2022年工程合同范文集合8篇.docx

《2022年工程合同范文集合8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程合同范文集合8篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程合同范文集合8篇工程合同范文集合8篇随着人们法律意识的加强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我收集整理的工程合同8篇，希望对大家有所帮助。工程合同 篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本附属工程施工事项协 商一样，订立本合同。一、工程名称：二、技术标准：根据现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占

2、用土地、料场等问题;(2)帮助解决与周边群众发生的纠纷关系;(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方担当)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;(2)严格根据甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;(4)确保平安生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并担当由此而产生的全部经济损失;(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分

3、四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方状况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。工程合同 篇2甲方：_ 合同编号：_法定代表人：_ 签订地址：_乙方：_ 签订日期：_年_月_日法定代表人：_鉴于：1

4、甲方_生产线（以下简称生产线）原限制系统老化，部分功能失效、性能不稳定，成品率低、质量差。2本合同签订之前，乙方已对甲方生产线限制系统进行过现场考察，了解了该系统的现状和甲方改造后须要达到的目的。为此，甲乙双方经友好协商，就甲方托付乙方对其生产线的限制系统进行改造事宜，达成如下条款，共同遵守。第一条 工程概况甲方托付乙方改造甲方的生产线的限制系统，使设备能够正常、稳定的生产。包括：（1）复原系统远程监控功能。（2）在保留原有功能和特色的好用性原则之下，达到性能稳定和平安生产的目的。（3）工程项目为交钥匙工程。（4）工程地点：_。其次条 工程范围1新系统设计，中控上位机软硬件系统。此过程须要甲方

5、人员参加并提出看法。2PLC限制系统软硬件，开关限制与报警电柜，仪表电柜，现场传感器安装与维护，现场调整阀安装，复原现场电磁阀的运用，现场电缆金属线槽桥架敷设和上漆，现场全部的更换电缆敷设和最终的现场清理。3夹层处的动力电柜内全部接触器（常常发送开合动作，属易损件）的更换，电路改造。假如电缆出现质量问题，也须要更换。第三条 合同价格_乙方将以人民币PLC元整的固定发票价格为甲方供应合同范围的改造服务。以上价格为不变价格，包括全部相关的税费。_第四条 合同支付1甲方向乙方支付的款项均应以人民币为货币单位通过甲方银行与乙方银行支付。2合同签订后_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_的预付款，即人民

6、币_元。3乙方携带所需工程材料进入甲方工厂地点后_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_的进度款，即人民币_元。4工程改造完成，经甲方验收合格后_个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_的验收款，即人民币_元。5工程改造完成，交付甲方正常生产_个月后，甲方向乙方支付合同总价_的尾款，即人民币_元。第五条 工程完工时间1合同工程改造完工时间为合同签订后_天内。2假如由于甲方的协作不恰当，不刚好造成工程延误，则以上完工时间顺延，同时甲方自行担当由此造成的损失。但乙方仍应尽可能的保证工程完工期。工程延误或时间顺延均以双方书面确认为准。第六条 甲方的职责和义务1甲方有责任向乙方说明其工厂的规章制度。2甲方应

7、确保施工现场符合相关防火等平安要求，并做好防盗工作。3工程改造期间甲方向乙方供应人员帮助乙方工作，参加新系统设计，供应现场设备限制逻辑关系等。4在工程改造期间和质保期间，甲方保证向乙方供应的全部信息均真实牢靠。5工程改造期间甲方向乙方供应必要的硬件协作。6改造完成后，正常运用期间如发觉异样应刚好、照实的告知乙方，并尽可能的供应限制系统的改进看法。第七条 乙方的职责和义务1乙方工程是进入甲方工厂后，必需遵守甲方工厂的规章制度。2根据甲方供应的现场设备限制逻辑关系供应改造服务。3设计、安装、调试限制系统，使之能牢靠生产。4更换限制回路电缆，动力电路的接触器，修复电磁阀等部件。5帮助合同外备件的选型

