《2022年实用的施工合同模板6篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年实用的施工合同模板6篇.docx(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年实用的施工合同模板6篇好用的施工合同模板6篇在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是我收集整理的施工合同6篇,欢迎大家共享。施工合同 篇1甲方:_乙方:_甲乙双方就甲方在_楼,托付乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一样,达成贷资施工合同,合同如下:第一条甲方兴建的综合楼,位于_,建筑面积_,建筑物_层,总投资约_元。其次条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息_计。第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。第四条乙方贷
2、资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_元时,甲方应刚好支付工程款。第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必需偿还清,如过期有困难,按年息_计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_元,乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条陈述和保证71甲方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
3、72乙方的陈述和保证(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;(2)其有权进行本合同规定的交易,并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同;(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条违约责任81除不行抗力的缘由外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_的违约金。82任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭遇损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可依据各方看法进行书
4、面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。第十一条合同附件111本合同附件包括但不限于:(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件112任何一方违反本合同附件的有关规定,应根据本合同的违约责任条款担当法律责任。第十二条不行抗力任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本合同或拖延履行本合同,应自不行抗力事务发生之日起三日内,将事务状况以书面形式通知另一方,并自事务发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合
5、同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为实行任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。全部放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应依据后继立法或法律变更,经协商一样对本合同进行修改或补充,但应实行书面形式。第十六
6、条通知161本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。162前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的居处)的法定地址或居处或指定的通讯地址范围163一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果担当法律责任。第十七条合同的说明本合同各条款的标题仅为便利而设,不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_份,具有相同法律效力。各方当事人各执_份,其他用于履行相关法律手续。
7、甲方(盖章):_乙方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_施工合同 篇2甲方:东海县山左口乡人民政府乙方:依照中华人民共和国合同法、建筑工程承包条例等法律、法规的规定,在同等、互利、协商一样的基础上,甲乙双方自愿达成如下工程承包合同:一、工程概况1、工程名称:山左口乡中心幼儿园2、工程地点:消防站南侧3、工程内容:土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程(根据图纸、变更通知单施工,相关要求见附件)。二、开工及竣工期限1、工程开工日期:20xx年3月*日2、工程竣工日期:20xx年11月*日三、工程质量标准:合格四、工程承包方式:包工包料五、甲方的
8、权利及义务1、供应建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。2、依据乙方的施工进展及质量状况,给付工程款。3、甲方及受其托付的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督,如发觉乙方工程质量存在问题,甲方有权要求乙方赔偿,赔偿标准按受损的五倍计算。4、负责施工期间的水通、电通、路通,水、电费用由乙方担当。六、乙方的权利及义务1、必需按甲方供应的图纸进行施工,并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。2、施工时必需用搅拌设备,并负责水、电设施的安装工作。3、施工中应做好平安事故的防范工作,如出现人身等平安事故的,一切责任均由乙方负责,甲方概不担当任何责任。4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成;乙方不得将
9、建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题1、如遇大雨天不能施工的,或遇非正常停电,一周内累计超过24小时的,施工期限应顺延。2、乙方施工中应当接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收,因质量不合格造成返工的,所需费用由乙方担当。3、关于隐藏工程的验收:乙方应通知甲方,阅历收后,双方办理合格手续,方可接着下道工序施工。八、工程款及支付方法1、经公开招标,山左口乡中心幼儿园工程造价*元/平方米,总计人民币(小写)*元,大写:*2、工程完成一半时,付工程款的*;工程验收合格后付总造价的*;20xx年6月底前分*次付清
10、全部工程款。九、关于质量保修问题1、范围:水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。2、保修期:自竣工验收之日起1年。十、违约责任1、合同履行期间,甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容,如有发生,违约方应向守约方偿付违约金*万元。2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的,每逾期1天,甲方有权向乙方收取总工程款2的违约金。如乙方因质量问题造成损失的,甲方有权依据所受损失状况要求乙方赔偿。十一、附则1、本合同一式肆份,甲乙双方和见证机关各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、本合同附有施工要求,本要求与合同具有同等法律效力。4、本合同未尽事宜,甲乙双方可自行协商解决,或诉至东海县人民法院。甲方:乙方:
11、法定代表人:法定代表人:项目负责人:项目经理:见 证 机 关: 见证员:20xx年月日附件:山左口中心幼儿园用料及施工要求1、钢筋标准:国标2、内门为钢木门,外门为防盗门及地簧门。3、窗为塑钢窗,运用玻璃为一般单层玻璃。4、楼面、地面地砖为一般水磨石;卫生间为防滑地面砖;卫生间墙面砖高度为*米,规格为*;轻钢龙骨塑料扣板吊顶。5、外墙乳胶漆按效果图施工。6、建筑物内全部回填土均在工程承包范围内,由乙方担当。7、基础工程量按实际发生的工程量决算。8、施工所用材料必需为合格以上产品,经甲方或其托付的监理、乡建管所人员认可后方能进场。9、如图纸存在设计问题或因甲方提动身生变更的,必需由甲方、乡建管所
12、人员和监理等共同签字认可。10、全部材料价格不作为变更内容。11、其他:根据图纸和施工规范施工。施工合同 篇3发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称): (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:*路灯亮化工程工程地点:*镇工程内容:*街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、工程承包范围承包范围:上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。三、合同工期开工日期:年月 日竣工日期:年月 日管线敷设工期总日历天数*天、
13、灯具安装日历天数*天。四、质量标准工程质量标准必需全部优良(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、合同价款工程单价以预算书为准,工程量以实施施工决算量为准。金额(大写):材料、管线敷设、安装及调试费用:rmb* 万元,¥:*元六、付款方式合同签订后,乙方马上进行现场按图纸及甲方看法实际测绘,打算材料、敷设各种路灯管线、灯具安装,工程完工验收后一次性结清工程款。七、平安责任乙方在路灯施工过程中,应留意平安监管,杜绝平安事故发生。一旦发生平安事故,全部责任概由乙方担当全部责任。八、 组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同书2、合同条
14、件3、国家和市有关标准、规范及有关技术文件4、图纸5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件九、本协议书中有关词语含义与本合同条件中分别给予它们的定义相同。十、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、本合同书一式四份,甲乙双方各执二份。十二、合同生效合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定 签字盖章 后生效。发包人(公章): 承包人(公章):居处: 居处:法定代表人: 法定代表人:托付法定代表人: 托付法定代表人:电话: 电话:传真: 传真:日期: 日期:施工合同 篇4建设单位:_省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方
