2022年实用的施工合同范文汇总10篇.docx

《2022年实用的施工合同范文汇总10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年实用的施工合同范文汇总10篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年实用的施工合同范文汇总10篇好用的施工合同范文汇总10篇在不断进步的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合同的格式吗？下面是我为大家整理的施工合同10篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协调一样，订立本合同，供双方共同遵守。第一条 合同当事人及参加人甲方：乙方：土建承包单位：监理单位：其次条 合同文件组成及其说明依次本合同文件应包括：1、本合同

2、及其附件2、图纸3、工程量报价清单4、国家现行标准、规范及有关技术文件5、其他有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分，并最优先说明适用6、装饰工程质量验收标准、工期进度安排、施工工艺标准等投标文件上述文件是相互说明、相互说明的，如出现不一样时，上述的排列依次就是合同的优先说明依次。第三条 工程承包范围：1、装饰装修范围：公寓内装修，公共部位装修2、装饰工程：装饰施工图纸所示的全部内容，详细包括(但不限于)吊顶、墙面、地面等的基层及饰面；卫生间防水；各类隔断、门槛、窗套、窗帘盒、窗栏杆；各类固定家具等，详细详见图纸、清单。3、水暖工程：甲方已将冷、热水铺设至进户500mm的

3、位置，下水的管道敷设完毕，乙方需将冷热水管道铺设至各用水点，对卫生洁具及其五金件等进行施工，但不包括卫生洁具的购置。暖气(散热器)由甲方分包。4、电气工程：各类照明灯具、开关、插座(包括电视、电话、宽带)、面板等的购装。不包括弱电可视对讲及监控等。5、除以上承包范围外，对于甲方托付的其它工作内容，在甲方按本合同约定的计价规则支付合理费用的前提下，乙方也必需担当。第四条 乙方职责1、负责按甲方要求深扮装修工程施工图纸，并在工程完工后出具竣工图纸。2、负责办理工程施工的全部手续并担当费用，包括(但不仅限于)深化设计后的装修图纸的报批，夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、平安、建筑施工排

4、污、噪声超标、施工平安防护、施工合同签定等全部与承包工程施工有关的建设手续并担当全部费用。3、负责承包范围内的材料、设备、购配件及必要的结构及环保检验、检测、试验，并担当经济费用。4、负责与其他施工单位的交接和协调工作5、负责施工中的定期清洁工作，承包范围内的清洁及施工垃圾外排至排渣站点等。6、担当设计图纸中已明确表述或依据规范应当进行的，全部与本装修工程有关的预设、凿洞、穿线、改线等。7、乙方负责所施工项目的施工图的深化、竣工图的设计、报图；报检、报验、报竣；整理档案等。负责完成本项目施工以及甲方依据状况追加的工程项目。8、乙方不得将其承包工程以任何形式进行转包，如出现并经查实，发包人有权终

5、止合同并向承包人追究违约责任。第五条 工地视察乙方已细致考察本合同协议书项下的全部可能运用或涉及的场地，并充分了解了工地位置、四周环境、储存空间、作业空间、起卸限制、道路以及其它足以影响工期、承包价款之状况，已充分相识到各种不利因素；乙方理解工地上会有其他施工单位同时或交叉作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场；理解由于本项目的体量巨大而分解的各个施工标段之间的工序限制，特殊是对平行流水和立体交叉施工中的相互影响；理解必需在各个施工标段上与相邻施工队伍相互协调并保持同步；理解交叉施工对工期的影响和相互协作的费用；亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制，乙方确认本合同协议书所

6、约定的工程价款(或结算依据)的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期，不予追加工程款。乙方保证在合同协议书工期内将符合本合同协议书约定，并具备国家规定交付运用条件的竣工工程及其相应的竣工档案资料交付给甲方；乙方任何因忽视或误会上述状况，不得因此提出经济索赔或工期延长。第六条 施工工期1. 开、竣工日期：x 年 x 月 x 日开工至 x 年 x 月 x 日竣工。总工期为 x 日历天，工期实际起始日如与前述时间不符,则以甲方签发的开工令签署日期为准，总工期不变。本工期含休息日、测试复检、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、协作施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规

7、定，通报对工期的影响等在内，上述因素不作为延长工期的理由。2. 无论因何缘由，甲方认为乙方就某一工程所编制的施工安排及竣工日明显地变得不能遵守或不能实现时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示完成。3. 如因甲方缘由，导致总工期拖延，乙方承诺累计工期拖延在一个月内的，不向甲方要求任何费用索偿。第七条 工程质量标准1、工程质量标准：“市优”。本工程执行如下标准：环保标准；gb50325XX；施工工艺标准g施工合同 篇2发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法

