2022年施工合同汇编十篇.docx

《2022年施工合同汇编十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同汇编十篇.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年施工合同汇编十篇施工合同汇编十篇在人们的法律意识不断增加的社会，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是我收集整理的施工合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕

2、前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：防水补漏修理施工程2、工程地点：3、承包范围：卫生间4、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包平安等总方式。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完

3、成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。6、工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照_防水工程新规范标准及甲方要

4、求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。7、工程造价：卫生间防水每平方_元，结算时按实际面积结算。其次条甲方工作1、应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。2、应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。3、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方整改。第三条乙方工作1、参与甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责

5、的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。参与竣工验收，编制工程结算。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5、应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。（包括对于楼下造成的损失）第四条付款方式工程竣工后，甲方组织验收，验收合格后甲方一次性付工程总造价的90%给乙方，其余10%工程款作为质量保证金，保修期满不出现质量问题，甲方一次性付清给乙方。第五条质量保修风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保

6、修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人运用的工程，在质量保修期内担当质量保修责任。保修期为：_年_月_日_年_月_日。第六条违约、索赔和争议风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也

7、有据可依。1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。第七条本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（盖章）：_年_月_日乙方（盖章）：_年_月_日施工合同 篇2发包人(甲方)：公司承包方(乙方)：装饰公司根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：*1.3承包范围：经双方确认预算

8、的工程内容及合同附件1.4承包方式：包工、包料大包干1.5工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：万元其次条 甲方工作2.1开工前3天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明3份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付 监理公司进行工程监

9、理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线，古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格

10、根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。4.

11、3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，则工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参

12、与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算

13、的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种：(1)固定价格。(2)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 内容。(3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分4次进行 划拨合同价款 % 金额(元)合同签订后 合同价付30% 元其次次 工程进度至30%付合同价款50% 元第三次 工程进度至80%付合同价款的10% 元第四次 工程完工后10天内付合同价款5% 元余下5%合同价款作为本工程的质保金 元6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料

14、七天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在七天内，结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表二)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条 有关平安生产和防火的

15、约定8.1甲方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工作平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法律、规范。8.3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。施工合同 篇3甲方：_乙方：_为了确保甲、乙方双方责任、权利和义务，本着同等、互利、协商、求实、诚信的原则，依据中华人民共和

16、国经济合同法和建筑安装工程承包管理条例，结合本工程的详细状况，经甲、乙双方商定，甲方将装工程项目发包给乙方施工，达成协议如下：一、工程名称、地点、承包范围、内容及承包方式（1）工程名称：_（2）工程地点：_（3）承包范围：全部外脚手架工程（4）本项目工程工期定为：下室搭设外架日算起，以开工令为准。（5）承包内容：此外脚手架为悬挑架，分三次，承包外脚手架安装、加固、拆除及管理。悬挑部分的排架层采纳板底全封平安网一层，上满铺模板，平安网由乙方负责。模板甲方供应，满铺脚手板人工由乙方负责，脚踏网三层一铺，脚踏网、铁丝等材料由乙方供应。悬挑工字钢、钢丝绳、钢丝绳锁扣等材料由乙方供应。（6）承包方式：包

17、工、包料、包质量，完成本工程项目。（7）外墙脚手架材料采纳全钢管结构，立杆1.5米间距匀称布，运用期限自地外脚手架制作及安置，水平步距杆子1.8米，外侧每步距中加一道防护水平管，运桥宽0.6米。排架两端水平探头统一不超过0.5米。彩色带为三层一铺，3剪刀撑全部油漆间色。（8）、不行预见的自然灾难，台风打落平安网，乙方负责挂三次，多余的次数由甲方负责，平安网损坏由甲方负责。二、质量要求：三、工程量计算方法及单价（1）依据工程的要求需搭设平安斜挡板、平安通道、楼梯防护等平安设施，单价为每平方米：50元另铺设木板及干芭片、方条等材料由甲方供应；（2）地下室的外墙搭设双排架，单价为每平方米：26元；（

18、3）主楼为悬挑架，单价按搭设外架外围长加四角（每角1米）乘以外架高计算面积，单价为每平方米：54元；（4）地下室及0.00以上楼层装模用的剪力墙、柱横向的钢管、扣件，按建筑面积计算，单价为每平方米：3元；（5）电梯井计算方式四边周长2高度，单价为每平方米：54元；（6）卸料平台按每层每个单价：300元；（7）甲方要求额外施工的工程按实际工程量进行工程签证，纳入工程总结算，以上单价均为不含税单价，税金发票由甲方负责。四、付款方式：（1）工程款的支付：甲方按每月支付本月完成工程量的80%进度款，施工至主体封顶支付已完工程量90%，搭设工程全部拆除前10天内支付总造价的95%工程款结给乙方，落架退场

