2022年实用的施工合同模板锦集10篇.docx

《2022年实用的施工合同模板锦集10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的施工合同模板锦集10篇.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年实用的施工合同模板锦集10篇好用的施工合同模板锦集10篇随着人们对法律的了解日益加深，许多场合都离不了合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我为大家整理的施工合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。施工合同 篇1发包人（全称）：_（以下简称甲方）承包人（全称）：_（以下简称乙方）本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时运用，具有同等法律效应。1、工程概况1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。详细内容见附件12、工程承包范围2

2、.1承包范围：业主供应的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。2.2承包方式：包工包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。3、工期3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入运用。3.2因乙方缘由，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。4、质量与验收4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。5、平安施工5.1要求达到珠海市规定平安文明合格工地标准，不得发生重大平安事故。5.2平安检查按建筑施工平安检查标准（JGJ5999）执行。6、合同价款与支付6.1 本合同价款采纳固定价格合同方式确定。6.2 采纳固定总价

3、方式确定。工程价款（大写）：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元（人民币），￥：785919。00元。6.3 承包方合同价中已包括了业主供应的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方担当6.4 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。7。承包人选购材料设备7.1 承包人选购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，选购的材料都必需有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测（检测费由承包方负责），质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方供应的材料、设备须要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，

4、其复检费用由发包方担当，否则，由承包方担当。7.2大宗材料必需由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行选购和验收。8。争议双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。9。保险承包人投保内容：为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用10。合同份数双方约定份数：陆份，双方各执叁份11。 增加工程项目名称甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇220xx年施工装修合同范本20xx年施工装修合同范本甲方：乙方：甲、乙双方依据双方签订的_项目户内

5、精装修总承包工程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：一工程质量保修范围和内容：1、乙方在质量保修期内，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当装修施工合同中的全部施工承包范围内工程质量保修责任。2、凡属于乙方缘由造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方修理造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主运用过程中自身人为损坏、第三者有意或非有意损坏等)，但是经由双方协商须要乙方施工的，乙方必需主动协作修理，费用双方协商由责任方担当，但费用收取不能高于市场综合水平标准

6、。二.工程质量保修期：双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改看法并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。三.保修金支付：本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。四.保修要求条款：1、交楼期间精装修施工单位必需在现场组建特地的交楼修理办公室，每一户支配专业人员陪伴我司交楼人员进行验收移交。要求参加交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的看法必需仔细记录，按交房记录卡记录的整改

7、项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改修理。2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为修理高峰期，期间必需派足够的固定修理人员(详细数量依据现场实际须要另行确定)在现场组建特地的修理办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。3、修理高峰期过后，总包单位必需指定修理负责人，修理负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行修理，履行保修义务，保证修理的质量及效果。4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。5、接到修理通知后，施工单位必需实行第一时间先检查修理，后论责任的服务原则6、乙方未能刚好按规定进场修理或不能修理

8、、及未能在甲方指定的合理期限内修理完好或经过两次修理都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为修理并确定价格，由此发生的全部修理费用及赔偿费用、并加收以上费用的15%作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用干脆从保修金中扣除。7.由乙方的施工质量缘由，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方担当。8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方

9、加15%的罚款从保修金中干脆扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50%作为违约金，此费用干脆从保修金中扣除。9.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的相关规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修施工。10.在修理高峰期过后，施工单位建立回访制度，即每2个月内派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，刚好了解业主的运用状况，发觉问题刚好登记处理，从而提高客户满足度。回访时要制定填写工程回访登记表(表格参考下表)，填写完毕后同时交一份给业主及管理

10、处保留备案。施工单位若没有按以上要求进行回访，则一次罚款￥1000元。11、对每一次修理完毕后，施工单位必需填写工程修理记录表(表格参考下表)，同时交一份给业主及管理处保留备案。五.建立快速反应的联络保证措施：1、在业主入伙交楼验收及入伙后的修理高峰期间，施工单位必需在现场组建特地的交楼修理办公室，并必需指定修理总负责人，与甲方、物业相关负责人对接，全力帮助甲方验收交楼工作，修理总负责人手机等通讯方式必需保持24小时通畅。设立修理办公室联络专线，修理联络专线必需保证24小时有专人接听，对反馈的修理信息做好记录，并刚好反馈给修理负责人，确保快速支配修理。若因特别缘由要更换负责人，施工单位必需提前