8、权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点3、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：（包工包料、清包工、部分承包）。6、总价款：￥元，大写（人民币）：其中：材 料 费：，人工费：管 理 费：，设计费：垃圾清运费：，税金（3.41）：其 他 费 用：经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自年月日开工，至年月日竣工，工期天。二、材料供应1、发包方供应的材料：详见附件二发包方供应材料、设备表。本工程发包

9、方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应刚好向发包方书面提出，发包方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由发包方担当。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由承包方负责保管，承包方可收取发包方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。2、承包方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3、承包方对发包方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。4、承包

10、方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由承包方负责。如承包方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由方设计施工方案。3、发包方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方担当，工期顺延。4、由于承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不变。5、在施工过程中，发包方提出设计修改看法及增减工

11、程项目时须提前与承包方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，发包方不能按预约规定日期参与验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由发包方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如发包方在

12、规定时间内不能组织验收须刚好通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发包方应承认原竣工日期，并担当承包方的看管费用和其他相关费用。四、平安生产：发包方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿；属于承包方责任的，承包方负责修复和赔偿。五、工程价款1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见工程结算单。3、工程保修期壹年。双方签订工程保修

13、单，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1、发包方工作：（1）发包方应在开工前一天，向承包方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向承包方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、承包方工作：（1）参与发

14、包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。（2）指派为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应刚好书面通知发包方。（3）未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方元；发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的.支付违约金。2、由于承包方缘由逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的向发包方支付

15、违约金。3、发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由发包方负责并担责任。4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并担当责任。八、争议解决双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应接着按约定履行义务。假如承包方停工视为违约，按本合同担当违约责任。九、变更和解除：合同经双方签章生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要

16、终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。发包方（签章）： 承包方（签章）：托付代理人： 法定代表人：施工合同 篇3甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方确定将香格里拉大酒店装修工程托付乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，详细条款如下：一、工程名称：香格里拉大酒店承包方式半包。二、工期xxx天完工。xxxx年xx月xx日至

17、xxxx年xx月xx日止。三、工程质量标准按甲方的规定要求为准。四、平安责任1）乙方在施工期间，施工人员平安事故，由乙方全权担当一切费用，甲方不负任何责任。2）乙方在施工期间，施工人员造成甲方的利益损失，由乙方赔偿给甲方。五、付款方式装修用工合同生效后，进场施工15天后，甲方预付给乙方工程款20000元整（人民币）。六、其他详细规定1）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。2）施工期间，甲方供应房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。七、附则1）本装修用工合同由甲、乙双方干脆签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。2）

18、附件同样具有装修用工合同法律效力。3）装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。甲方（签字）：甲方签章（手印）：乙方（签字）：乙方签章（手印）：签约地点：甲方联系方式：乙方联系方式：xx年xx月xx日施工合同 篇4发包方： xx项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及共他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。第一条：工程概况：工程名称： xxx3#、4# 桥梁工程工程地点： 苏州市浒关镇工程工期： 50 天其次条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所

19、要求的施工内容和施工中须要协作的协助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、协助梁板安装、协助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、平安防护等。第三条：承包方式本合同采纳包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包平安、包质量、包工期、包文明施工的方式。第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，质量交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量限制点。2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工

20、及法制教化，搞好平安生产管理。4、监督、考核乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。二、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。2、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配，对于不听从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。3、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作

21、，发生费用干脆从乙方工程款中双倍扣除。4、乙方应在合同签订后向甲方供应自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。5、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要材料。第五条：材料管理1、甲方干脆将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料

22、的验收、保管及协作取样工作。3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因运用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必需做好对成品及机械设备的爱护工作，对于甲方供应的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应担当施工过程中的修理及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权根据原价的1.5倍赐予罚款。施工合同 篇5甲方：乙方：本着同等互利的原则，按国家劳动法经济合同法等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容： 空调、暖气管道预埋施工二、

23、工程地点： 济南欧亚大观商都工程部三、平安：在施工过程中，一切平安事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工。五、乙方应仔细根据标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发觉，应要求乙方重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违

24、反相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。(以票据为准)甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日施工合同 篇6发包单位：社会福利服务中心（以下简称：甲方）承包人：建筑工程有限公司（以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程合同法及其他有关法律、法规和规章，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一样，订立本

