2022年施工承包合同模板锦集十篇.docx

《2022年施工承包合同模板锦集十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工承包合同模板锦集十篇.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年施工承包合同模板锦集十篇施工承包合同模板锦集十篇在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我细心整理的施工承包合同10篇，希望能够帮助到大家。施工承包合同 篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际状况，经双方协商达成一样，特制定本合同。一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方，本工程建筑总面积平方米，按每平方米元，总价元。二、质量要求：各项资料应以甲方工程质量为标准，与甲方工程质量相符。三、甲、乙双方各自担当的费用1、甲方担当各项检测

2、费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的款待及礼见费。2、乙方担当工程资料所用的电脑、软件费、全部的办公用品、文具。3、甲方担当各相关管理部门收取的各种费用。四、甲、乙双方的责任和义务1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的全部事情，各种资料必需与工程同步，并协作甲方进行保证资料的收集，如因甲方进场的材料不合格，现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到，甲方负责协调处理，乙方必需主动协作。2、乙方应主动协作甲方施工、工程验收、检查等工作，并出示相关资料以备检查及办理相关手续。3、甲方应依据工程进度刚好供应送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明（出厂合格证及检验报告）。并由甲

3、方派专人送检。4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆（或区城建档案馆），并出示相关工程竣工证明书为依据。五、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元，基础验收付总承包额的20%，主体验收付40%，装修完工付20%，竣工备案付清余款。六、违约责任1、乙方不得延误甲方工程验收，工程资料必需齐全，如有关部门检查资料不合格，是因乙方责任由乙方负责；如因甲方责任造成资料不合格，由由甲方担当。2、按甲方的要求按时将资料验收备案，如不能备案，甲方可拒付余款。3、甲方按约定支付乙方资金，如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。4、如因建设方或甲方的缘由迟迟不能备案，时间顺延造成的

4、损失和责任由甲方或建设方担当。七、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。甲方：乙方：20xx年x月x日20xx年x月x日施工承包合同 篇2发包单位（甲方） ：承包单位（乙方） ：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），

5、承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计： 元（人民币大写 ）。4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。其次条：施工工期1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不行抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。2、因甲方缘由（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应依据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。2、乙方需按设计图纸

6、施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。3、乙方必需按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应依据甲方的看法实行刚好有效措施订正或返工。第四条：甲方责任1、负责向乙方供应一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责供应乙方生活场地、解决施工用水、用电。3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，帮助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺当进行。5、对乙方施工的工程进度、质量、平安和合同的执行进行监督，对不规范的施

7、工操作有权下令停工整顿，刚好办理验收、签证和工程款的结算拨付。第五条：乙方责任1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员平安问题，由乙方全权负责。2、严格按图纸设计要求施工、限制好施工成本。3、严格根据国家有关规程、规范要求进行施工，教化现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到平安施工、文明施工。4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。第六条：其他事项本合同未进事宜，双方可依据详细状况进行协商，双方进行有关会议确定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。本合同

8、正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方（签章）： 乙方（签章）：负责人： 负责人：联系电话： 联系电话施工承包合同 篇3发包人： (以下称：甲方) 承包人： (以下称：乙方) 依据本工程所须要，甲方确定将 工程木工劳务施工承包给乙方施工。按中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包合同条例及其它有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公开和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方就本建筑工程施工事项经过协商，达成如下协议，签订本合同，以共同遵守履行。 一、承包范围：该项目设计图纸范围内全部的结构构件的模板支护(含场外工程小型构件、设备基础、化粪池等，无论形态如何，

9、均包含在综合单价里面)，详细内容如下：1、基础、主体工程全部结构构件的模板制作、安装、拆除(模板成堆后由乙方清除钉子和杂物，甲方指定地方堆放)，支模装模架的搭设和拆除以及完工后现场清理至甲方指定地方堆放(含施工中模板修整)。包括全部的水、电、空调、消防预留盒及安装图上需预留洞模板的制作安拆均包括在承包范围内，甲方不另增加费用给乙方。2、施工过程中木工全部材料进出场装卸、制安模板所需的步步紧、螺杆、元钉、铁丝、晚班用的照明灯具灯管、每层配电箱以外电缆、以及放线用的毛笔、铅笔、长钢卷尺等由乙方自备。乙方自带平刨机、压刨机、电锯、电钻以及木工操作所需的一切大、中、小型机具、工具及机械修理维护。以上机