8、、安装、调试。6为甲方操作、维护人员供应培训，使其熟识并了解改造后的限制系统，并能娴熟操作。7乙方自行担当工程改造期间的交通等一切费用。8乙方保证运用的软件免于第三方提出的侵权索赔。假如因软件的运用造成甲方被控告非法运用或侵扰技术隐私或专利权的侵扰、或对学问产权的侵扰，甲方将通知乙方，乙方自费以甲方的名义在甲方的帮助下与第三方处理此事，使甲方免除由此造成的任何费用、赔偿和损失。第八条 工程验收1乙方工程改造完成后，应马上向甲方提交验收报告，甲方应于收到验收报告_日内组织验收。2验收标准乙方所改造系统要做到限制界面简洁直观，功能全面、好用，具备各种报警、自诊断、连锁爱护功能，及符合双方约定的要求

9、，确保使甲方生产线能够正常、稳定的生产。第九条 质保期1质保期为_年，从工程改造完成第一次正常施工之日起计算。2质保期内，乙方所改造系统如不能正常工作，乙方负责上门免费修理，并在_个工作日内解决乙方的问题。如对同一问题出现_次修理，甲方有权自行聘请第三方修理，费用由乙方担当。第十条 违约责任假如乙方不能按时完成工程改造或改造验收不合格，逾期在_天内仍未能完成改造任务，每逾期一天应向甲方支付合同总价_的违约金；逾期超过_天的，则甲方有权解除本合同。乙方应担当由此给甲方造成的损失。第十一条 争议解决合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成

10、时，选择下列第_种方式解决：（1）将争议提交_仲裁委员会仲裁；（2）依法向_人民法院提起诉讼。第十二条 合同生效1本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，具同等法律效力。2本合同有效期从合同签订、盖章之日起，至质保期结束之日止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_授权代理人：（签字）_ 授权代理人：（签字）_住址：_ 住址：_邮政编码：_ 邮政编码：_联系电话：_ 联系电话：_传真：_ 传真：_日期：_ 日期：_电子信箱：_ 电子信箱：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_工程合同 篇3甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了学生有一个良好的学习环境，经学校校委会会议确定，把学校,

11、功能室进行修理。详细项目是:里外墙粉刷,室内外地面硬化,安装铝合金窗户.甲乙双方在同等、公开的原则上通过协商，达成以下学校功能室修理合同，详细内容如下：一、工程实行包工包料的形式承包给乙方，甲方负责供应工程所需的电,水，其余所需材料全部由乙方负责。二、工程要求1、乙方必需严格根据甲方的要求选购材料做到保证质量，不得偷 工减料，不得弄虚作假等行为。对墙体里外粉刷,原墙皮要铲掉.地面硬化确保质量.2、付款方式：乙方施工竣工后，经甲方报请市教化局验收合格，方能全部付清上述修理经费。详细粉墙每平方18元,510平方米,计9180元地面硬化每平方40元.120平方米计4800元,铝合金窗户12个,264

12、0元.3、合计工程价款16620元.4、平安方面：乙方在施工期间，各自留意人身平安，否则一旦 发生平安事故，甲方不负任何责任三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。自签字之日起生效。甲方签字盖章： 乙方签字：年 月 日工程合同 篇4从事合同计量工作已有一年的时间，从一名结构监理临时受命为合同计量负责人，怀着忐忑的心情起先了合同方面的工作，面对着13亿多的工程量，感觉肩上担负的责任很重很重，刚起先其实也始终在怀疑能不能胜任这份工作，会不会辜负领导的信任。在这一年的工作，遇到过许多挫折，通过请教李总，赵总来一一释疑，渐渐的对于监理合同计量这方面的工作有一些收获和建议下面从几个详细的方面谈一谈。一首先

13、，从个人的的主观角度来看，由于以前从事的是结构监理工作，相对来说，工作面比较单一，出现问题的可能性也比较集中，但作为一名合同计量人员，你所面对的是整个C标段9个项目部的工作对象，出现问题的方面比较多，同时面对的也是一个新的领域，如何开展，怎么开展，落实到详细的问题上，怎么去执行，没有一个标杆，对于当时的我来说，的确是个困难.比如说各标段的图纸工程量，须要比照图纸做一个实际工程量清单出来，但是由于标段太多，工程量太大，且有相对于我来说完全生疏的3各路标来说，的确是有难度。一个人来审核图纸的工程量来做清单。其次，对于每期的监理月报来说，审核的时间太集中，每月基本上15-22号审核月报，基本上一天要