25、协议。一、工程概况：工程名称：工程内容：水电表安装施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：二、工程承包方式、承包范围及内容：1、承包方式：包工包料。2、承包范围及内容：3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装（详见工程预算书）。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为10日历天；开工日期为：20xx年5月25日，竣工日期为：20xx年6月5日。2、乙方必需听从和执行甲方支配。四、质量标准：本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。如质量未达到合格，由乙方负责返工，返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。五、合同价款、工程量的计

26、量：1、本工程为包工包料，包干价为25000.00。2、依据工程实际状况须要发生的工程变动，并由甲、乙双方书面签字为工程变更。六、工程款及质保金的支付：1、工程竣工并通过甲方验收后，乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内，支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后（自工程竣工之日起计）10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。2、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。七、争议：因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，托付人与询问人之间应当协商解决；

27、如未能达成一样，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向人民法院提起诉讼。八、合同生效：1、本合同自甲已双方法人或托付代理人签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、已双方各执两份。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、本合同订立时间：20xx年5月xx日。4、签订地点：施工合同 篇7建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，房屋建筑工程质量保修方法就规定，在正常运用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理运用年限。（2）屋面

28、防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必定的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常运用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理运用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个

29、采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的修理责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行修理的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成

30、开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。工程质保金不能想当然地与工程的保修期干脆联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必需由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中干脆扣留。其次，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，仔细履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，刚好向建设单位申请返还工程质保金。第三，工程质保金如何干脆扣减修理费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的肯定时间

31、内书面通知施工企业前来修理处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行托付第三方处理，相关费用就可以干脆扣除。因此，作为开发商来讲，肯定要留意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。第四，工程质保金返还时是否计息应约定清晰。一般来说，工程质保金不计利息。在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。（一）建设工程质保期。国务院建设工程质量管理条例第40条规定：在正常运用条件下

32、，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。（二）建设工程质量保证金。建设工程质量保证金管理暂行方法其次条规定：本方法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建

33、设工程出现的缺陷进行修理的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，详细可由发、承包双方在合同中约定。第九条、缺陷责任期内，承包人仔细履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人根据合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，根据同期银行贷款利率计付利息，并担当违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返

34、还保证金申请。施工合同 篇8乙方：甲方现将 外墙涂料工程托付乙方施工，双方应遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方充分协商，达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包范围：外墙涂料工程。三、承包方式：包工包料包质量，包质量十五年以上。四、工程内容：粉刷外墙。五、工程材料：本工程运用涂料为品牌，颜色以甲方确定的色板为准，材料到达现场必需经甲方代表验收，质量达到国家标准后可投入运用。六、工程造价：1、本工程外墙涂料综合单价 元/平方米，此报价含税款（综合单价包括人工费，材料费，做法工序：专用腻子二遍、底漆一遍、面漆二遍）。2、面积：按实际施工面积计算。3、结算造价：

35、工程量按实际施工面积计算，若有设计变更可按实际调整。完工后，付清全部的工程款（扣除5%的质量保证金）。4 、工程款支付：工程起先预付总工程款20%，工程完工后付至总工程款的80%，竣工结算后付至总工程款的95%，剩余5%做为质保金，一年后付清。七 、工程质量1、乙方在施工时必需严格根据现行的施工规范建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91细心组织施工，确保工程质量达到100%合格，若有削减施工工序的操作，甲方将拒绝支付工程款。2、乙方进场时必需对外墙基底进行清理，如发觉有裂缝必需先做处理后，才能进入外墙涂料工程的施工。3、涂料施工基本要求：（1）、修整基面时，必需细心留意修补，休整处接着要肯

36、定平整，与原基面胶接要牢固。（2）、乙方在施工过程中，必需做好接口、重要部位的处理，线条顺直，感观良好，确保颜色一样，细部构造工艺要细致，符合操作规程。八、双方责任1、甲方责任（1）、在施工前向乙方供应施工图纸及相关资料。（2）、供应进行施工的场地及库房（不负责看护）。（3）、供应水源、电源。（4）、协作乙方在施工现场的管理工作。2、乙方责任（1）、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和工期。（2）、按施工平安规定实行预防事故的措施，确保施工平安和第三者的平安。（3）、管理维护现场清洁，刚好清除垃圾和不用的临时设施。（4）、自竣工之日起两年的保修期，如有施工质量问题，乙方负责免费返修