10、具、用品及辅材甲方不担当任何费用，只供应电源至施工场地的配电箱。3、乙方施工用的统一工作服装、胸牌、防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套等劳保用品有甲方统一购买。其中统一工作服甲方只收取成本费的20%，如乙方施工人员工作不超过1个月，甲方收取统一工作服全部成本费。防护用具、雨衣、雨裤、套鞋、手套甲方收取成本费的100%。4、本工程全施工过程的轴线定位、标高限制由乙方负责担当，基础施工中重复放线的也在此承包范围内(含基础龙门架搭设的协作用工);甲方只供应每层标高的限制点，内、外限制测量点垂直引入各层楼面工作由乙方负责，如最终发觉标高或轴线错误，责任由乙方担当。5、乙方未按施工工艺和施工规范操作而导致

11、跑模的构件，由乙方自请石匠清凿，达到抹灰的相关要求，并担当材料、人工损失费。偏位严峻的现浇构件必需全部凿除，且担当材料、人工、能源、罚款等全部损失费用(楼板底、梯级板底为清水模，不抹灰，如不平整造成二次抹灰费用全部由乙方担当)，拆模后乙方必需清除模板接口处凸出表面的砼及留在砼表面的钉子铁丝等。6、设计要求的止水带、后浇带、加强带，由乙方负责安装和支护(钢板止水带除外)。7、支模架必需按规范由乙方搭设，楼层无论高矮必需搭设扫地杆，并应限制好标高，甲方专职质检员检查合格后方可进行下道工序施工。8、因设计的缘由所引起的零星变更，而造成的用工、返工，甲方不签任何费用给乙方。9、按设计图纸要求需预留拉结

12、钢筋的部位，由木工组按规范要求高度钻眼，钢筋工预埋钢筋，如木工未钻眼或漏钻而引起的返工等现象，该费用由乙方担当。10、全部支模部位接缝需胶带封口的用工和选购胶带的费用由乙方担当。11、乙方必需配备技术人员，如不合格，甲方有权辞退，并另请合格人员，费用由乙方负责。12、如乙方奢侈材料超过其签收材料的5%，超过部分材料的费用由乙方担当。二、承包单价：乙方按承包范围内规定的工作量和事项进行包干，其详细承包单价为：根据模板与混凝土的接触面积计算综合单价包干为 元/m2。1、上述施工单价含包工、包协助材料、包机械设备、包步步紧、螺杆、钉子、铁丝、胶带纸等(只不包含竹胶模板和木方，其他都包括)。2、上述施

13、工单价均包含相应分项工程施工区域内的拉墙筋的预留孔设置，设备的预留孔，砼浇捣时的护模。构件脚手架和模板安装、拆除转运，材料的清理和转运堆码、利用，需装车转运的，上车和卸车，不分区域，由乙方负责。3、上述施工单价含为实行保证平安措施的一切费用。三、质量要求：1、严格按设计图纸和施工规范要求施工;2、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙、模板安装，必需符合设计图纸和规范要求;3、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板安装必需做到全部构件标高、中线、构件几何尺寸等精确，安装坚固;4、承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙的模板垂直度、平整度好，接口和接头几何尺寸精确不移位，不变形;5、承台、地梁、基础柱

14、、梁、板、柱、墙模板拆卸合理，成品爱护好，堆码整齐;6、全部承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装，必需符合质量验收标准的规范要求。四、付款方式：1、乙方承包该工程包工的人工费，地下室及裙楼部分每完成 层施工任务，综合楼部分每完成 层，经相关单位验收合格，甲方核算其工程量，甲方支付乙方已完成工程量 %的工程款。2、甲乙双方就该工程单价劳务承包各项事项达成一样，在签订合同的次日乙方需向甲方预交保证金 元，作为乙方工程质量和各方面诚恳信用履约金，此金额待竣工验收完工后一个星期内甲方一次退给乙方(合同签订后进场施工一周内如乙方放弃毁约、不听从甲方指挥、质量不合格和工期达不到要求，诚恳信用履约金不

15、予退还，此费用作为赔偿甲方的损失，该履约保证金不记利息)。五、施工进度要求：1、乙方所施工的各分项工程的承台、地梁、基础柱、梁、板、柱、墙模板安装、拆除必需按甲方所制定的各项施工进度和生产支配完成。确保每一分项工程在规定的时间内完成所相应的工作量。同时在惊慌的时间内，必需保证24小时连续加班作业，不得影响其他班组和工种的施工。2、以甲方下发的工期进度要求，乙方必需在规定工期内完成每个单位工程。工期不管气候的改变，包括风、雨、雪在内(必需在相关部门验收认可后)。如甲方材料供应不刚好，工期相应顺延。如业主变更，造成乙方短暂窝工，甲方不负责任何费用。3、因甲方缘由或不按规定付款(超过约定的付款期限一

