2022年施工合同范文集锦九篇.docx

《2022年施工合同范文集锦九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同范文集锦九篇.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年施工合同范文集锦九篇施工合同范文集锦九篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同出现的次数越来越多，它可以爱护民事法律关系。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我帮大家整理的施工合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1甲方：（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际状况，本着同等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。二、承包工程范围及内容：消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝

2、土，地面硬化都属乙方承包范围.基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。 .主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。三、合同工期：开工时间为20xx年10月20日，竣工时间为20xx年11月20日。四、合同价款及结算方式：该合同全部费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整） 乙方做完全部施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。甲方不供应任何施工工具，乙方负责全部施工

3、工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。五、材料供应：甲方依据乙方供应的材料安排单，刚好供应建筑材。六、质量要求：乙方必需按甲方设计要求施工，工程质量等级必需达到合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。乙方按甲方的施工进度安排进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成安排工程量，严峻影响其他工序施工，乙方必需实行赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。七、施工平安：乙方应遵守工程建设平安生产的有关管理规定、严格按平安生产标准组织施工，

4、随时做好平安教化和平安检查，发觉平安隐患和违章作业，应马上停止作业进行整改。实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方担当。八、工期延误：非甲方缘由，非人力不行抗拒的缘由，乙方未按期完成工程内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天，甲方有权单方面解除合同。全部损失由乙方担当。九、竣工验收：该工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。十、工程质量保修：甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工带来的任何问题乙方应即时派人修理。十一、施工设备、材料

5、、现场管理：乙方供应的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。 乙方应在满意施工要求的前提下，不得奢侈甲方供应给的各种材料，如有奢侈，乙方须全额赔偿所损失的费用。乙方在施工场地内施工，必需听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权依据情节做出处置。十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必需支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公司的各项制度，听从公司及项目经理部的领导。十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方： 代表：乙方： 代表：年月日施工合

6、同 篇2发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 乙方依据甲方设计的防水要求和技术要求规定，按国家施工规范，在保证质量的前提下进行施工，为了使工程顺当进行，在条件具备的基础上结合本工程实际状况，经双方同意的状况下，特订立本合同，本合同依据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，此合同受法律爱护，双方当事人必需全面履行本合同规定的义务，望双方共同遵守。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 工程范围：基本以预算范围面积 平方米进行施工，施工后以实际面积实做预算。四、 施工标准：五、 工程造价：结算本工程款项由承包人工费及材料组成，并按以上总额收取国家规定的有关费率，乙

7、方包工包了，每平方米六、 付款方式：自本合同签字后，甲方在工程总造价(约) 元，以预算总造价的 %付给乙方，计人民币 元，尚余 %在施工中付%，待工程结束后付%，验收合格后，按实际面积一次付清。七、工程日期：合同签订后，乙方自月日开工至 除雨天大风和资金不到位的状况下，造成误工，不能正常施工的，否则中途不能无故停工。八、 平安条例：乙方施工人员应遵守甲方的有关规章制度和治安条 例，但甲方必需交代清晰，乙方在施工过程如发生疾病、工伤、由乙方自理，甲方应发扬人道主义精神，帮助乙方抢救工作。九、 甲方要帮助乙方供应施工及住宿便利条件，在施工中，如甲方 给乙方造成施工障碍，使乙方不能施工，其损失由甲方

8、负责。十、 保修期限：乙方工程竣工后，按国家保修法规定保修，保修期为 年，保修期中如出现施工质量问题，乙方应自带材料随叫随到，免费修理。如有建筑沉裂及人为损坏乙方概不负责。十一、其它： 本合同一式份，甲方执份，乙方执份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包方： xx项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及共他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。第一条：工程概况：工程名称： xxx3#、4#

9、桥梁工程工程地点： 苏州市浒关镇工程工期： 50 天其次条：承包范围永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中须要协作的协助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、协助梁板安装、协助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、平安防护等。第三条：承包方式本合同采纳包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包平安、包质量、包工期、包文明施工的方式。第四条：双方责任和义务一、甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，质量交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量限制点。2、供应施

10、工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教化，搞好平安生产管理。4、监督、考核乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。二、乙方责任和义务1、乙方一切食宿问题自行解决。2、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配，对于不听从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。3、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材