37、。（5）、如发生平安问题，一切责任由乙方全部担当九、违约责任1、合同签订后，未经双方协商同意，任何一方不得随意变更合同内容和解除合同，否则，须赔偿因此给对方造成的一切经济损失。2、如乙方进入现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，已完成达到约定质量部分均按合同价款的70%予以结算。3、本合同签订后，未经甲方同意，乙方不得转包工程。否则，甲方拒绝支付工程款，所产生的一切费用由乙方担当。十、本工程保修期为两年，如两年内出现空鼓、脱皮、变色、龟裂等一切质量问题乙方无常进行修理，接甲方通知48小时内未进行处理甲方有权自行修理，所产生的费用在乙方保证金内支付。如乙方未刚好修理所带来的一切损失均由乙方担

38、当。十一、本合同一式两份，双方签字盖章并签证后生效。双方各执一份。甲方乙方年 月 日年 月 日施工合同 篇9发包方(以下简称甲方)：承包方 (以下简称乙方)：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律，法规的规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的办公室装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容及做法详见工程报价单。1.3工程承包方式，双方商定实行乙方包工包料，甲方供应部分材料(即：地砖、墙面砖、木地板、洁具、灯具、开关面板、五金件)。1.4 工程期限开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。1.5 本工程合同金额：

39、金额大写：1.6 付款方式如下：施工队伍进场后，由乙方垫资30%。第一次付款：大房间工程完成50%时，甲方付其次次付款：大房间工程完成100%时，甲方付第三次付款：整体工程竣工验收后，甲方付第四次付款：整体工程竣工验收一年后甲方再付其次条 工程监理本工程实行工程监理，此协议乙方同时具有监理义务。第三条 施工图纸3.1 乙方设计图纸(图纸为合同中的一部分)图纸一式三份，甲方、乙方、工人各执一份;3.2 图纸甲方签名确认后方可施工，施工项目成型后，如不是质量问题甲方要求变更，变更费由甲方担当。第四条 甲方工作4.1 开工前为乙方入场创建条件;4.2 免费供应装修期间水电源;4.3 负责协调邻里关系

40、;4.4 负责办理装修审批手续交纳物业管理押金;4.5 工程材料进场验收，质量，进度的监督,负责竣工验收。第五条 乙方工作5.1 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2 严格执行本市有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境;5.3 保持施工现场整齐，工程完工后负责清扫施工现场;5.4 爱护好原室内陈设，保证室内上下水管道及电路的畅通;5.5 听从大楼物业及保安正常管理，遵守大楼纪律，担当施工过程中的工人平安责任;5.6 协调处理城管、房管等部门关系(在征得甲方同意的前提下，产生的费用可由甲方担当)。第六条 工程变更6.1 施工项目或施工方式如有变

41、更，双方应协商一样，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。变更中所产生的费用在第三次工程款支付时一并付清。第七条 材料供应7.1 按本工程合同规定除甲方自购材料外，其余为包工包料( 详情见工程报价单 )。第八条 工期延误8.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延。1.工程量改变或设计变更;2.不行抗力;3.甲方同意工期顺延的其它状况。8.2 因甲方未按合同约定其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方担当，工期顺延;8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;8.

42、5 因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费由乙方担当，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程质量按家居装饰工程质量验收标准执行。施工中如双方对工程质量发生争议，申请由建筑装饰质量监督部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程中所支出的费用由乙方担当，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程中所支出的费用由甲方担当。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段进行验收：1.材料进场验收2.木工完工验收3.竣工验收10.2 乙方提前两天通知甲方验收，阶段验收填写工程验收单(见：工程验收单)工程款结清后办理移交手续.本工程验收合格后保修期为一年

43、。 第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按下列方式进行(见1.5 、 1.6款);11.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方填写工程结算单签字甲方在签字时向乙方结清工程尾款。第十二条 违约责任12.1 合同双方中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失;12.2 未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品造成损失的，由甲方负责;12.3 因一方缘由，造成工程无法接着履行时，该方应急时通知另一方办理合同终止手续

44、，并由责任方赔偿另一方相应经济损失;12.4 由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负 责修理，工期不顺延。第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，向区级人民法院起诉。第十四条 几项详细规定14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运到物业指定的垃圾堆放地点，甲方负责支付垃圾清运费;14.2 施工期间，乙方的作息时间按该物业指定要求执行。第十五条 附则15.1 本合同经甲乙双方签字后生效;15.2 甲乙双方干脆签定此合同的，本合同一式俩份，甲乙双方各一份;15.3 合同履行完后自动终止;15.4 本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在(县)的工商行政管理分局进行合同签证，以爱护合同双方的合法权益。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇10工程名称：工程地点：