2022年工程协议书4篇.docx

《2022年工程协议书4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程协议书4篇.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年工程协议书4篇工程协议书4篇在生活中，越来越多地方须要用到协议书，签订签订协议书是最有效的法律依据之一。想写协议书却不知道该请教谁？以下是我细心整理的工程协议书4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。工程协议书 篇1发包方： 鹿邑涡之阳府邸 （以下简称发包方）承包方： （以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际状况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况:1、工程名称： 鹿邑涡之阳府邸2、工程地点：3、施工工期：放线后起先挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共 天；其中正负零以下 天，正负零以上标准层每层 天，屋面层 天，大清包总工期为 。

2、（注：总承包合同工期为 日历天。开工日期：xx年 月 日，竣工日期：20 年 月 日）4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到 基础、主体合同结构 标准。5、平安目标：依据平安文明施工有关标准规定施工，按平安文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式： 主体劳务大清包三、工程承包内容：1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。全部用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必需达到合格的要求。2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的

3、工作内容。3、协作其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。4、按规范规定应考虑的施工脚手架、平安围栏，平安通道，工程周边或空间平安防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的平安标记的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际状况由发承包双方协调处理）。5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的平安文明施工管理工作，必需保证施工现场的整齐、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。6、发包方现场合理工作指令。7、全部土方开挖及土

4、方回填工作均由承包人担当。8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的解除。9、人防防护门、地下室侧墙防水爱护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水爱护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱

5、头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包平安、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络安排为准。天数为日历 天（发包缘由造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方担当相关费用）。2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包

6、方必需在发包指令时间（非承包缘由除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必需在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。3、为确保工期，承包方必需配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。假如承包方不能满意工程的施工须要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件担当。4、遇到下列状况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：重大设计变更（指

7、设计功能变更等）；不行抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；发包方同意顺延工期的其他状况，承包方在上述状况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、平安与验收1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应赐予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。3、如该工程施工过程中发生平安事故，造成人员损害及财产损失的，发承包双方各自担当自己的人员及财产损失，不担当对方的人员及财产损失。4、工程质量标准：

8、基础分部、主体分部按均为合格 （以质检部门评定的等级为准）。5、承包方在施工期间应仔细根据施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查供应便利条件，并根据发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方担当（不属于承包方责任的由责任方担当）。6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。7、隐藏工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐藏和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参与。验收合格后方可

9、进行隐藏和接着施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。8、当主体工程施工至肯定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工起先前，必需由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必需在发包方指令时间内刚好修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐藏或接着施工。10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。11、工程完工后，承包方应

10、按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并担当整改费用（承包方缘由造成）。七、工程款支付、单价及结算方式1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必需保证工人工资的按时支付，必需保证施工期间工人的各项平安防护和福利待遇符合要求。2、结算单价：按建筑面积每平方 元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动爱护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房

11、、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（xx年版）为准计算。本工程建筑面积约为： 平方，总价为： 元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时支配的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按 元/工日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。4、付款方法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进

12、场先预付生活费510万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。5、因承包方缘由造成业主对发包方的罚款由承包方担当，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据八、双方责任1、发包方责任1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的平安、质量、法律、法规等学问教化，负责施工组织、技术、质量、平安等

13、方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。2）负责组织图纸会审,工程验收供应施工图纸及有关施工方面的技术参数.3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级爱护，一机一闸一爱护，承包方严格按平安操作规程接入。6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、平安、文明施工等方面的工作，承包方应赐予主动协作和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止

14、，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。7）因发包方缘由造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业安排。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、平安监督和检查；负责工程的竣工验收。10）发包方担当施工用水电费，无故奢侈由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。2、承包方责任：1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、试验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料安排管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理托付书，以便统一负责材料安排和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行担