11、一周通知甲方及物业并征得甲方、物业同意，在支配好相关工作的移交及接管人员之后方可更换。以上规定内容中，施工单位违反任何一点规定，甲方每次将处以￥500-20xx元的罚款。修理期间若修理负责人对该项工作不称职，修理协作工作不能令甲方及物业、业主满足，甲方有权要求在一周内无条件更换更合适的负责人，以确保修理工作的质量与进度。若施工单位实行拖延、不协作的看法与方式，甲方将处以￥5000元的罚款，并必需在一周内更换合适负责人。修理总负责人：联系方式：2、在修理高峰期过后，施工单位必需指定修理总负责人，与甲方、物业相关负责人对接，全力帮助甲方修理服务工作，修理总负责人手机等通讯方式必需保持24小时通畅。

12、否则将每次处以￥500元的罚款。修理总负责人：联系方式：3.修理总负责人必需在修理工作起先前2个月确定。六.修理人员作业管理制度要求及惩罚措施1、乙方人员修理时出入小区时需佩戴管理处签发的出入证或经管理处确认。违反一次惩罚￥100元。2、乙方人员入户修理前，应事先征得业主同意，不得擅自入内。违反一次惩罚￥500元。3、乙方人员入户修理时，须着工服穿鞋套，在返修过程中，必需作好施工作业点周边的成品爱护，必要时运用地垫，若因作业不善造成设施、装修、家具的损坏须由乙方担当赔偿责任。并处每次每项￥500元的惩罚。4、乙方人员在业主家中不得随意在非施工作业区域内走动;不得大声喧哗、翻看报刊杂志、电视;不

13、允许乱扔垃圾、吐痰;不允许在业主家中吃拿东西、抽烟或无故逗留等。违反其中一项一次惩罚￥500元。5、乙方从甲方或管理处领用钥匙，必需按甲方或管理处规定刚好归还。违反一次惩罚￥100元。6、乙方在离开修理现场或在空置房返修完毕后，须刚好将返修现场清理干净，关好门窗、水电开关等，严禁将空置房作为仓库运用。出现任何不良事务，而导致业主索赔，均由乙方担当相关责任并处一项一次￥1000元至￥5000元的罚款。7、甲方对乙方现场人员有违规或不听从管理的，甲方有权要求其限时整改，若乙方不能根据甲方要求进行整改的，可要求其退场并将另外托付其他专业公司完成修缮工作，同时一切费用将由乙方担当。8、因工作须要乙方参

14、与的会议，乙方相关人员在接到通知后应准时参与。未能准时出席或未征得甲方同意缺席的，迟到一次罚款￥500元;无故缺席一次罚款￥1000元。七.其他奖惩制度：1、集中交付及修理高峰期间，依据施工单位的修理服务质量状况(从修理质量、速度、服务协作、客户评价等方面体现)，结合工程回访登记表及工程修理记录表体现的综合修理质量、业主评价等方面状况，返修工作满足度总体在90%以上的单位，赐予￥3000元的奖金;对于综合评价差，业主对修理工作出现过2次以上合理投诉的单位，赐予￥3000元的罚款。2、交付期间由业主提出的有效质量问题相关责任单位每条扣款￥50元，出现二次返修的按￥500元/条向甲方缴纳违约金且甲

15、方有权支配其他人进行处理，费用由乙方担当。3、施工单位在工程交付前指定返修负责人，必需组织足够数量的返修工人，报甲方返修办备案，并保证返修办对返修人员的优先运用权。各单位须根据甲方要求人数派驻返修工人，每少一工日罚款￥200元，累计超过10个工日通报指责。各单位如需将派驻的返修管理人员和返修工人另作支配或削减人数，必需先征得返修办同意后方可进行。4、各施工单位负责本单位返修人员的管理，因返修人员不听从返修办及物业的管理造成业主及甲方的损失由各施工单位担当。返修办将视违规行为产生的后果严峻程度处以￥100-5000元的罚款并现场开具施工单位人员行为过失惩罚通知单，如乙方实行回避、推诿、拒绝签收的

16、行为，甲方有权干脆处理，产生一切费用干脆从责任单位的款项中扣除。5、集中交付及修理高峰期间由甲方、物业修理部每2星期评出5佳返修人员，5佳人员先由各施工单位修理办举荐，甲方、物业修理部依据该工人修理记录、客户返修满足度和工作量综合质量，对满足度较高的人员进行嘉奖。每人每次￥100元现金嘉奖，并建议各单位将该员工作为后续保修人员留用，同时满足度较差的人员不得从事保修工作。6、集中交付及修理高峰期间，除修理总负责人外，各施工单位必需指定各班组管理人员，管理人员由处办理管理人员证件，可以穿便装，返修办依据管理人员所管辖人员的总体返修满足度对管理人员进行嘉奖。1个月评定一次，对总体修理满足度较高的，每

