该处房产的实际全部权属于乙方，甲方承诺自己及其继承人不对该处房产提出任何涉及房产产权方面问题的主见。第七条该处房产在一段时间内登记在甲方名下，待乙方确定过户时间后甲方务必无条件将该处房产的产权手续

13、过户至乙方（或乙方指定的单位、个人）名下，过户产生的全部费用均由乙方担当。假如乙方确定在办理产权证时干脆办到乙方名下则甲方亦应当无条件协作办理变更手续。第八条违约责任条款1假如商品房买卖合同签订后，乙方不刚好支付相关款项，给甲方造成的全部干脆损失均由乙方担当。2假如商品房买卖合同签订后，甲方翻悔不愿将该房产给乙方，如乙方尚未实际支付任何款项且同意甲方拥有该房产则甲方应当在_日内向乙方支付_元的违约金，本协议随即终止。3假如房开商交付房产而甲方不马上将该房产交由乙方占有、运用、处分，则应当每逾期一天按合同总价百分之_的标准向乙方支付违约金。4假如乙方确定了过户时间而甲方不同意（不协作）过户且乙方

14、不同意甲方翻悔的，则每拖延一天甲方应根据合同总价百分之_的标准向乙方支付违约金，甲方还应当过户产权于乙方；5假如乙方确定了过户时间而甲方不同意(不协作)过户但乙方同意甲方翻悔的，则甲方应当根据该房产市场合理评估价再上浮百分之_的标准向乙方支付赔偿金（_日内付清）。第九条本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具同等法律效力。第十条本合同履行过程中如发生争议，则双方应当通过同等协商方式解决，协商不成的，任何乙方都有权通过诉讼途径维护自己的权利。第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。甲方（签字）：_乙方（签字）：_联系电话：_联系电话：_签约时间：_年_月

15、_日签约时间：_年_月_日商品房协议书5卖方(下称甲方)：身份证：买方(下称乙方)：身份证：乙方向甲方购买坐落于房屋壹套，双方已签订房屋买卖合同(以下简称买卖合同)，合同编号：号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：(合同和房屋的标明)一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。(合同解除)二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋，该房屋的产权即与乙方无关。(声明房屋与乙方无关)三、双方对退还已付房款方法已达成一样看法，详细如下：(合同中关于款项的处理)1、乙方已缴付楼款/元(不包含交予中介定金)。2、乙方已缴款项自动转为甲方借款，

16、以双方商定利息从借款之日起计息，不计复利。3、甲方还款事宜另行约定。四、乙方应于本协议生效后的三个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解除买卖合同、注销抵押登记等事宜所须要的全部资料，并协作甲方办妥上述事宜，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝协作办理的.，甲方有权暂缓推还乙方全部款项。(关于合同已进行部分的退回处理)五、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。任何一方均不对另一方主见买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。(再次声明签订合同无效，双方不再对合同提出主见权利)六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等

17、法律效力。(声明该协议签订份数，声明法律效力)甲方： 乙方：身份证： 身份证：年 月 日 年 月 日商品房协议书6卖方（甲方）：_买方（乙方）：_乙方在签定本协议之前，已充分了解甲方供应的所购标的物的南京市商品房买卖契约之样本，并无异议。甲方开发建设的仁恒江湾城项目，已具备商品房预售条件，并领取宁房销第号商品房预售许可证。甲、乙双方遵循自愿、公允和诚恳信用的原则，经协商一样，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、乙方认购幢室，该房屋建筑面积为_平方米。二、乙方认购的该房屋单价为_元/_平方米，总房款为（大写）_元（￥_元）。付款方式：1、按揭付款方式：乙方于_日内向甲方支付不少于总房价