19、办理结算，余款15天内付清。如工程工期超期，则应在到期日支付全额工程款，再运用外架，以后每月到期如时支付延期款。（2）甲方必需根据合同规定完成工期，不能超过合同所定的运用时间7天。如其他种种缘由而造成超期运用外架7天后，超期每平方每天按0.15元计算（面积按本工程建筑面积算），如超期，超期款应按月如期支付。运用期为甲方开据开工令日到拆架完成日止。（3）支付工程款可运用现金或有效地银行转账。（4）甲方工程中途停建、缓建或变更原始建筑方案而造成乙方补工或返工、停工，甲方应补偿乙方由此造成的实际经济损失。五、甲方责任（1）甲方负责供应材料堆放场地及扣件材料库房，不得占用、挪用乙方材料。（2）甲方不得

20、随意变更或拆除已搭设好的棚架及拉杆，如的确须要变更或拆除应事先得到乙方同意，否则由此造成的后果甲方负责。（3）甲方负责免费供应乙方工人的住宿及水电运用及工人保险。（4）甲方工地的垂直运输设备无偿供应乙方作运载材料运用（包括外架的搭设和拆除）。（5）因中途停缓建时没有确定复工时间，钢管架应刚好结算，结算后由乙方拆除后退场。（6）按合同规定刚好支付工程款及结算。六、乙方责任（1）乙方进场的施工人员必需经过培训考核取得岗位证书方可从事施工作业，并供应岗位证书复印件查验原件。（2）乙方必需根据甲方要求按时进场，乙方在施工的全过程中应留意平安，严格遵守平安操作并派驻娴熟技术人员常常进行平安检查。（3）乙

21、方必需按甲方进度须要进行外架搭设，搭设高度必需高出施工层至少半层，不按时间要求进度搭设的甲方可视状况予以惩罚。（4）乙方所搭设的脚手架经甲方检查验收合格后方可运用，质量不能满意平安运用功能时应马上整改不得托延，由于托延影响工程进度的甲方有权进行惩罚。七、其他事项（1）乙方不得以任何形式分包与转包，否则甲方有权终止合同。（2）本合同一式两份，甲、已双方各执一份，自双方签章之日起即生效。（3）未尽事宜，经甲、已双方协商签订的或补充协议具有合同的同等法律效力。本合同如在执行的过程中若发生争议，甲、已双方应本着友好合作的精神解决，如双方都无法协商解决，可申请海口市秀英区人民法院协调解决。甲方：（章）乙

22、方：_（章）负责人：_联系方式：_现场负责人：_联系方式：_签订日期：_年_月_日施工合同 篇4甲方：乙方：兹因甲方愿将室内外装饰工程发包给乙方施工，为明确双方的责任，保质保量完成整体工程的施工，特订协议如下：一.工程名称：二.工程地点：三.工程内容：见附表四.承包方式：包清工五.工程量计算：竣工现场实物测量六.承包价款：七.工期：自年月日起至年月日止，工程期天。八.质量：乙方应严格根据国家有关施工规范施工，每一项工程均达到优良标准：严格按图施工，不得擅自变更图纸，对不符合质量要求或图纸要求的部位，必需返工重作，由此造成的人工、材料、工程延误期的损失均由乙方担当：甲方则根据国家建筑装饰工程施工

23、验收标准进行工程验收及本行业施工验收标准惯例验收。九.材料的领用：乙方应指派专人持工地主管工程及甲方工程监理鉴发的领料单到库管处领取材料，并合理的裁切搭配运用，精确计算安排用料，将消耗量降至最低点，严格按材料限额领用方法执行。十.工程阶款支付与结算1.工程进度款按下表支付：在无质量问题的状况下，由甲方工程监理签发工程进度款申请表，附工程量计算清单及质量评定看法，工程部经理钳子后财务付款。2.变更工程支付进度款或结算时，必需附带甲方签发的变更单，否则不予结算。3.返工重作项目结算时，必需要有返工的缘由负责及项目经理的处理看法，否则不予结算。4.当工程全部完工，整体工程竣工验收无质量问题现场工程临

24、理、工程部、施工工长(乙方)三方进行现场测量工程量，严格按要求填报全部工程量结算表(按表格要求相关人员及内容签完后)报预算部审核，工程量结算单，主管经理、总经理签字后，报财务支付清算工程款95%，扣留5%余款作质保金，一年后无质量问题一次付清。十一、奖罚本工程质量要求为优良，质量达到要求不奖不罚，达不到或部分达不到要求罚结算总价的0.5%2%，工期提前或逾期一天奖或罚结算的1%2%。十二、平安乙方必需严格根据国家相关专业的平安操作规程施工，施工现场严禁烟火，如需明火操作的项目，必需经甲方工程监理同意，在有防护措施的条件下，方可施工，施工过程中出现的一切平安责任有乙方负责。十三、其他1、乙方应遵

25、守施工现场的一切规章制度，听从甲方的支配。2、乙方对施工现场必需保持整齐，爱护好现场成品，造成损失或污染一切责任由乙方担当。3、参与施工的全部人员必需穿公司统一服装，挂牌施工。4、见方按时(或按期)支付乙方的分项工程费用。5、各个施工队施工不听从甲方管理或因结算问题有威逼打骂管理人员现象者，一律不予结算，甚至追究相关责任。6、各施工队必需做到工完场清，若不清理，监理可支配他人代清，一切费用由相关施工对担当，决算是扣减。7、乙方已施工，但甲方监理认为乙方无施工实力，达不到质量要求不能确保工期，与甲方协作不利，甲方负责人有权责令停工直至清理出施工现场。本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份甲方：代表：