14、审核一个标段，相对来说，工程量太大，在审核当中出现问题后的解决问题的时间较少，导致工作很赶，会有些杂乱；同时，许多标段的立项，洽商往往是等到快报计量月报的时候才上报，这样做导致没有多少时间去现场实地勘察。二从立项洽商表格上报的状况来说，因为对现场的一些状况不太了解，尤其是对于三个路标，对于上报的内容只能凭附带的图纸以及现场的监理看法给以推断，不能形成自己的看法，在于去现场这一块，一方面有自己的主观没有做好的缘由，另一方面也有上报内容的时间滞后的状况引起的，会出现上报的时候不知道现场什么时候做过了，也有可能不知道现场施工什么时候到那一工序，没有人通知我可以去看看相关的哪个工序。三，从计量工作和现

15、场质量限制相结合的方面来说，前期工作当中，计量工作没有和现场的质量工作协作起来，自我感觉是大部分状况下，计量工作是在单线单人往前走，与现场限制这块没有多少结合，没有达到通过我的计量工作和现场结构监理一起来监督管理项目部的目的。针对以上出现的问题，我有一些自己的想法：1.针对工程量太多的问题，在这个项目或者下个项目上，可以实行在前期打算工作当中，除了刚好拿到招投标文件刚好熟识标段工程量状况外，提前要求各标段合同部门协同工程部门做好图纸工程量一份给我，我主要负责审核那些与合同工程量不同的地方，这样工程量相对会削减许多，同时也会对各标段的工程量总体上有一个大致的把握。2对于立项，洽商上报难定夺的问题

16、，首先，我可以参与每个星期实行的工地例会，通过旁听各标段汇报状况，可以选择性的去记录下须要了解的要点，同时对于上报立项洽商的内容也会更多一些了解，会后针对特地问题找相关的部门人员去了解。3.合同计量月现场质量限制的双向限制怎么有机结合在一起，我想可以一方面可以从立项方面入手，有立项可以干脆找签字的监理了解详细状况。另一方面从审核月报方面着手，各标段负责人也要审核月报，哪里可以报，哪里须要扣除下来且缘由是什么，须要标段负责给出看法。4从自身来说，感觉在工地学习的学问太零散，由于培训很少，没有经过系统学习，对学问点没有整体统筹起来，没有一个很清楚的脉络，这方面我想在今年即将要参与的交通部的监理工程

17、师的备考工作中我想会有所解决。通过参与职业技能考试的机会，要充分的调动发挥自己的主观能动性，将压力责任转化为动力，将理论学问系统化，归纳化。以上是我对这一年的工作中存在的一些问题和解决的方法的一些看法，我想，我们始终都在谈论理论联合实际，详细到我这个工作上，就是要看书加现场多看多问多请教，有了目标，我就要付出努力。工程合同 篇5一、 工程项目1 工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程2 工程地点：友好花园项目内3 承包范围：混凝土路面工程施工(包括粉石灰、拌土、压实、混凝土路面、切缝等) 4 承包方式：清包工(带全部工具)、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过 5 合同价款：每平

18、方13元，(长约230m，宽8m，厚度20cm，约1840m，据实结算)，总价款约计23920元6 质量标准：合格7 工 期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天二、路面施工工艺1 路面平整：推土机平整路面，人工挂线协作找平;2 3:7灰土摊铺分两步施工，每步15公分摊铺灰土：推土机摊铺3:7灰土，人工协作整平，用拌合机拌合灰土;3 碾 压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;4 养 护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;5 混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用c20混凝土浇筑，振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;6 养 护： 用薄膜覆盖养护

19、，不少于6天;7 切 缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m三、 .双方权利和义务甲方主要工作1 负责场地三通一平，水电接入;2 进行工程协调、管理、验收;3 按合同约定支付工程款。乙方主要工作1 本合同签订后2天内，乙方进场完成施工打算。2 负责本工程施工范围内的施工平安工作。乙方应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的.责任和因此发生的费用;3 做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作甲方进行质量检查;4 负责所施工工程的验收通过四、工程价款的结算与支付1 按实际面积结算,13元/m;2 路面平整完，灰土拌完，碾压完毕后付伍仟元