18、30%的房款，余款由乙方于_年_月_日前向银行申请抵押贷款或以其他方式支付。2、一次性付款：乙方于_年_月_日前支付总房款计_元。三、乙方同意签定本协议时，支付定金人民币伍万_元，作为甲、乙双方当事人订立商品房买卖契约的担保。签定商品房买卖契约后，乙方支付的定金转为房价款。四、甲乙双方商定，甲乙双方应于_年_月_日前签定南京市商品房买卖契约。五、在本协议的第四条约定的预定期限内，除本协议第六条、第七条约定的情形外，甲方拒绝签定商品房买卖契约的，双倍返还已收取的定金；乙方拒绝签定商品房买卖契约的，无权要求甲方返还已收取的定金。六、甲乙双方在签定本协议后，签定商品房买卖契约前，由司法机关、行政机关

19、依法限制该房屋权利的，乙方有权拒绝签定商品房买卖契约，甲方应全额返还乙方已支付的定金。七、有下列状况之一，乙方拒绝签定商品房买卖契约的，甲方应双倍返还乙方已支付的定金。1、甲方未遵守本协议其次条约定的；2、甲方在认购期间，将乙方认购的房屋另售他人的；3、甲方未告知乙方在签定本协议前该房屋已存在的抵押、查封等事实的。八、甲乙双方在遵守上述条款基础上，补充如下约定：（一）按揭付款：1、乙方按银行要求刚好供应合法完整的申请资料；2、按甲方和银行通知的时间办理贷款手续；3、因乙方缘由不能办理按揭贷款手续的，则乙方应另行筹款按时支付购房款，逾期则按乙方违约处理，处理方式详见所购标的物的南京市商品房预售合

20、同之样本第五条。（二）南京市商品房买卖契约即南京市商品房预售合同。（三）本协议中的价格不含实惠，详细实惠按仁恒江湾城一期第一次开盘实惠实施方法在签订商品房预售合同时明确。九、甲乙双方未按约定期限内签署南京市商品房买卖契约的，认购协议自动终止，认购备案自动注销。十、本认购协议在双方签署了南京市商品房买卖契约后自动失效。十一、本协议一式二份，乙方一份，甲方一份。签字生效。甲方公章：_居处地：_邮政编码：_法定代表人：_联系电话：_签约时间：_乙方（公章）：_居处地：_邮政编码：_法定代表人：_联系电话：_签约时间：_商品房协议书7出让方（下称甲方）： 身份证号码：受让方（下称乙方）： 身份证号码：

21、中介方（下称丙方）：甲乙双方就购买位于 房产，面积 平方（实际面积以售楼部为准），达成如下协议：1、乙方已实地察看了该房屋并明白甲方目前中拥有诚意金预约单 ，合同上标明认购单价为￥ 元/平方。2、乙方自愿购买上述房产并在签订本协议时，乙方下定金人民币贰万元整于丙方监管。乙方承诺于办理甲方名下的诚意金预约单变更手续前将剩余定金人民币壹拾万元整补齐至丙方处监管。在乙方取得开发商开具的诚意金预约单后的当天，丙方将乙方所下的定金转入甲方帐户。3、甲乙双方约定于日至年月 陪伴下到开发商售楼部办理甲方名下的诚意金预约单变更手续，逾期属于违约行为。4、若不能办理，本协议解除，甲乙丙三方互不担当违约责任，中介

22、方退件退款。5、甲方支付中介方佣金（含服务费）人民币元。6、乙方支付中介方佣金（含服务费）人民币。7、乙方于办理甲方名下的诚意金预约单变更手续前将人民币元整即合同的转让费（差价款）打入丙方帐户。在乙方取得开发商开具的预收款发票（收据）后的当天，丙方将此款项转入甲方帐户，甲方同意。8、本协议一式叁份，甲乙丙三方各执壹份，签字盖章后生效。9、在乙方取得开发商开具的预收款发票（收据）后，本协议自动失效。10、甲方须协作乙方去开发商处办理甲方名下的诚意金预约单变更手续。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日商品房协议书8甲方：地址：邮码