11、料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用干脆从乙方工程款中双倍扣除。4、乙方应在合同签订后向甲方供应自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。5、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要材料。第五条：材料管理1、甲方干脆将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关

12、规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。3、乙方要严格根据混凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因运用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必需做好对成品及机械设备的爱护工作，对于甲方供应的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应担当施工过程中的修理及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权根据原价的1.5倍赐予罚款。施工合同 篇4甲方：XX(简称甲方)乙方：X

13、X(简称乙方)为了确保本工程的顺当完工，现依据本工程的实际状况通过双方协商在遵循同等、自愿、公允、公正和诚恳信用的原则下，双方事项协商一样，订立本协议。一、工程名称：XXXXXX小区围墙二、工程地点：三、工程承包范围：围墙200米，临时围墙336米(竣工后按实际长度)四、工程造价：围墙XX元/米，临时围墙XX元/米五、施工标准：1、标准围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口(檐口490mm宽二层)上3.3米，基础700mm宽三七灰150mm厚、490mm砖铺底二层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身，365365砖垛中距4米，墙顶粘贴紫色水泥瓦，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧批刚化涂

14、料。临时围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口2.6米，490mm砖铺底二层、365mm一层、以上为墙身，365365砖垛中距4米，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面。六、工程质量：工程质量必需符合现行建筑工程质量检验评定标准合格之规定。六、工程工期：开工时间XXXX年XX月XX日，竣工时间XXXX年XX月XX日工期XX天。七、工程结算方式：按施工进度支付。1、全部围墙全部砌筑完毕并经有关人员共同检查验收合格后，甲方应支付给乙方工程总价款的65%。2、围墙帽(压顶)和内外侧面抹灰结束、涂料批涂完毕后工程款付至总价款的95%。留5%的质保金一年后一次付清。八、平安事故的处理;施工中乙方必需严格按现行平安

15、操作规程和平安技术标准的要求进行施工，如有违者一切后果均有乙方自负、甲方概不负任何责任。九、施工其它事宜：1、在围墙动工之前乙方负责把地补款全部发放到户。2、乙方负责撤销XXX、XXX等29位村民的复议申请书3、乙方负责对甲方所征土地上的附属物(树、坟)款全部补偿到位，并在围墙施工前清理完毕。4、施工中的障碍(群众干扰、料物的装卸)均有乙方自行负责解决。十、如乙方对九条的内容在日内不能按时履行完毕时，本协议全部内容全部终止。十一、以上各项甲、乙双方应共同遵守。如有末尽事宜双方共同协商解决。甲方：XXXXXX年XX月XX日乙方：XXXXXX年XX月XX日施工合同 篇5甲方（全称）：乙方（全称）：

16、经甲乙双方协商，甲方将贵安新区思丫村群升第52块地土石方工程土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：一、 工程名称：贵安新区思丫村群升第52块地工程土石方平基运输项目二、 工程地点：思丫村牛落洞三、 工程内容：乙方负责土石方开挖、爆破、回填、运输到甲方指倒料场、倒料场清理碾压、沿线道路清扫等工作。四、 工程量计算：以甲乙双方测量员实际测量为准五、 工程工期：20_、7、1520_、11、15六、 结算方式：以现场实际方量，共计120万方，石方按50元/方计算，土方25元/方计算。乙方进场一周后，甲方支付20万元；乙方进场完工后，甲方支付50%；工程完工八个月后，甲方结清全

17、部费用，甲乙双方互不拖欠。七、 甲方责任：1、 甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，驾驭高程，指定乙方开挖及回填的深度。2、 工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方担当。3、 因自然灾难无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方担当。七、 乙方责任：1、 工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方担当。2、 工程施工 中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和全部的一切平安事故由乙方担当。八、本工程所产生的税费由甲方担当。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。十、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方（盖章） 乙方（盖章）电话

18、： 电话：年 月 日 年 月 日施工合同 篇6甲方:乙方:依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法和国家及省的有关规定，甲乙双方根据合法、公允、同等自愿、协商一样、诚恳信用的原则订立本合同。一、劳动合同期限合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。二、工作内容和工作地点1、乙方的岗位职务为施工员。2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。三、工作时间和休息休假1乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步，不得无故迟到旷工。2凡是建筑工人上工的日子，乙方都要到现场进行施工管理。3乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段，做到现场管理和做资料两不