20、，混凝土路面摊铺完毕后付伍仟元，工程完检验合格后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，保修期三个月，如保修期内由于乙方缘由产生的质量问题，由乙方免费修理，如乙方2天内不到，由甲方处理，所发生费用加10%的管理费由乙方担当;五、平安文明施工1 乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，细心组织、文明平安施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。2 乙方在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均由乙方自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。六、竣工验收乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后刚好

21、组织有关人员进行验收，并在验收后赐予认可或提出限期整改看法。乙方按要求整改，并担当自身缘由造成整改的费用。七、违约责任1 因甲方缘由和不行抗拒缘由造成工期延误，工期顺延，费用不计。2. 因乙方缘由，未按本合同第一项第七条所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按300元/天甲方支付逾期违约金，并担当由此给甲方带来的全部损失。3 因乙方缘由工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或实行其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以

22、完善的，甲方有权另行支配单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方担当。八、合同生效与终止1 本合同经双方法定代表人或其托付代理人签字后生效;2 合同订立时间：20xx年8月16日;3 甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。九、合同份数1. 本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。甲 方：(公章) 乙 方：(公章)经 办 人： 经 办 人：电 话： 电 话：20xx年8月16日发包人：*置业有限公司承包人：工程合同 篇6甲方： XXX公司乙方： XXX公司经甲乙双方

23、共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，依据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程二、工程地点：XXXXX三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图全部工程范围。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是依据甲方供应的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，依据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期：依据甲乙双方商定，乙方在X年X 月 X日起先施

24、工，X年X 月X 日前完成配电房全部机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不行抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方缘由造成工期延误，则相应责任方根据每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。六、付款方式：（1）工程预付款：在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。（2）工程进度款：按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并根据比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发觉质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。七、双方责任：甲方：1、供应技术资料一套（或现场

25、口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。2、甲方供应乙方在施工现场的施工用电（有须要时）。 乙方：1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。2、乙方在施工期间，做好平安生产、文明施工，敬重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。八、质量验收：1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格根据设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。3

26、、由乙方自行选购的设备材料，必需保证质量牢靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必需供应生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝运用不合格的材料。4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽搁的工期损失由乙方赔偿给甲方。九、平安管理：1、乙方必需仔细贯彻国家的有关平安生产法规，坚固树立平安生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的平安管理机构，严格执行平安技术操作规程，加强平安管理工作，强化平安技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。2、加强施工现场对特别工种人员的平安管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的平安意识，保证施工现

27、场平安。3、设置必要的平安设施和配备防护用品，对于危急地段，设置必要的警示标记、平安哨和防护设施。4、乙方必需重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生平安责任事故。假如施工中发生因乙方缘由的人员损害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不赐予经济补偿。由于乙方的缘由造成对第三者的损害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不担当任何责任。十、违约、仲裁：1、甲、乙各方不得无正值理由（除不行抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按经济合同法和建设安装工程承包合同条例追究其经济责任，违约方必需赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行惩罚。2、甲、乙双方在执行合

28、同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方担当。十一、其他：1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。2）设计变更通知等技术文件。2、乙方必需对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行担当。工程合同 篇7编号：0.x-x-（x）-委-xxxx致：深圳#团股份有限公司2. 施工依据： 协作营销部顺当开放3. 工 期： （填写工期及开工日期）4. 工程质量验收标准：根据国家现行的施工质量验收标准执行。5. 工程结算依据：本工程计价方法采纳全费用总价包干：82293.16元（人民

29、币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。6保 修： 根据合同第五条有关条款7付 款：工程竣工阅历收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）8违 约：由于被托付单位缘由导致工期延误的，按违约金 200 元/天惩罚，惩罚总金额不超过本托付工程造价10 ；由于托付单位缘由造成工期延误的，工期相应顺延。9其 他：本工程竣工阅历收合格后，被托付单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被托付单位经济权利放弃。托付单位： 儋州恒#有

30、限公司工程部被托付单位：深圳#集团股份有限公司 签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字） 签约代表（盖章）：（被托付单位签字）日 期： xxxx 年 xx月 xx日 日 期： xxxx 年xx月xx日 工程量清单工程名称：（填写工程名称，同上）编号：（填写托付编号，同上）工程合同 篇81变更项目处理中存在的难点(1)工程设计工作不够完善。由于丹江口大坝加高工程技术困难、施工难度大，工程设计工作不行避开地存在着不完善的地方，这就简单造成变更项目的增加。在前期设计工作中要尽量完善，工程招标文件和合同尽量避开漏洞，以免出现大量的变更项目。(2)对合同个别条款约定各方理解有歧义。虽然在加高工程上