23、：电话：法定代表人：乙方：地址：邮码：电话：法定代表人：甲、乙双方在互惠互利的基础上，经过友好协商，依据中华人民共和国民法通则和中华人民共和国合同法的有关规定，就甲方托付乙方独家代理销售甲方开发经营的房产事宜，达成以下协议，并承诺共同遵守。第一条合作方式和范围甲方指定乙方为独家销售代理，销售甲方指定的由甲方在_ 开发建设的房产（房产详细状况详见本合同的附件），该房产为（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房），销售面积共计_平方米。其次条合作期限1本合同代理期限为_个月，自_年_月_日至_年_月_日。在本合同到期前的_天内，如甲、乙双方均未提出反对看法，本合同代理期自动延长_个月，可循环延期。合同到期

24、后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。2在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。3在本合同有效代理期内，甲方不得指定其他销售代理商。第三条费用负担1推广费用由乙方负责。甲方如特殊要求制作电视广告、印制单独的宣扬材料、售楼书等，该费用则由甲方负责并应在费用发生前一次性到位。2详细销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。第四条销售价格1销售价目详见本合同的附件。2乙方可视市场销售状况，在甲方确认的销售价目基础上向上敏捷浮动，但浮动幅度原则上限制在_%内。3甲方同意乙方视市场销售状况，在甲方确认的销售价目基础上向下敏捷浮动_%内，低于此幅度时应

25、征得甲方的认可。第五条代理佣金及支付1乙方的代理佣金为成交额的_%。乙方实际销售价格超出本合同规定的销售价目时，超出部分归乙方。2代理佣金由甲方以人民币形式支付。3甲方同意按下列方式支付代理佣金：甲方在正式销售合同签订并获得首期房款后，乙方对该销售合同中所约定房产的代销即告完成，即可获得本合同所规定的全部代理佣金。甲方在收到首期房款后应不迟于3天将代理佣金全部支付乙方，乙方在收到甲方转来的代理佣金后应开具收据。如乙方代甲方收取房价款，并在扣除乙方应得佣金后，将其余款项返还甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。4因客户对认购书违约而没收的定金，由甲、乙双方五五分成。第六条甲方的责任1甲方应向乙方供应

26、以下文件和资料：（1）甲方营业执照复印件和银行帐户；（2）政府有关部门批准的国有土地运用权证、建设用地批准文件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证和商品房预售许可证。（3）关于代售房地产的所需的有关资料，包括：平面图、地理位置图、室内设备、建设标准、电器设备配备、楼层高度、面积、规格、价格、其他费用的估算等；（4）乙方代理销售该项目所需的收据、销售合同，以实际运用的数量为准，余数全部退给甲方；（5）甲方签署的托付乙方销售的独家代理托付书。以上文件和资料，甲方应于本合同签订后2天内向乙方交付齐全。甲方保证若客户购买的房地产的实际状况与其供应的材料不符合或产权不清，所发生的任何纠纷

27、均由甲方负责。2甲方应主动协作乙方的销售，并保证乙方客户所订的房号不发生一屋二卖等误订状况。3甲方应按时按本合同的规定向乙方支付有关费用。第七条乙方的责任1在合同期内，乙方应做好以下工作：（1） 依据市场，制定推广安排；（2） 在托付期内，进行网络、媒体、声讯电话等方式的广告、宣扬，利用各种形式开展多渠道的销售活动；（3） 派送宣扬资料、售楼书；（4） 在甲方的帮助下，支配客户实地考察并介绍项目、环境及状况；（5） 在甲方与客户正式签署房地产买卖合同之前，乙方以代理人身份签署房产认购或预定合约，并收取定金；（6） 乙方不得超越甲方授权向客户作出任何承诺。2乙方在销售过程中，应依据甲方供应的项目