16、个月)，经乙方认可可按实顺延(该期限必需经过甲方现场负责人签字确认方为有效)，另外除不行抗拒的因素发生时，经甲方认可可顺延外，其它缘由均不得顺延，甲方也不担当期间的全部费用。4、该工程在规定完工期限内，超过规定期限，乙方推迟每个单位工程工期所支付甲方违约金按 1000 元/天计算。已有单位工程工期支配如下：以甲方和业主所履行的开工令日期，乙方必需在 天内完成该工程所承包的事项。5、施工期间必需保证与其它班组同步，无条件接受项目部支配的加班加点，如因本班组缘由造成其它班组停工后返工的，其损失和赔偿由本班组负责。6、乙方必需保证施工期间所须要的高素养有技术的人工施工操作，且分班日夜轮番作业，任何时

17、候都不能在本工种承包范围内有闲置作业面。7、乙方必需听从甲方管理人员的支配，不得顶撞甲方施工员，不听从的问题可以到办公室单独说明。8、做到工完场清，材料堆码整齐，如需甲方派人清扫、堆码、工资从乙方扣除。9、在施工期内如遇双抢、春插、晚收，乙方应保证满员。甲方不发任何补贴，若乙方不听从管理，甲方有权将乙方清退出场，但乙方不得中途以任何借口或种种缘由终止合同，否则不予结算任何工资，另履约保证金不予退还给乙方。10、如乙方完不成甲方规定的工期要求、质量不合格或不听从甲方指挥，甲方有权另外请施工队进场施工，并有权辞退乙方。清退的工程量结算只按已施工的50%计算乙方不得有任何异议。六、平安文明施工;1、

18、全部的材料吊运和堆码，必需做到平安牢靠，合理精确。按指定地点堆码整齐，不得乱丢乱放，不得发生任何平安事故，造成的一切损失由乙方负责。2、全部施工人员必需严格按平安用电标准施工，不得私自乱拉乱接，不得出现由于违章用电而发生大小平安事故的现象，造成的一切损失由乙方负责。3、乙方所用的木工机械必需由专人进行操作，常常对机械进行检查维护，不得出现由于机械的问题而发生一切大小平安事故，造成的一切损失由乙方负责。4、乙方所用材料的废料和多余料必需刚好进行清理，合理利用定点堆放，楼面施工后，不得出现任何品种，规格的剩余材料，做到工完场清、文明施工。5、乙方进入施工区域作业时，必需佩戴平安帽，穿工作服和佩戴胸

19、牌，甲方负责购买工作服。如乙方施工人员未佩戴平安帽、未穿工作服、未佩戴胸牌等，由此业主所罚一切款项由乙方负责。6、开展平安生产群众监督员活动，全部平安员纳入项目部平安管理机构，接受甲方统一管理，负责日常平安管理工作。乙方必需加强平安管理，确保无重伤、死亡事故。7、乙方必需做好班内平安教化，开展班前平安活动，并形成书面记录。严格执行国家、地方和项目制定的平安操作规程，平安管理细则、平安管理制度及制安管理条例。8、严禁违章作业与违章指挥，乙方有权拒绝一切违章指挥。乙方操作前应对脚手架、平安作业环境进行检查，发觉平安隐患应刚好上报，待隐患消退后方可操作。严禁利用吊装设施上、下和攀爬脚手架，如有违章，

20、乙方每人每次需向甲方支付违约金500元。9、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支者上岗，如有违反，乙方每人每次需向甲方支付违约金500-1000元，因此发生的平安事故乙方自负责任。10、发生平安事故，造成人员伤亡时，乙方负责人应主动协作甲方做好伤亡人员的安抚工作，不行躲避、懈怠以及推脱责任等。11、乙方人员在施工期间因病、老等自然死亡产生的费用，由乙方担当，如乙方对此予以推诿、回避，甲方有权代为支付相关必要费用，并从乙方工程款内扣除。12、进入本工程的乙方全部人员，在日常生产、生活中，必需严格遵守甲方制定的各项平安生产管理条例，如有违章，按如下条例支付违约金：12.1、施工现场未带平安帽或打赤膊者