15、)为保障甲乙双方合法权益,依据中华人民共和国合同法及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:一、工程概况:1、工程名称:_省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点:督院街。3、工程内容:A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、爱护层、屋面刚性防水层。B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、爱护层压光。C、详细做法详见施工图。二、工期和质保期:1、按甲方要求,遇雨顺延。2、防水工程质量保修期_年。三、承包方式:1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包平安,结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工
16、程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整匀称与基层有肯定粘结力,满意房屋综合验收的要求。四、甲方责任:1、非乙方施工的缘由,甲方应协作乙方做好施工协调工作。五、乙方责任:1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料奢侈或误工损失,由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。六、合同价:合同价暂定:18.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采纳建设工程工程量清单计价规范(GB50500-)及其配套文件和_年_省建设工
17、程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。平安文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的_市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式:合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%,剩余总造价的3%在工程竣工_年以后支付。八、违约责任:甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。甲方:甲方代表签字(盖章):乙方: 乙方代表签字(盖章):_年_月_日施工合同 篇5发包方(甲方):承包方(乙方):风险提示:发包人的相对义务依据法律
18、规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第一条 工程概况1、工程名称:防水补漏修理施工程2、工程地点:3、承包范围:卫生间4、承包方式:包工、包料、包质量、包管理、包平安等总方式。
19、风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自运用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。5、工期:本工程自_年_月_日开工,于_年_月_日竣工。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,
20、并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。6、工程质量:乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准,严格参照_防水工程新规范标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称,与基层有肯定粘结力,达到设计厚度等质量要求。7、工程造价:卫生间防水每平方_元,结算时按实际面积结算。其次条 甲方工作1、应提前提出施工安排,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。2、应提出工期安排,但应考虑到天气及人力等不行避开的因素,工期顺延。3、甲方有权对
21、乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发觉问题,提交乙方限时整改。第三条 乙方工作1、参与甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。2、指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收,编制工程结算。4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5、应严格按防水工程标准规范施工,发觉问题,刚好自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修_年。_年内出现渗漏,一切损失都有乙方负责。(包括对于
22、楼下造成的损失)第四条 付款方式工程竣工后,甲方组织验收,验收合格后甲方一次性付工程总造价的90%给乙方,其余10%工程款作为质量保证金,保修期满不出现质量问题,甲方一次性付清给乙方。第五条 质量保修风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的,保修期自转移占有之日起算。承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同,并对交付发包人运用的
23、工程,在质量保修期内担当质量保修责任。保修期为:_年_月_日_年_月_日。第六条 违约、索赔和争议风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法,通过明确违约时须要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,假如一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_仲裁委员会申请仲裁。第七条 本合同一式_份,甲乙双方各执_份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。
24、甲方(盖章):_年_月_日乙方(盖章):_年_月_日施工合同 篇6甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样,订立本合同,供双方共同遵守。一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点:_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。二
25、、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等:1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求:采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料,单价为 27元平方。6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。四、 工期:按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量:1、工程质量标准:合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图
26、纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担
27、当,不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法:1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的_日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时,保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向
28、承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产,文明施工由承包人负责并担当其费用;施工起先前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发觉,发包人可马上与承包人解除合同,工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入
29、工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年;承包人在质量保修期内,根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。十四、违约责任:1、 在施工过程中,乙方必需做好做足一切平安措失,如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求,否则一经发觉
30、所造成的损失由乙方担当,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发觉,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间,乙方工人必需听从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为,否则一经发觉,所造成的损失由乙方担当,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保
31、修期间(保修期为_年),如发生任何质量问题,乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后,乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后,乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行担当,所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项:1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章): 乙方(盖章):甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页
限制150内