28、的特性和状况向客户作照实介绍，尽力促销，不得夸大、隐瞒或过度承诺。3乙方应信守本合同所规定的销售价格与浮动幅度。非经甲方的授权，不得擅自给客户任何形式的折扣。在客户同意购买时，乙方应按甲、乙双方确定的付款方式向客户收款。若遇特别状况，乙方应告知甲方，作个案协商处理。4乙方收取客户所付款项后不得挪作他用，不得以甲方的名义从事本合同规定的代售房地产以外的任何其他活动。第八条合同的终止和变更1在本合同到期时，双方若同意终止本合同，双方应通力协作作妥当处理终止合同后的有关事宜，结清与本合同有关的法律、经济等事宜。本合同一旦终止，双方的合同关系即告结束，甲、乙双方不再相互担当任何经济及法律责任，但甲方未

29、按本合同的规定向乙方支付应付费用的除外。2经双方同意可签订变更或补充合同，其条款与本合同具有同等法律效力。第九条其他事项1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。2在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。甲方：_乙方：代表人：_代表人：_年_月_日_ 年_月_日作者：不详来源：网络甲方：乙方：甲、乙双方本着同等自愿、互惠互利的原则，依据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，经甲、乙双方协商并达成以下协议：一、甲方的权利和义务1甲方向乙方供应产品专利证书，以保障乙方所售产品的合法性；2甲方向乙方供应特约经销商的授权书；3甲方负责专人跟进乙方的工作并尽可能不定

30、期派员到乙方处进行推广培训及促销宣扬等指导工作。4甲方负责本合约产品的广告宣扬活动；并免费向乙方供应产品宣扬彩页、图片广告等，以协作乙方做好产品的宣扬推广工作5甲方负责根据专卖店的统一供货价向乙方刚好供货。6甲方向乙方供应技术指导，对安装人员进行培训；7甲方保证所供产品的质量符合国家的相关规定，并对乙方销售的产品供应一年保修、终身修理服务的售后服务；8根据协议内容，监督乙方的服务和销售价格。二、乙方的权利和义务1根据本协议的内容，要求甲方履行其相应当义务；2根据本协议的内容，拒绝甲方供应的不合格的产品及相关服务；3根据本协议的内容，拒绝甲方的不合理要求；4不得销售其它品牌的同类产品；不得用其他

31、厂商的商品换上甲方的商标或包装进行销售，不得擅自生产并销售仿冒甲方之产品5乙方不得以任何理由和借口拖欠甲方货款。6必需保证在销售甲方产品时供应优质的服务；7对所安装的客户进行存档，以每月25日为准交予甲方；8担当由于自己工作人员操作不当而导致产品损坏等责任，同时不得要求甲方进行更换；9履行指导价格，不违反价格体系；三、价格及结款1双方约定甲方供应乙方的_自排锁_元/组；_自排锁_元/组；_卡档锁_元/个2双方约定的结款方式为：_。四、其他约定_。五、协议有效期1本协议有效期自_年_月_日至_年_月_日。如协议终止日期到达，且双方均无违约且任何一方没有书面提出终止本协议的，则本协议自动持续一年；

32、2本协议自签约之日起，最长的有效期为两年。六、违约约定及其相关1甲方没有履行本协议的约定内容，乙方可马上终止该协议，并要求甲方根据乙方的实际损失予以补偿；2乙方没有履行自己的义务，甲方可以警告或者终止协议；3本协议终止前，乙方须根据约定的方式或者现金方式结清全部货款。4本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效；5本协议未尽事宜，由双方协商解决，协商内容作为本协议的附件，附件同本协议具有同等法律效力；6双方若有异议可提请法律诉讼或申请仲裁，诉讼、仲裁地为_地方法院或仲裁委员会。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：甲方

33、：_大厦乙方：中国_品牌评比推广活动组委会有效期：_年_月_日至_年_月_日依据互惠互利、同等守信的原则，经双方友好协商签定如下协议：一、详细预定销售状况客房预定：标准间：_间_元/间天；（含双早）客房内布置（鲜花水果无）来宾最早到店时间_月_日早上_；最晚离店时间_月_日下午_；订餐状况：中餐晚餐自助_元/人/天（不含酒水）晚宴（800/元/桌/10人标准，不含酒水）_年_月_日18：00 ；酒水供应状况：可以自带酒水，不另收服务费_；用餐特别要求（禁忌等）：_；会议室预定：多功能厅参会人数_人；运用时间贵宾接待室参会人数_；运用时间（贵宾接待室是否运用，由乙方在_之前确认）会场布置要求：客