31、，尽量采纳了现行通用的合同范本，但在个别条款上还是存在着理解上的歧义。例如，在大坝加高工程主体施工合同技术条款中规定了“承包人在进行大坝加高混凝土施工前对原坝体进行全面检查”，检查范围涵盖大坝几乎全部部位，并详细明确了检查内容和裂缝处理措施。但在计量与支付条款中明确规定“裂缝处理按裂缝各自分类并按长度米计量”，“单价中应包含裂缝处理所需的脚手架、平安护栏、全部材料、各施工工序等全部费用”，但未提及检查工作是否包含在裂缝处理单价中等。承包人认为计量与支付中未明确说明包含检查费用，特殊在招标时谁也未预料到有这么多的检查工作，消耗大量的人力物力，要求对坝顶、廊道及上游面的裂缝检查应按合同外项目计量，

32、因此要求坝顶、廊道、迎水面的裂缝检查工作按合同外项目处理。监理及发包人则认为技术条款上既然有规定，就应当包含在相应单价中，造成目前在对该重大变更的项目清单认定上，各方不能达成一样看法。(3)承包人供应的变更计价依据不充分。承包人对部分变更项目报价很高，套用定额时尽量用消耗量较大的定额子目计价。在协商沟通中会极力描述该变更项目的特别性、困难性等，但所供应的施工资料描述的工作内容和范围却不能支撑其定额子目的选取，或根本就没有经过认可的较为具体的资料记录，导致在审核时无法认定其施工上的特别性，各方难以达成一样看法。如老坝体裂缝处理中许多钻孔项目的单价测算。其次是有些项目无定额可套，承包人申报单价很高

33、，但没有供应有效的经监理、发包人确认的现场实际消耗量签证单，在审核过程中无法采信，若参照类似定额消耗量等看法，承包人也不同意，难以达成一样。(4)各方思想相识难以统一。承包人与监理、发包人的建设管理目标不完全一样，导致思想不统一。在变更处理上，承包人以供应产品和服务获得最大利益为主要目标，监理以所监管和审批的事项不违反规章制度和合同条款为主要目标，发包人除了具有监理的目标外，还要兼顾投资限制等，并以最终顺当按期保质完成工程建设为目标。因此，在变更处理详细商谈中，承包人可能某些项目无论量价都是就高不就低，甚至可能虚高。而监理和发包人在计量和计价上坚持按原合同条款的约定和签证资料执行，这样每个变更

34、项目都要经过多轮商谈，很难达成一样看法，导致变更处理的工作效率较低，周期较长，有些项目不得不依据合同相关条款，根据监理审核看法进行暂结算。(5)各方人员变动。丹江口大坝加高工程的施工期长，从20xx年开工到20xx年底主体工程基本完工，各方人员都有变动，尤其承包人是施工企业，内部人员变动更大，许多熟识当时施工现场状况的人员调离现场，从客观上对变更处理产生了肯定影响。变更索赔处理流程中的某个环节因各种缘由进展缓慢，会影响到整个变更索赔的处理进度。2变更索赔处理(1)制订变更索赔处理管理方法，从制度上规定变更索赔项目处理流程。通过制订、修订、颁发南水北调中线水源有限责任公司合同变更及索赔处理方法，

35、对合同变更及索赔的范围、原则、各方责任、处理程序等进行了具体规定，明确了责任划分，理顺了变更索赔处理流程。变更项目处理实行一次性报量和价，听取承包人看法后各自独立行使审核认定的权利。流程的规定主要为了:一是削减程序环节，提高效率;二是避开与承包人就某个问题反复协商不能达成一样而影响批复工作，造成变更项目处理久拖不决;三是根据施工合同对可判定的部分刚好认定批复并办理结算，可以刚好供应变更项目主要的资金，用于解决承包人流淌资金的困难，而对于分歧的部分留下一点尾巴，适时再做处理。变更项目的量、价事实上是紧密相联的，发包人内部审核时相关部门工作人员既要各负其责，又要紧密协作。只有弄清晰某个清单项目的工