21、，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.2、平安帽未系带或赤脚者或穿拖鞋者，乙方每人每次需向甲方支付违约金100元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.3、损坏平安防护设施或平安标识牌，乙方每人每次需向甲方支付违约金50200元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.4、施工现场未经允许，私自拉闸停电，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元，及担当甲方支付给业主的违约金。12.5、打架、斗殴者，乙方每人每次需向甲方支付违约金500元(医药费打架双方相互担当)，及担当甲方支付给业主的违约金。12.6、偷窃者，乙方每人每次需向甲方违约金500-1000元，情节严

22、峻者，送公安机关处理，及担当甲方支付给业主的违约金。13、在宿舍里面严禁用热得快，电饭煲，电磁炉等电器。因电线承受不起，简单引起火灾，如违规运用电器，后果自负。发觉一次罚款500元。请到厨房去烧水、煮饭，厨房里供应了特地的电源。14、碘钨灯严禁用来宿舍照明，取暖，烤衣服。发觉一次罚款200元。15、施工现场严禁运用花线及负导线，任何临时电线必需运用插头接线，发觉一惩罚款500元。七、权利义务1甲方权利义务1.1、在乙方同意的状况下，对本合同修改、补充的权力。1.2、甲方按承包合同规定审核工程量、支付工程进度款,以及洽商签证、办理结算。1.3、甲方对工程的质量、技术、进度、环境、职业健康、平安、

23、文明施工及工程成本进行全面限制及统一管理;负责与建设方、设计方及监理等外界各方面的联络及总体协调工作。1.4、甲方可随时检查工程进度、质量、环境、职业健康、平安及文明施工,对工程施工进行全过程限制;组织生产例会,协调支配生产;组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集、汇总;组织支配工程移交的修理保修工作。在乙方进场一周内,对乙方进行书面的环境及职业健康、平安教化、技术及现场文明施工教化、成品爱护教化。1.5、甲方向乙方供应壹套施工图纸(乙方要求额外图纸时,需向甲方提出申请,由甲方支配复印,费用由乙方担当)。1.6、甲方按进度要求供应甲供材料。1.7、甲方的现场代表是 ,现场代表负责日常施工的

24、管理协商。1.8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听支配的人员;如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由此造成的损失由乙方担当。乙方中途退场，而影响到甲方工程的施工，甲方有权不予结算，如乙方施工质量和进度达不到甲方要求，甲方有权予以辞退。1.9、甲方只供应住宿地方(包用水用电)，包括现场活动住宿，生活用品、饮食、茶水等由乙方自备。2乙方权力义务：2.1、乙方进场后(或人员变动)时，必需供应职工花名册、身份证复印件报项目部备案。所报花名册人员必需与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方人员与其花名册不符者所发生的伤、亡事故，甲方将视其为

25、私招乱雇，勿论缘由，一切后果由乙方负责，所发生的一切费用由乙方担当。2.2、乙方必需刚好支付民工工资，不得因民工工资事务影响甲方的工作和信誉。2.3、乙方必需根据工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业;必需按期、保质、保量、平安地完成所承包的分项工程。2.4、甲方供应的工程物料、设施、临时工程从移交之日起由乙方负责爱护、保管、修理、保养、并由甲方协调运用。乙方应周全考虑由于承包工程的详细状况，甲方的任何上述物品一旦不能满意工程的实际须要，而实行措施的费用和开支,并应根据甲方的要求实施。甲方供应的物料由乙方负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队施工时,甲方供应给

26、谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运。有多家劳务队公用的物料时,由甲方依据供应的物料的量轮番指定工地现场的卸车及搬运的劳务队,乙方劳务必需听从指派,但甲方应尽可能公允指派。2.5、乙方必需听从业主、监理及甲方关于宿舍及施工现场的管理规定，假如乙方人员违纪、违规、违法，由此产生的一切后果由乙方负责。2.6、由乙方人员造成的生产平安，治安事故，触犯国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方担当。八、其他1、如经甲乙双方协商，签订的其他协议，如工期进度等，同本合同具有同等效力。1、经双方共同协商，任何一方不得违约。否则，一切损失

27、均由违约方负责。双方签字生效，具有法律效应，本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。2、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如协商不成，可向施工所在地当地经济仲裁委申请仲裁，或向施工所在地当地人民法院提起诉讼。甲 方： 乙 方：甲方代表：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日施工承包合同 篇4甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样、相互信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。2施工地点：_3、住房结构： 室 厅 卫 套，施工面积 平方米。4、施工内容：甲方住房

28、的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行担当）5、承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。6、总价款：￥ 元，大写（人民币）： 其中：材料费： ，人工费：管理费： ，设计费：垃圾清运费： ，税金（3.41）： 其 他费用：以上总价款依据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方担当的装修工程中全部的人工和附件三甲方自购材料清单外其他全部辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7工期：_年_月_日 至_年_月_日其次条 关于双方职责的约定1 甲方责任：（1）甲方应在开工前一天，并向

