2022年关于工程合同集合7篇.docx

《2022年关于工程合同集合7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于工程合同集合7篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于工程合同集合7篇关于工程合同集合7篇在人们的法律意识不断增加的社会，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的工程合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。工程合同 篇1甲方：_(姓名，身份证号码)乙方：_(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在_县_镇_村_组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经同等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务甲方负责供应石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。依据施工进度，乙方应提前_天通知甲方购买所需材料。乙方具有从事农村房屋建设的成熟阅历，负

2、责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等全部劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。工期从_年_月_日起先建设，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不行抗力状况的，可顺延工期。乙方加强对其人员的平安教化，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工。由于乙方人员的有意或过失引起的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。乙方所属人员的工资酬劳由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则，根据图纸施工，加强质量管理。重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响

3、房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后一年内，甲方发觉质量问题的，乙方必需进行免费修理。三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_元。付款时间：第一次付款在施工起先后_天内，其次次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后_天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方缘由导致使合同无法履行的，乙方应担当违约金_元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方若无视甲方的合理要求，或者实行消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应担当违约金_元。在乙方无违约行

4、为的状况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当担当违约金_元(或每日担当违约金_元)。五、争议解决方法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。六、附则本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必需共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：担保人：年月日工程合同 篇2年度编号:_项目级别：_立合同单位：_(简称借款方)_银行_行(简称贷款方)借款方在_年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意赐予贷款。为明确双方经济责任，限制年度投资，双方除遵守_号

5、临时借款协议外，特签订本年度合同。第一条 借款方依据批准的年度基本建设安排，向贷款方借款人民币(大写)_元，用于_建设工程，不得挪作他用。预料分季用款：一季_元;二季_元;三季_元;四季_元。其次条 贷款利率为年息_%，计算复利。第三条 年度中间，国家调整基建投资安排和利率等，本合同应作相应修订和补充。第四条 建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。第五条 本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_份，报主管部门，总、分行各1份。借款方(盖章)：_ 贷款方(盖章)：_地址：_ 地址：_法定代表(签字)：_ 法定代表(签字)：_开户

6、银行及帐户：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_工程合同 篇3为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有实力担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。一、招标工程的打算条件本工程的以下招标条件已经具备：1、本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度安排。2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算。3、建设

7、用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实。4、资金，材料，设备安排安排和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工。5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证。6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：_ _。三、工程可供运用的场地，水，电，道路等状况：_ _、四、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法：_ _、五、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：_ _、六、报名，投标日期，招标文件发送方式：报名日期：投标期限：招标文件发送方式

8、：_。七、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：开标时间：评标结束时间：开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作）。中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订_建筑安

9、装工程承包合同。八、其他：_ _。本招标方承诺，本招标书一经发出，不得变更原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标打算工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。建设单位（即招标单位）：_地址：_联系人：_电话：_年_月_日工程合同 篇4甲方； 有限公司 乙方；人防设备厂依据中华人民共和国合同法建设工程质量管理条例和人防

10、工程施工及验收规范等有关规定，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任达成如下协议；一、 货物名称、数量及规格（详见附表）二、工程名称； 住宅小区人防通风工程三、工程日期；人防设备于年月日运至施工现场，其安装工程需在主体工程具备条件的状况下进行安装，详细时间应按12个工作日内完成四、质量标准；，乙方出具产品质量合格证，达到 市人防部门验收标准并帮助甲方办结验收手续。五、承包方式；甲方托付乙方根据人防办审批的图纸要求标准，包工包料，本工程为总价一次性包死，合计工程总价款为人民币； 万元整。（ 元，）六、经双方协商一样，合同签订时预付30%工程款，人防设备及管道运至施工现场时付合同总值50

11、%款,，安装完毕经 市人防办验收合格时一次付清。1、乙方应当根据协议约定的时间将有关工程材料及成品运至工地现场，并刚好完成工程的安装。乙方现场人员必需平安生产文明施工，听从甲方的管理因乙方缘由造成的人员损害事故含有第三者责任一律由乙方担当相应责任。2、乙方在施工过程中不得损坏其它已完成的工程。如发生损坏和赔偿责任由乙方100%担当责任和费用。3、保修期；本工程按上级主管部门要求进行保修，除人为缘由造成的损害外乙方将定期进行维护和保养，保证通过年检。4、工程所用原村料必需是国标系列符合环保标准要求，否则乙方无偿更换和担当责任。5、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉， 八、本合同一