15、当。2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必需有跟班总负责人，以便现场总协调管理。3）施工过程中的测量放线工作、标高限制工作、质量限制、进度限制、平安文明管理等均由承包人负责，且必需满意发包方的要求。九、合同的解除具有下列状况之一的，发包方可解除合同：1、 承包方在施工过程中，发觉不符合施工规范要求的。2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。3、 承包方不听从发包方正确的管理和支配，不能保证施工平安、质量、施工进度无视施工纪律的。4、 承包方严峻违反发包方的规章制度和劳动纪律的。5、 承包方无视平安操作规定、平安防护不到位，存在较大平安隐患，拒不整改者。具有下列

16、之一的，承包方可解除合同1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵扰承包方合法权益的。2、 发包方无视平安防护措施，劳动平安防护措施，劳动平安卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严峻危害乙方人员人身平安和健康的。以上任何一方解除合同时，必需提前七天通知对方。十、平安文明施工1、承包方应向发包方供应有关平安生产的管理规程及有关资格证，包括： 平安生产操作规程 特种作业人员操作许可证 危急设备、危急作业操作管理规定2、承包方对所负责施工区域内的平安生产管负全过程管理责任。3、由发包方供应的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应仔细验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在运用过程中因材料质

17、量缘由导致事故发生，均有责任方担当相应责任和费用。4、承包方进场后，应刚好建立平安保证体系，明确平安主管人员，并接受发包方的管理和监督。5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业状况进行惩罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必需全额从工程款中扣除。7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展平安达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。8、承包方全部进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权赐予惩罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则肃穆处理，并有责任方担当费用。10、承包方必需建立班前五

18、分钟平安交底、检查等平安活动制度，并按时填写平安活动记录。11、承包方应按国家及省市平安条例规定组织施工，防止一切平安事故发生，因承包方缘由发生的一切伤亡事故均有承包方担当费用，发包方不担当任何责任及费用。12、承包方对所负责的施工区域内的平安生产负全过程管理责任。13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的平安文明施工责任合同执行。平安生产、文明施工及各项协作达不到发包方要求的，必需马上停工订正至合格。14、平安防护细则：1、临边防护：仔细做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采纳50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平平安网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间须要要求搭

19、设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够平安关闭；施工通道口需按要求搭设平安通道，并悬挂平安警示标记；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，其次道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按外脚手架搭设本规范设置，防护网均需采纳阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点选购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按

20、要求悬挂标示牌。4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂平安操作规程及平安操作警示标记。5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。6、施工现场需保持整齐有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。十一、约定的其它事项1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事务，承发包双方应主动协调处理。事态严峻违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。2、本合同履行过程中，因工程施工须要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。3、假如施工中承包方不协作发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。4、现场生活

21、用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行担当解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方担当。5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：施工队长一名，姓名： 工作职责： 。水电班组组长，姓名： 工作职责： 。钢筋班组组长，姓名： 工作职责： 。木工班组组长，姓名： 工作职责： 。泥工班组组长，姓名： 工作职责： 。以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。6、由于发包方缘由造成施工连续停工15天以内发包方不担当任何费用，超过15天发包方担当超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%十三、附则1

22、、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。发包方代表： 承包方代表：日期： xx年 月 日 日期：xx年 月 日开户行：账 号：工程协议书 篇2发包人：承包人：发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对邓州市鸿杰第一城 号楼工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的

23、卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的事项，双方约定如下：承包人接到保修通知时必需刚好派修理人员到现场进行修理，若不刚好派修理人员修理，发包人将委派修理人员进行修理，修理所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派修理人员到场修理时间：自然气工程2小时内；采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内；其它工程48小时内。二、质量保修期双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；外墙面的防渗漏为5年；装修工程为2年；电气管线

24、、给排水管道、设备安装工程为2年；供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6其他项目保修期限约定如下：自然气工程为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。2.承包人根据有关法律、法规，保修在发包人承揽的工程项目。承包人必需留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命，刚好保修。3发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。4对因承包人保修不刚好、不到位，给用户造成精神和财产损失的，引起用户投诉、索赔和起诉的，一切责任由承