17、次嘉奖￥500元;对总体修理满足度较差的，每次罚款￥1000元，并必需更换该管理人员。7、日常保修期间每月评出返修5佳人员，5佳人员评定依据客户返修满足度和工作量综合分。对总体修理满足度较高的，每人每次嘉奖￥100元并通报各单位以示嘉奖;对总体修理满足度较差的，每次罚款￥500元。8、日常保修期间各单位必需指定管理人员，每月进行一次评定，对总体修理满足度较高的，每人每次嘉奖￥100元并通报各单位以示嘉奖;对总体修理满足度较差的，每次罚款￥500元。(注：全部罚款与嘉奖均由甲方或物业发出罚款通知单、嘉奖通知单八.本修理协议一式六份，甲方肆份，乙方二份，与装修合同同具法律效力。甲方：代表：日期：乙

18、方：代表：日期：施工合同 篇3发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：*2、分项工程名称：桥梁分项工程。3、工程地点：*其次条 承包内容本标段*-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的全部工程，三项电源乙方自行解决。第三条 承包方式及承包单价一、承包方式1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。二、承包单价承包单

19、价:为*以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。第三条 额外工程量发生的图纸变更等状况，由业主认可的监利等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。第四条 付款方式1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之35。第五条 施工工期1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。2、乙

20、方必需按甲方排出的进度安排组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度安排完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济惩罚，惩罚标准按情节轻重每天可处以20020xx元。严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来

21、要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。6、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行惩罚。第六条 质量标准及管理要求一、质量标准1、本工程应达到的质量标准：根据设计文件及国家、马路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相

22、关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。二、管理要求1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。第七条 平安生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各

23、项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，听从甲方的.管理。4、乙方从事特别工种的人员必需持证上岗。5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。第八条 双方责任一、甲方责任1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。3、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产安排，并检查落实状况。4、 对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对

24、不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。7、刚好通知监理对乙完成的工序验收。8、对临时驻地建设只供应临时用地。二、乙方责任1、严格根据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产安排。2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，仔细做好施工原始记

25、录。3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作(文明材料由甲方负责),并担当相应费用与责任。6、担当所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。8、假如因自身缘由中途主动退场，乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。9、施工现场必需按

26、公司的统一部署标准设置。10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。15、协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。16、现场用电应按有关要求进行搭设。17、乙方进场的人员及小

27、型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。第九条 工程质保期和质保金1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清;若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。第十条 争议解决1、双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则协商解决。2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。第十二条 其他1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包

28、或分包给他人。2、本合同承包单价属于商业隐私，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。3、乙方及所属人员都必需以*公司的名义出现，禁止以其他单位的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4甲方：乙方：经甲乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立关津

29、乡育林学校校内绿化工程。签订以下协议。一、工程概况。1、工程名称：关津乡育林学校校内绿化工程。2、工程地点：关津乡育林学校。二、工期。工程工期从20xx年2月25日至20xx年3月5日为期10天。三、工程合同价款。经协商本合同总承包价为人民币玖千捌百柒拾伍圆整。四、承建方式。乙方对绿化工程包工。包料。包质量。包验收合格。包文明施工。五、工程付款方法。工程完工后甲方验收合格，于三月底向乙方支付工程合同价款。六、工程质量要求。1、乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为绿化种植保期。在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2、工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。七、合同生效与终

30、止。1、本合同自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，合同即告终止。2、本合同壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。八、项目清单附下：甲方负责人签字：乙方签字：(单位盖章)年月日：施工合同 篇5终止名称：因（业主）客户与施工员双方达不到共同的相识与目的，于是提出房屋装饰装修的终止目的不再牵扯，本房屋装饰装修终止协议一式二份，（业主）客户与施工管理员各持一份，下面条例签字后即生效，终止项目如下：装饰装修预算价目表；装饰装修施工合同；终止与业主装饰装修的房屋的全部工程；终止全部项目之前，（业主）客户与施工管理员现场交接所施工项目的面积和造价并交接进场的全部材料当场结清全部的款项，施工项目如下：