12、式四份，甲方、乙方各二份，双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：法定代表人：托付代理人：签 订 时乙方（盖章）：法定代表人： 托付代理人：年月日工程合同 篇5单选题及答案1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。A.建设工程监理合同B.建设工程选购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同2.根据合同法，( )属于托付合同。A.某房地产开发公司与工程询问公司订立的监理合同B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同D.某承包商与水泥公司订立的水泥选购合同3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。A

13、.代理的民事责任由被代理人担当B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应担当代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示4.担保是指当事人依据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。A.同等、自愿、公允、公正B.同等、公开、公允、公正C.同等、公开、公允、诚恳信用D.同等、自愿、公允、诚恳信用5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内担当保证责任D.可

14、以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内担当保证责任6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。A.无效B.甲方同意有效C.成立D.备案登记后成立8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。A.仲裁条款是独立存在的B.合同若发生变更，则仲裁条款无效C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉D

15、.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力9.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满意的条件，说法错误的是( )。A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务B.合同中未约定履行依次C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的安排数额应为( ).A.A银行4000万元，B银行1000万元B.A银行3300万元，B

16、银行1700万元C.A、B银行各项工作2500万元D.A银行3000万元，B银行20xx万元工程合同 篇6发（总）包单位：XXX_（甲方）承（分）包单位：XXX_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：XXX_其次条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆XXX_条，包括现场已浇注XXX_条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张X与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为XXX_个日历天，

17、工期计算的起止时间是：XXX_年_月_日开工，XXX_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX_元米计价。详细工期要求为：在XXX_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并

18、且张X完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：XXX_元整（XXX_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由XXX_统一解决支配。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方

19、检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度XXX_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明

20、书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在XXX_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX_的规定列入造价内，在施工

21、过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：XXX_办事处，帐号：XXX_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第XXX_项执行：（一）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX_天内，按总造价（当年安排）的百分之XXX_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时再付百分之XXX_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结

22、算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订_日内，甲方向乙方支付XXX_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX_天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX_天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更

23、合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前XXX_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的

24、时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由

25、乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：XXX_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX_分之XXX_嘉奖给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定

26、之一者，从逾期XXX_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过XXX_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之XXX_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工

27、程尾款者，从逾期XXX_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失

28、均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共XXX_人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX_元包死，如无上述状况，甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：XXX_乙方（盖章）：XXX_居处：XXX_居处：XXX_签约代表（签字）：XXX

29、_签约代表（签字）：XXX_电话：XXX_电话：XXX_传真：XXX_传真：XXX_XX编码：XXX_XX编码：XXX_签订地点：XXX_签订地点：XXX_XXX_年_月_日XXX_年_月_日工程合同 篇7甲方：城投建筑有限责任公司乙方：石化机械化公司为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，并结合本工程的实际状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工作内容：平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边

30、建筑物、居民的平安防护设施，工程资料的编制，压实抽样试验，现场的平安文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。四、工程范围：按甲方供应的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工，余土外运至渣场。五、合同工期：开工日期：20xx年1月2日；竣工日期：20xx年11月2日。合同工期总日历天数天。六、合同价款：本合同采纳单价包干合同，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所须要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周

31、边社会关系协调等全部费用组成，其单价为：1、场内回填部分（1） 页岩（松次坚石）及页岩以内土石方，按8元/m3；（2） 砂岩（普坚石）及砂岩以上石方，按10元/m3。2、余土外运部分（1） 外运工程量在30000m3以内时，按17元/m3；（2） 外运工程量在30000m3以上时，按18元/m3。3、其他甲方指定提前进场的一台挖土机，按8000元/(月台)计算租金，闲置天数以甲方现场代表签证为准。七、工程结算：工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算，结算完毕，一次性付至结算金额的85%，剩余尾款半年内付清。八、工程质量及技术要求：本工程严格根据国家现行土石方爆

32、破工程施工质量验收规范、建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范等进行施工和验收。同时，本合同约定：1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于10cm，垂直面无偏坡。2、进场施工前，必需提前7天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、平安文明施工方案及质量进度保证措施。3、场内填筑部分必需分层碾压密实，并优先选择页岩以内土石方回填，且在页岩以内土石方有剩的状况下，不得选用砂岩回填。4、建筑物及其基础外边线6m以外范围内，回填土石方必需分层碾压，密实度不得小于90%。5、竣工资料为壹式陆套。九、平安施工：乙方应严格根据国家有关平安施工规范进行施工，实行严格有

33、效的平安防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责（不含地下市政设施）。十、违约责任：1、本合同工程不允许分包，若甲方核实乙方有分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必需无条件退场，并担当该工程总工作量20的违约金。2、若乙方延误工期，甲方按1000元/天扣罚乙方工程款。十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。发包单位：承包单位：法定代表：法定代表：托付代理人：托付代理人：电话：电话：日期：日期：第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页