25、包人负责。5承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无实力接着保修等状况下，由发包人支配保修队伍修理。6如发生其它专业保修队保修的，保修费用每半年支付专业保修队伍，从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的保修派工单为准。7承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的，每次事故惩罚款20xx-5000元，在保修费中扣除。8对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。9质量保修事项完成后，由发包人、承包人会同物业管理公司、房

26、屋全部人或运用人对工程进行组织验收。10、在质量保修期内，因房屋建筑工程缺陷造成房屋全部人、运用人或第三人的人身和财产损失的，承包人在接到发包人通知后，在通知要求的时间，参与与房屋全部人、运用人或第三人的协商赔偿事宜，并依据协商结果担当赔偿责任。承包人不参与协商或协商达不成一样看法的，由发包人根据房屋建筑工程质量保修方法向房屋全部人、运用人或第三人担当修理或赔偿责任后，有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以担当的，承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的，有权提出诉讼。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。质量缺陷责任期的修理费用由承包人担当。承包人有证据证明质量事故是由

27、于房屋全部人或运用人不当造成的，承包人不担当责任。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。五、其他事项1、本协议与 建设工程施工合同一并签订生效。2、房屋竣工交付运用后，发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务托付给所聘用的物业公司执行，承包人表示无异议。发包人：承包人：法定代表人： 法定代表人：托付代理人：托付代理人：签订日期： 年月日工程协议书 篇3甲方：_乙方：_甲乙双方就_年_月至_年_月期间，乙方与甲方下属企业_公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：一、自上述工程开工至今，甲

28、方共计向乙方支付工程款合计_元人民币。二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为_万元人民币。三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的全部违约责任。五、甲方应当严格根据本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖

29、章之日生效。甲方：_代表人：_乙方：_代表人：_年_月_日工程协议书 篇4依照中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例的有关规定，双方遵循同等自愿、诚恳信用的原则，就_工程的铝合金门窗工程分包进行协商，并结合本工程详细状况签订本合同，以致共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包形式；二、甲、乙双方工作甲方1、甲方应做好工程前期工作，使施工场地详细施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。2、甲方按合同约定支付工程款，完工时，刚好组织人员进行验收。乙方应保证工程进度。3、甲方应及早向乙方交付图纸。乙方1、乙方应保证工程进度。2、乙方依据甲方的通知刚好组织所需

30、的人员、原材料等到达施工现场，听从甲方现场管理，（材料进场须供应材质证明及进行复检）。3、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。4、乙方应按约定参与图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工。5、乙方必需听从甲方指挥，听从甲方支配。三、工程量及工程价款工程量以实际制作的门窗面积结算。门统一单价为_元/，窗统一单价为_元/。四、工程款支付工程款分四次支付，详细如下：1、甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%。2、内窗，安装、验收合格完毕，甲方应支付总工程款的50%。3、乙方在窗边修饰、撕条、打

31、扫卫生后，甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。五、工期1、_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不行抗拒自然灾难、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的缘由则工期不顺延。六、工程质量1、工程质量按国家建筑装饰装修工程质量验收规范标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格限制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水。2、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应刚好组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格，乙方应刚好派人返工，返工费用均由乙方负责。七

32、、平安生产、文明施工乙方应按平安技术操作规程施工，平安生产，如发生一切平安事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整齐。八、违约责任1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币_元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不行抗力的缘由或甲方缘由造成工期延长，乙方不负任何责任。2、因甲方缘由造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方担当全部责任和费用。九、保修本工程保修期_年，保修期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件供应免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责修理或更换。十、其他1、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工

33、程款为止。2、因履行合同发生争议，双方协商解决，解决不成的，双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，双方协商可另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不行抗力事务的损失担当，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必需与总包合同约定的相应内容一样，特殊要坚持大多数分包合同的结算必需在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一样造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以询问专业的律师看法，以防止风险出现。甲方：地址：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：地址：合同履行地：签订时间：_年_月_日第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页