31、水电改造按造价为：元；进水管更换球阀一个：元新底盒安装费（包括底盒）个元个元 卫生间安装花洒面的面积为：周长.米高.元元花洒对面面积为：周长.米高.元元地面面积为：长.米宽.元元厨房橱柜位置的面积为：周长.米高.元元厨房橱柜对面的面积为：周长.米高.元.元地面面积为：长.米宽.元元阳台面积为：长：.米宽.米.元元水泥：包元包元沙子算：包元包元全部总价为：（业主）客户签字：终止人签字盖章：甲方（业主）客户终止人签字盖章：（甲方业主代理人）终止人签字盖章：（乙方施工管理员）附言：、本室内的全部电源并未断开，电线的点与点之间还是相互连接的，“当心”接触电源；、防水层也做好，施工时不能用尖锐的物品触及

32、防水层，避开防水层被破坏后漏水；33楼303号房的防水也做好，防水试水也超过24小时，防水起止时间为：20xx年3月14号8:30至20xx年3月15号15:0043楼303对应的二楼201卫生间厨房阳台是否漏水：漏水： 二楼业主签字电话号码漏水： 物业管理员签字没漏水：二楼业主签字电话号码没漏水：物业管理员签字房屋装饰装修终止截止时间：20xx年月日施工合同 篇6托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行房屋装修，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：_二、形式结构：_三、工程项目：1、工程项目包含:_2、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。四

33、、承包方式：_五、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。六、工程造价：_元人民币。七、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，_天内付清乙方全部费用。八、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方：签字(盖章)：联系电话：年月日乙方：签字(盖章)：联系电话：年月日家庭居室装饰装修施工合同范本三建设方：(以下简称甲方)承建方：(以下简称乙方)经甲乙双方协商，甲方将自行修建房屋室内装修工程承包给乙方，并达成如下协议，甲乙双方共同遵守。一、工程概况1、施工地

34、点：2、承包方式：按预算执行。3、总价款：4、工期：自20xx年20xx年日竣工，工期为60天。二、工程验收：1、施工中乙方必需保质保量，按时完成。2、工程竣工后，甲方应在3日内组织验收，如未阅历收擅自运用，应视为验收合格。三、工程价款及结算方式：1、合同签定后，甲方应支付乙方总工程款，60%计：元，做为材料款。2、工程过半(木工结束)甲方应支付乙方总工程款30%，计：元。3、工程结束经甲方验收合格后，甲方应支付乙方其余总工程款10%，计：元。4、如乙方在施工中，甲方要求增加工作量或中途变更施工内容要求，甲方应另行支付(差额)费用给乙方，工期顺延。四、违约责任：1、合同签订后乙方应保质保量如期

35、竣工，凡由于乙方缘由未能如期竣工的(不行抗拒因素除外)，乙方需担当总工程款1%作为罚金。2、如甲方未按合同支付工程款，应每日担当合同总金额的1%作为罚金。五、保修及售后服务：1、因施工质量问题免费保修两年;2、如因不行抗力损坏，乙方只修理，所用费用由甲方支付;3、如人为损坏或需调整变更样式，乙方合理收费。六、本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决，如无法达成一样，应由当地人民法院裁决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同签定之日起生效。甲方：签字：乙方：签字：年月日：施工合同 篇7建设单位：施工单位：日 期：施 工 合 同 书 建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：甲

36、乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原则，就(城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程)达成以下条款，以便共同遵守。第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围：“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。1.2 工程单价：(详见后附报价书之报价明细表)1.3 工程数量及总价合计：(详见后附报价书之工程报

37、价总表)1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。其次条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供应的玻璃样板确认。2.2 铝合金型材：均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满意aa15级要求，按乙方供应的样品确认。2.3 硅酮结构胶及密封胶：选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方供应的样品确认。2

38、.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。2.5 钢件：国产优质q235b钢型材。第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30作为第一次工程进度款；3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20；3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80；3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97给乙方，剩余3从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工

39、程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任：4.1.1 供应本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；4.1.2 办理施工许可证；4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；4.1.6组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小

40、时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作；4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。4.2 乙方责任：4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可运用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。4.2.2 严格根据批准的设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发觉问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问

41、题引起的一切后果；4.2.3 编制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方审核通过；4.2.4 负责全部进场材料的保管及未验收前的成品爱护，爱护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款；4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工；4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。4.2.7 供应完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通

42、知乙方。5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日起先计算，满意现场施工脚手架落架的要求。5.3 工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1 由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和内容改变；5.3.2 一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3 由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；5.3.5 其它非乙方缘由的停工；5.4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。第六条：工程质量 6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。6.3 工程竣工后，乙方向甲方供应质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更 7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。7.2 由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。第八条：竣工、结算与保修 8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，