29、乙方进行现场交底。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。（4）依据乙方供应的需求按时供应自购材料。2 乙方责任：（1）参与甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向详细施工人员传达甲方设计方案和施工效果。（2）乙方在装修期间全面全程担当施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场平安负责。乙方全面担当联络甲方，保证所供应的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施

30、工质量和施工人员等职责。（3）乙方负责人负责组织施工人员参加本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必需在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。第三条 关于材料供应的约定：1甲方供应的材料（1）乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。（2）甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向

31、甲方提出，甲方仍表示运用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方担当。（3）甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。（4）甲方选购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。2乙方供应的材料（1）乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。123（2）乙方自带施工的必需工具（锥子、切割片等），要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。第四条 关于工程质

32、量及验收的约定本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-XX及建筑装饰装修工程质量验收规范gb50327-XX 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。1、本工程由 方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失

33、的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。第五条 有关平安生产和防火等的现场管理约定：1严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音

34、，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。2未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。4.保证施工现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

35、：1. 工程款付款方式：甲方签订本合同之时付工程款的50%，布管验收合格后支付20%,水电完工后支付20%,整体竣工验收合格后支付10%2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布线、穿线、2）全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）后期灯具、开关、插座面板的安装5）洁具包括_；3工程结算方式：按实结算：总价结算：_元/平米（套内面积）第七条 违约责任：1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲

36、方已付款的 向甲方支付违约金。 33、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。第八条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。第九条 合同的变更和解除：1合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式

37、提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第十条其它约定：1双方同意由第三方监理（装修监理公司）进行协商工作。在未经第三方监理（装修监理公司）确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理（装修监理公司）确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造

38、成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同第十一条 附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、水电工程保修_-年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字： 乙方签字（盖章）：年月日 年 月 日施工承包合同 篇5经甲乙双方友好协商，一样同意以下各项条款内容：一、双方名称、场所、联系电话：二、标的：1、甲方情愿将工程全部施工技术资料发包给乙方。2、本合同中所指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料（一般建筑室内水电安装

39、资料、强电部分）、钢结构资料、幕墙资料、智能化限制资料（弱电部分）、竣工备案资料、平安台帐资料、消防资料、竣工图编制。3、本条其次款中“竣工备案资料”是指建设单位向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的全部资料；若本工程建设单位托付施工单位负责编制，则乙方情愿替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款）。三、数量：1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件；3、若本工程甲方认为施工

40、技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算（详参本合同第六条其次款）。四、质量：1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。2、本条第一款所述全部编制依据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中全部“项目经理（签名）”、“设计单位（签章）”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。4、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。五、专用条款：1、甲方在工程

41、刚起先时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。2、甲方在工程施工过程中须刚好把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的打算工作。4、工程施工过程中甲方须刚好协作乙方打算把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有效凭证为据。6、本工程所发生的有关原材料/构配件、试件试块测试由甲方自行负责；若由

42、乙方负责填报发送，则甲方应在酬劳中另行计算（取样制作等工作由甲方自行负责）；7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方情愿为甲方无偿供应如下服务：乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决；8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图（若甲方认为竣工图套数不足须另行增加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款）。9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机（最好是激光型）、两张办公桌、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。10、其他须要申明的内容有：六、酬劳：（一）

43、支付金额：12圆人民币）支付给乙方作为酬劳（此费用已包括本合同第五条第六款所述费用）。2圆人民币）支付给乙方，作为本合同其次条第三款所述费用（即编制竣工备案资料）。3圆人民币）支付给乙方，作为本合同其次条第三款所述费用。（二）付款方式：4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%，主体中间结构验收即支付40%，竣工验收即支付20%，竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。5、本条其次、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。七、合同时限：1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。八、违

44、约责任：1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须马上执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。2、乙方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须马上执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。3、乙方延误甲方正值合理的工程验收、资料移交事项的，由乙方马上整改完毕，并由乙方负责一次性赔偿给甲方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。九、合同争议解决方式：1、若甲乙双方发生合同争议

45、，须按如下依次处理争议：首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上款未见效果，则甲乙双方任一方均可提请双方均信任的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均须执行裁决看法。十、合同其他规定：1、本合同全部文字、数据不得采纳手写涂改增删，必需经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。2、本合同尚有附件施工技术资料承包合同附件，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生冲突须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。3、本合同（包括全部附件）均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份，且具有同等法律效力。4、本合同订立过程、