36、作范围和工作内容，该清单项目的价才能够审得精确、完整、依据充分，与定额之间的差别才能一目了然，给出合理的说明。否则，审价的只能对着清单套定额，定额的适用性就会引起双方争议，从而影响变更处理效率。同时，量价一并申报，在审查审批过程中各方能直观了解该变更项目总体费用是多少，并且项目审查时清单之间有了肯定的可调整余地，不至于为了某个单价达不成一样看法而影响整个变更的处理。(2)注意优化设计，降低施工难度，节约工程费用。激励进行有利于工程质量和进度、有利于工程平安牢靠运行、有利于工程形象和后期持续发展的优化设计，建设时赐予合理投入，以达到降低施工难度、节约工程费用的目的。(3)解放思想，实事求是，正确

37、看待和解决各方存在的争议。为加强和推动变更索赔项目处理工作，特地成立了以分管领导为组长的变更索赔小组，不定期召开变更索赔处理专题会议，对处理过程中存在的难点问题进行探讨分析，刚好探讨解决处理方法。在平常的工作中，须要相关工作人员解放思想、实事求是。主要表现在以下几个方面。(1)刚好疏通变更及价差处理工作中的思想顾虑。合同经济工作的处理责任重大。合同管理相关部门、人员谨慎处理合同变更，坚持讲原则、讲依据的工作看法是值得确定的，是站在发包人投资管理和限制责任的立场上考虑的。从详细工作人员的角度看，还存在某些顾虑，思想上有了顾虑，以致在少数状况下对上级口头指令有时不能完全贯彻执行和落实，在详细工作上

38、难免放不开手脚，这就须要刚好了解状况并打消顾虑。详细工作中，生搬硬套合同条款、法律法规来解决错综困难的变更项目并不是讲原则的体现，关键是须要以事实为依据合情合理地运用。合同条款是格式条款，在意思表达和理解上明显发生分歧时，变更处理的详细管理部门和工作人员不能生搬合同条款和规章制度不放而导致变更处理工作停滞不前，各方都应当多换位思索，包括从承包人、发包人、工程建设大局等多方位多角度看待问题，以便抓住问题的关键，找出解决问题的核心，达成一样看法。(2)正确分析和对待承包人提出的要求。对承包人提出的要求要正确分析和对待。面对不同的状况，要实行不同的措施，该坚持的原则必需旗帜显明地坚持，不能一味迁就。

39、变更处理中无论项目大小，不能因承包人的要求就放宽政策，降低标准。也不能完全不理睬承包人的要求，应正确对待承包人在生产经营中存在的困难，相识到其困难的产生，除自身因素外，工程的特点也的确造成了其人、机、物料的高消耗和低工作效率等，应本着实事求是的原则，对合同清单外的工作量可以认可的应当认可，合理计价。只有这样，才能体现发包人建设管理的水平、树立现场管理的权威，同时也提高了承包人提高施工质量和加快施工进度的主动性。(3)适时修订合同中影响工程建设和变更处理的条款。从总的原则上讲，合同既然由合同双方协商签订，对双方来说都应当是公允的。假如某一方在合同实施过程中认为某些条款对自己不利，就要求进行修改，

40、原则上讲是违反合同订立初衷的。但对于重大变更项目，在运用原合同条款不能完全涵盖或者与建设实际不相符时，可考虑本着实事求是的原则，通过签订补充协议的方式修改原合同条款，使合同条款真正体现公允、公正、合理、求实的原则。合同条款和规章制度事实上都是为管好工程建设制订的，当某些条款或制度制约着工程正常建设时，就应当考虑修改条款或敏捷处理，实事求是地解决问题。(4)对较困难、争议较大的变更索赔项目，聘请中介造价询问公司进行询问，保证变更索赔项目的处理合理、公正、公允。3结语丹江口大坝加高工程具有技术上的困难性、协调上的多面性、施工中的不行预见性等不同于新建工程的特点，加之当前市场价格大幅度波动等因素，合同管理繁琐、困难，尤其是合同变更工作处理工作问题尤为突出，解决起来难度很大。在工作中要坚持以人为本、统筹兼顾，构建参建各方的和谐关系，实事求是、重点突破，有力地促进工程各项建设目标的实现。第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页