2022年工程施工委托合同.docx

《2022年工程施工委托合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程施工委托合同.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程施工委托合同工程施工托付合同随着法律观念的日渐普及，许多场合都离不了合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我收集整理的工程施工托付合同，仅供参考，欢迎大家阅读。工程施工托付合同1甲方(托付人)： 身份证号码：乙方(居间人)： 身份证号码：本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依据同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参与该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项

2、目的专业承包施工合同。1.2居间胜利是指完成本条所列全部托付事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的信息真实牢靠。2.3乙方应保证该工程项目真实牢靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系帮助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。3.2假如

3、居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式4.1本项目居间酬劳为4.2居间胜利后，酬劳为总中标金额千分之 。本酬劳支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。4.3甲方可以转账或现金的方式支付。4.4 酬劳支付到指定账号。账户名：账号：五、保密事项5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。5.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。六、合同终止6

4、.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。6.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项8.1乙方不得将本合同托付事项进行转托付。8.2 乙方不得以取得的居间酬劳向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;假如有，则由乙方自行担当法律责任。8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(签章)：乙方(签章)：签订日期： 年 月 日工程施工托付合同2发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方）承 包 方： 山东

5、华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方）甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条 工程概况工程名称：教授新村箱变工程工程地点： 科技学院教授新村工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全部分接箱有甲方供应。其余材料选购有乙方购买。承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程（不含配电所土建照明工程费用

6、、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）其次条 工程总价合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）；2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)4、 双方盖章后合同起先生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房

7、内的设备。（具体内容见合同附件）2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采纳包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方供应的图纸上审核确定并签字。2、 保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的.如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及帮助;5、 向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职

8、责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电； 3、 帮助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方供应的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。2、 甲方若不能如期付款，则乙方根据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造

9、成的一切损失均与乙方无关；第九条 解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；第十条合同编号：2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭遇之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方运用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供应终身有偿修理。任

10、何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：托付代理人（签章）：托付代理人（签章）：单位地址： 单位地址：账 号： 账 号：合同签订时间： 合同签订时间：费用计算表建设单位：其他项目费用措施项目费用工程施工托付合同3托付方（以下简称甲方）：联系方式：地址：受托方（以下简称乙方）：联系方式：地址：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方友好

11、协商达成如下协议：一、托付施工内容_。二、工程地点_。三、承包方式甲方以固定总价款_元整（￥：_元）托付给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工起先_个日历天；如遇不行抗为的因素工期赐予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、平安等进行监督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发觉的问题乙方必需刚好整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创建良好的施工环境。但如遇不行抗力的自然灾难等缘由导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并担当由此可能带来的成本增加风险。4

12、、乙方接受甲方托付，应按规定全面完成各项承包工作，并担当规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程全部平安事宜，如发生意外甲方不担当任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_人民法院起诉。九、其他本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：乙方（签章）：签订日期：_年_月_日签约地点：工程施工托付合同4总包单位：XXXX（简称甲方）分包单位了：XX（简称乙方）为了加强协作协作，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目托付给乙方承包施工，为明确双

13、方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工协作暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。第一条、工程名称：X其次条、工程地点：X第三条、承包方式：X第四条、工程项目、造价及工期：XXXX第五条、甲、乙双方责任一、甲方责任1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、平安生产管理和监督工作。3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并供应给乙方。经甲方同意，乙方可干脆从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者托付乙方干脆向发包方单位办理变更洽商。4、统筹支配现场平面布置，为乙方供应生产、生活

14、场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。5、参与乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。二、乙方责任1、保证分包工程项目质量和工期要求。2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参与甲方综合平衡。3、编制分包工程项目的施工进度安排、材料、设备安排，编制工程预结算书。4、乙方供应分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。5、听从甲方施工现场的平安、保卫、场容等规章制度的管理。第六条、项目物资供应1、分包项目全部的设备、材料由发包单位供应，乙方干脆与发包单位办理

15、交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制安排，干脆送公司物资设备部，由物资设备部干脆供应给乙方材料。3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方干脆找发包单位办理增账洽商。第七条、上报工作量与结算1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，肯定要留有余量，不能突破总量。2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方干脆向发包单位办理洽商，但变更洽商必需刚好送甲方主管技术员和预算员各一份，以

16、免土建和水电冲突。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。4、甲方和乙方的报量数，以最终结算为准，平常报量到结算时实行多退少补方法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。第八条、工尺功能质量和交工验收1、本工程项目质量要求达到XX质量标准。2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。3、隐藏工程验收和压力试验，由乙方干脆找发包单位和有关人员办理签字手续。第九条、嘉奖与罚款1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度安排，应交乙方支配施工，竣工标准为

17、水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定安排时，必需贯彻分包听从总包、总包关切分包的原则，安排一经形成，各方都要遵循安排支配施工，否则负拖延工期责任。2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%共享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%共享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例惩罚乙方。3、乙方必需听从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁

18、决。4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。第十条、其他1、合同在执行中所发生的问题和冲突，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本XX份，甲方执XX份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。补充条款：XXX总包单位：XX分包单位：负责人：XXXX负责人：XX工程代表人：工程代表人：XXX内部银行账号：XXX内部银行账号：XXXX年XXX月日工程施工托付合同5托付方： ( 以下简称甲方)居间方： (以下简称乙方)甲乙双方依据中华人民共和国合同法的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：一、甲方