34、桌式，供应纸、笔、茶水、投影车辆预定状况：供应_另议其它要求：供应停车位_会议全部用车的车位都需供应二、乙方客人入住前，甲方应提前做好预订工作，乙方供应客人名单、人数、房间类型和数量、抵达时间和离店时间、付款方式以及特别要求。（乙方在确认预定单后，一天内须向甲方支付两千元（rmb20xx元）会议预定金，在会议起先前五天再向甲方支付五千元（rmb5000元）会议预定金，在会议报道当天向甲方以支票形式支付剩余费用的60%，在会议结束时，按实际发生金额一并付清。）三、乙方客人入住甲方，应按甲方有关规定办理详细入住手续。四、甲方退房时间为中午13：30，其中甲方给乙方留3套房间在当天19：00点前退房

35、，以供乙方善后。其它房间超过13：30加收半天房费，超过下午19：00加收全天房费。五、如需甲方供应房号，在甲方出租率高的状况下只保证乙方客人12：00以后入?/p六、当乙方客人少于30人用餐状况下，餐厅供应桌餐方式（或与餐饮协调人进行洽商）。七、乙方指派专人在客人入住前三天与甲方书面确认所预定详细项目。八、经甲方确认的房间如因自然灾难等不行抗力缘由而不能满意乙方按时入住的，将由甲方就近联系同等级、同房价的饭店来满意乙方客人的需求，并且赔偿乙方相应的经济损失。九、解决纠纷的方法1双方协商自行解决。2提请仲裁或诉讼解决。十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章自日起生效。甲方：_大厦乙

36、方：中国_品牌评比推广活动组委会地址：_ 地址：电话：_ 电话：传真：_ 传真：联系人：_ 联系人：日期：_ 日期：商品房协议书9依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，甲方将_小区_号楼_单元_室出租给乙方运用，为明确双方权利义务，经协商一样，订立本协议。第一条房屋的面积、设施状况1、出租房屋面积共75平方米(建筑面积)。2、该房屋现有设施、设备状况：冰箱1台，洗衣机(惠而浦)1台，电视2台(长虹挂式、长虹台式各一)，万家乐热水器，抽油烟气及炉灶;屋内沙发床书桌等家具。其次条乙方应供应身份证复印件，供本次租赁运用。第三条租赁期限、用途1、该房屋租赁期壹年

37、。自_年_月_日起至_年月_日止。2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为居家住房运用，不得做其他用途运用。乙方对租用房没有处理权，不能擅自与人合租、转租或借给他人，也不能变更其用途，否则属于违约。如有此类状况发生除支付违约金外，甲方有权解除协议并收回房屋。3、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必需在租赁期满一个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。第四条租金及支付方式1、该房屋年租金为(_)元(大写：_)。2、房屋租金支付方式如下：乙方在签订合同时，分两次性支付租金，首次租金为_元(大写：_)，同时缴纳押金_元，押金在租赁期满乙方归还钥匙并缴清水、电、气等费用后，确保房屋无损后，一次性无息退还。租金余款(_)必需在_月_日前付清。否则，押金不予退还。第五条房屋修缮与运用1、在租赁期内，水、电、气、数字电视等的运用费及日常修理保养均由乙方负责担当。2、乙方应合理运用其所承租的房屋及其附属设施和物品。如有损坏的，乙方应照价赔偿。乙方不得变更房屋的内部结构，运用中如有损坏或管道堵塞，思想汇报专题应予修复、疏通，费用自理。乙方装修须合理且费用自理;乙方退租或租期到期如需拆除装修请同时复原房屋原貌，产生费用由乙方自理。第六条房屋的转让与转租未经甲方同意，乙方不得转让、转租、转借承租房屋，否则作为违约，甲方停止出租，余下租金和押金不予退回。