19、误。4、甲方因生产（工作）须要可以延长工作时间，乙方不得拒绝，不得提出额外补偿。5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日，并按本合同约定的工资标准支付工资。四、劳动酬劳1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。4、工资必需以货币形式支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。5、甲方每月 30 日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的，不支付加班工资，也担心排补休。五、社会保险和福利待遇1、临时合同期内，甲方不为乙方办理参与养老、医

20、疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外损害保险。2、乙方患病或非因工负伤，甲方不赐予医疗待遇，医疗期内不支付病假工资。六、劳动爱护、劳动条件和职业危害防护1、甲方按国家和省有关劳动爱护规定供应符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，切实爱护乙方在生产工作中的平安和健康。2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命平安和身体健康的行为，有权对甲方提出指责并向有关部门检举、控告。3、乙方因工负伤或者因工死亡的，甲方应根据政策予以补偿。七、权利和义务：因乙方责任造成施工错误，带来经济损失的，视详细状况由乙方担当赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。八、合

21、同的变更甲乙双方经协商一样，可以变更本合同，并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。八、合同的解除和终止（一）解除1经甲乙双方协商一样，本合同可以解除。2有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（1）乙方严峻违反甲方规章制度的；（2）乙方严峻失职，假公济私，对甲方造成重大损害的；（3）乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严峻影响，或者经甲方提出，拒不改正的；（4）乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作；3有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：（1）甲方未刚好足额支付劳动酬劳的；（2）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方

22、权益的；（3）甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的；（4）法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。乙方解除本合同，应当提前10日以书面形式通知甲方。（二）终止本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。九、调解与仲裁双方履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。十、本合同“附件一、二”，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）（或负责人签字）：年月日乙方（签章）：年月日施工合同 篇7甲方：xxxx乙方：xxxx依照中华人民共和国合同法，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程

23、概况工程名称：市学校电子监控系统工程工程地点：市学校校内内工程范围：xx工程内容：监控系统布线、设备安装及调试二、工程总价：合同金额：人民币整（￥xxxx元）。本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采纳总价包干的形式，一次包干；超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校须要增加，由双方协商定价。三、产品质量及安装调试要求1。乙方须按附表1要求向甲方供应符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发觉有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并供应各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。2。乙方所供应合同内设备应保证产品内外包装完好无

24、损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方马上更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。3。在签订合同后，乙方根据甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于运用及维护，符合国家有关技术标准。4。由甲方供应安装场地及电源。四、技术标准及质量保证（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际民用闭路监控电视系统技术规范GB5019894。（2）乙方所供设备均以生产厂家供应的产品技术资料为技术标准。（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时供应供货证明，经甲方验收后进行施工。（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明

25、）五、工程项目建设期限合同签定后日内进场施工，整个施工工期天。（xxxx开工，xxxx以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常运用。）六、售后服务1。乙方所供应合同内设备，从验收之日起，全部产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或修理。质保期满后，设备修理时，乙方按成本费计算。更换的产品必需是新的，且质保期限从当时算起。2。凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在小时内响应，小时内解决故障。七、竣工验收及付款方式项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并供应相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由

26、于甲方拖延不验收视为工程验收合格。八、约定事项（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。（3）招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。（4）附件1作为本合同要件，乙方必需遵照执行，否则视为违约。九、违约责任1。乙方必需严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方运用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。2。在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙

27、方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。十、本合同按中华人民共和国合同法，中华人民共和国产品质量法，消费者权益爱护法等有关法律条款执行。十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。十三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。甲方（公章）：xxxx乙方（公章）：xxxx法定代表人

28、（签字）：xxxx法定代表人（签字）：xxxxxxxx年月日xxxx年月日施工合同 篇8发包方（甲方）：_代表人：_设计方（乙方）：_设计等级证书：_鉴于甲方是_项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方托付乙方担当本项目的施工设计工作，为避开合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，详细如下：第一条工程概况1、工程地点：_2、设计项目：_3、设计内容：_4、承包方式：_其次条设计依据甲方在订立合同时，应交付给乙方托付书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。第三条乙方任务1、乙方接受托付书后，应随即进行现场堪测。2、乙方

29、在收到定金日起_日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。3、乙方在收到第一阶段设计费后_日内须向甲方提交效果图。4、乙方在收到其次阶段设计费后_日内须向甲方提交正式的施工图。5、乙方应编定有关的施工说明书。6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。第四条设计费以及支付1、本合同的设计费单价暂定为每平方米_元人民币，大写为_，设计费总计_万元，大写为_。2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_元人民币，大写为_。3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_元，大写为_。4