19、托付乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)1、项目工程名称：2、项目工程地点：3、项目工程内容：4、项目工程造价：三、居间费用：1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (酬劳)。2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生改变，甲方付给乙方的酬劳都要如约履行。3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方接着签订装修工程合同也要按合同执行。四、居间费用(酬劳)付款方式：1、工程酬劳：按本工程总造价3%提取酬劳(税后)，以实际发生工程量为准。2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。五、违约责任

20、：甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。六、合同及法律生效：本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。甲方： 乙方：年月日：工程施工托付合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：本着公允合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程托付给乙方施工。双方就详细事宜达成以下协议：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：居室面积：居室间数：4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式：1、工期：_天，自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。2、工程承包价款：A、工程承包价按双方协商的工程项目单价进行结算(附工程项

21、目承包单价表)。B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。3、承包信誉保证及质保条款：A、依据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应惩罚。C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即；_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方担当。工程保修期间乙方接到

22、甲方电话修理通知应在12小时内支配人员进行修理。不按时间修理或修理没有让客户满足，公司有权在其工程质保金中做出相应惩罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。4、工程质量及管理约定：A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方_%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。5、工程款支付方式：A、合同签定后，甲方依据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总

23、价的_%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后_天内。6、双方其它约定：三、工程质量要求：按家庭装饰工程施工和质量验收标准由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严峻质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的全部损失及经济赔偿责任由乙方担当。四、甲方的责任及义务1、供应全套施工图纸和完成工程项目变更手续。2、开工前，向乙方供应确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。五、乙方的责任及义务1、严格遵守公司制定的各项规章制度。2、在前一段工程完

24、工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必需有客户签字。3、严格遵守甲方规定的现场文明施工条例和施工队日常管理条例，切实做好现场文明施工及平安工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方担当并赔偿。4、必需对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。5、必需在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。6、甲方有权指定施工工人，乙方必需听从。7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身平安；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述状况发生，一切责任由乙方担当。六、争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双

25、方可实行协商解决或报请公司总办进行协调。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。七、附则1、本合同甲、乙双方各执一份。2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。甲方：乙方：代表人：家庭住址：单位地址：邮政编码：电话：电话：_年_月_日工程施工托付合同7发包方（甲方）：XXX承包方（已方）：XXX为提高泵站品位，创建良好的工作环境，经甲、乙双方协商一样，甲方将XXX托付给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本工程详细状况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、

26、工程地点：XX。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1、开工日期：本项目工程从XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX个日历天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：X整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。1、乙方负责供应所承建工程材料，必需

27、经双方确认方可进料施工。2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币XXX整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币XXX整。3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币XXX整。4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币XXX整。七、工程质量1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到XXX级。2、在施工过程中，乙方必需听

28、从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。3、乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物，做好文明施工。八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后XXX天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同、补充合同及有关园林绿化标准赐予合格批准或提出整改看法。乙方须按甲方要求整改，并担当因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于XXX个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必需在

29、施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币XXX元；若工程提前完成，则每提前一天完成嘉奖人民币XXX元。若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日起先计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2、质量要求：大树刚好支撑固定，栽植后刚好浇水，刚好中耕除草、施肥、修剪，刚好防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国

30、家城镇绿地园林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执XXX份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表（盖章）XXX乙方代表（盖章）XXX合同签订日期：签约地点：XXXX工程施工托付合同8发包方(甲方)：承包方(乙方)：身份证号码：本着公允合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程托付给乙方施工。双方就详细事宜达成以下协议：一、工程概况：一、工程名称：二、工程地址：三、承包范围：居室面积：居室间数：四、

31、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)二、承包方式：一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。二、工程承包价款：A、工程承包价按双方协商的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。三、承包信誉保证及质保条款：A、依据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做

32、出相应惩罚。C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价_%缴纳工程质保金(即;_元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方担当。工程保修期间乙方接到甲方电话修理通知应在12小时内支配人员进行修理。不按时间修理或修理没有让客户满足，公司有权在其工程质保金中做出相应惩罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。四、工程质量及管理约定：A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方_%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。五、工程款支付方式：A、

33、合同签定后，甲方依据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的_%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后_天内。六、双方其它约定：三、工程质量要求：按家庭装饰工程施工和质量验收标准由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严峻质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的全部损失及经济赔偿责任由乙方担当。四、甲方的责任及义务一、供应全套施工图纸和完成工程项目变更手续。二、开工前，向乙方供应确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交

34、底。三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。五、乙方的责任及义务一、严格遵守公司制定的各项规章制度。二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必需有客户签字。三、严格遵守甲方规定的现场文明施工条例和施工队日常管理条例，切实做好现场文明施工及平安工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方担当并赔偿。四、必需对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。五、必需在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。六、甲方有权指定施工工人，乙方必需听从。七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻

35、居民人身平安;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述状况发生，一切责任由乙方担当。六、争议或纠纷处理一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可实行协商解决或报请公司总办进行协调。二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。七、附则一、本合同甲、乙双方各执一份。二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。甲 方：乙 方：代表人：家庭住址：单位地址：邮政编码：电 话：电 话：年月日年月日第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页