30、、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付其次阶段的设计费_元，大写为_。5、剩余价款在双方义务履行完毕后，甲方一次性无息支付给乙方。第五条保密条款1、甲方对于本合同中乙方提交的全部图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。2、乙方对于本合同涉及到甲方隐私的材料同样负有保密的义务。第六条合同中止与解除1、甲方如有特别状况，必需终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应当付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须

31、一并赔偿。第七条违约条款1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担全部损失。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭遇的全部损失。2、甲方不得以设计内容不满足为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。第八条争议纠纷解决双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。第九条附则1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。2、设计时间于_年_月_日起，到_年_月_日止。（审稿时间和修稿时间另算）3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。4

32、、本合同一式_份，甲乙双方各_份，提交工程所在地建设单位主管部门留存_份。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇9发包人： 承包人：手机： 托付代理人： 公司电话：依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1 工程地点：_。1.2 工程内容及做法：(详见施工图)。1.3 工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料; (详见预算清单)(2)承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料; (详见预

33、算清单)1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5 合同价款：本工程合同价为：大写：( )元，小写：( )元。 (详见预算书)其次条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：2.1 发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。2.2 发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(注：图纸在发包人签约付款后供应)，设计费(大写)_元，由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。第三条 发包人义务3.1 开工前_天，为承包人入场施工创建条件。清理出室内物品，以便不影响施工。3.2 供应施工期间的水源、电源并负责相关费用

34、。3.3 负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金，垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系3.4 如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。3.5 施工期间发包人仍需部分施工该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。3.6 参加工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。第四条 承包人义务4.1 施工中严格执行平安操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得影响邻里居民的作息及环境污染。4.3 切实保证居室内给、排水管道的畅通。4.4 保证施工现场的整齐，工程完工后

35、负责清扫施工现场。第五条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，签字确认变更联系单。第六条 材料的供应6.1 由发包人供应的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。6.2 由承包人供应的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆)，承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验。第七条 工期延误7.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延。(1) 工程量改变和设计变更(2) 不行抗力的自然缘由(如气候等)。(3) 发包人同意工期顺延的其他状况。7.2 因发包人未按约定完成其

36、应负责的工作影响工期的，工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。7.3 发包人未按期支付工程款工期相应顺延。7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。第八条 质量标准双方约定本工程施工质量标准：按浙江省装饰装修地方标准 DB33/1022 20xx 执行。第九条 工程验收和保修9.1 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内参与验收，验收合格后，填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。9.2 未竣工验收，发包人

37、自行入住视作验收合格。9.3 本工程自验收合格双方签字之日起水电隐藏工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。(自备材料，自备成品除外)第九条 工程款支付方式10.1 合同生效后，双方约定，发包人按以下方式干脆向承包人支付工程款：第一次： 年 月 日(合同签订当日)，支付金额(合同总价的35%)：_元。 其次次： 年 月 日(木工进场时)，支付金额(合同总价的35%)：_元。 第三次： 年 月 日(油漆工进场时)，支付金额(合同总价的25%)：_元。 第四次：安装工程起先时，支付金额(合同总价的5%)：_元。10.2 工程安装前，承包人应向发包人供应工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有

38、异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程绽开。第十一条 违约责任11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。11.2 未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。11.3 因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。11.4 发包人未按期支付其次(三)次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权实行停工措施。11.5 由于承包人缘由致使工期延误，每

39、延误一天向发包人支付违约金元。第十条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_12.1 由当事人双方协商解决12.2 由有关部门调解12.3 协商或调解不成的，按下列第_种方式解决。(1) 提交_仲裁委员会仲裁。(2) 依法向人民法院提起诉讼。第十一条 几项详细规定13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。(如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人担当) 13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责供应外屋新锁，由承包人当场负责安装交付运用。13.3 施工期间，

40、承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分下午_点_分至_点_分第十二条 其他约定事项：_。 第十五条 附 则15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。15.3 本合同签订后工程不得转包。15.4 本合同一式_份，双方各执_份。发包人(签字)： 承包人(盖章)：法定代表人：托付代理人：年 月 日 年 月 日第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页