26、乙方：代表：_年_月_日施工合同 篇5甲 方(发包方)：乙 方(承包方)： (身份证号码： )依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就甲方拟对亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区部分房屋拆除工程工程地点：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区工程内容：按甲方指定范围，拆除场地上全部原有建、构筑物及设施;二、工程拆除范围及要求拆除范围及主要内容：亚广北路、景明北路建设涉及吴家营社区 部分房屋。拆除要求：指定范围的地面建筑

27、、设施全部拆除，渣土进行现场填压并平整场地。乙方必需严格根据昆明市房产管理局下发文件昆房(20xx)92号文关于对房屋拆除有关文件执行并不能将本工程分包、转让给任何其他单位或个人。三、合同工期开工工期按甲方要求进行，根据甲方的要求拟行拆除工作。四、合同价款、支付及工程工期(1)、乙方以工抵料，协议签定后乙方需向甲方预付补偿款￥500000元(人民币大写：伍拾万元整);工程进行十天后乙方需向甲方支付尾款￥ 元(人民币大写： )。(2)、工期为20日历天。五、工作和责任、乙方应办理拆除施工合同许可证和有关部门的许可手续; 、乙方应编制施工组织安排，报有关部门批准、并严格遵照执行;、乙方应严格根据合

28、同及施工组织设计要求，刚好组织工程人员、机械设备等就位;、乙方应做好拆除房屋前的断水、断电、断煤气等工作;、乙方应确保房屋拆除的平安文明施工及施工管理;、乙方应做好接近建、构筑物及地面、地下留存设施、植物等的爱护工作，做好临街面、施工现场内的各项平安施工及防护措施，做好施工中的平安消防措施;、乙方工程中的一切设施损坏责任、平安事故责任及费用均由乙方自行担当;、乙方应做好施工中的防尘、降噪措施，自行办理相关手续，并应取得有关部门批准，担当由此而发生的一切费用。六、违约责任1、甲方违约责任：因甲方责任而造成工程延期的，合同工期顺延。2、乙方违约责任：乙方未按合同要求完成全部拆除工程内容的，乙方出现

29、重大平安事故影响工程进度的，应担当违约责任。七、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：1、甲乙双方共同协商解决;2、双方协商不成，自向当地仲裁部门申请仲裁。八、其它1、本合同正本一式肆份，甲、乙方各贰份;2、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，至乙方支付甲方补偿款之日终止本合同。甲方：(公章)经办人：乙方：(公章/签字)联系电话： 联系电话：经办人：年 月 日施工合同 篇6发包人(甲方)：_承包人(乙方)：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称：_.1.2 工程地点：_.1.3 承包范围：_.1.4

30、承包方式：_.1.5 工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6 工程质量：_.1.7 合同价款(人民币大写)：_.其次条 甲方工作2.1 开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及汛等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程

31、师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。2.4 负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说

32、明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3 因乙

33、方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ30088)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏

34、工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当得验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的

35、约定6.1 双方商定本合同价款采纳第_种：(1)固定价格。(2)固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分_次，按约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查施工合同 篇7发包发（甲方）：_承包方（乙方）：_经双方协商同意甲方将_工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包平安、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程

36、承包范围_三、工程承包单价_四、付款方式进度款按完成工程量_按月支付，竣工退场支付_。五，甲乙双方责任1、甲方责任：供应图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、平安帽、购买施工期间员工意外保险、供应足够材料。2、乙方责任：（1）按图施工，以甲方交底执行，并根据国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必需优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。（2）砌砖工程：砖必需湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3-5mm，灰缝厚度10-15mm，且平直匀称饱满，墙体砌好4-6天才能顶砖、加气砖，断切时要平

37、直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必需一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留精确。建筑垃圾刚好清理并再利用，必需做到当天工完场清。（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必需甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必需挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰刚好清理再利用，施工现场工完场清。（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，全部硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员协作施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先

38、湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰刚好清理再利用，放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特别状况与现成管理人员协作处理。砖缝必需横平竖直，缝大小匀称，全部窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能起先贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必需水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方担当。施工时严禁奢侈材

39、料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部担当。（7）中途不管任何缘由私自罢工，停工一天，根据实际人数每人每天罚款_元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的_%结算。（8）工期进度：乙方必需按以上进度打算足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款_元，拖延3填以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、平安、质量罚款细则（1）不戴平安帽、不穿防滑鞋，每人次罚款_元；（2）乘坐提升架上落，每人次罚款_元（3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款_元，并没收用电器具；（4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款_-_元；（5）施工中奢侈材料，按原价十

40、倍罚款；（6）高层抛掉物罚款_-_元，造成严峻后果全部由乙方负责；（7）违反本合同乙方责任中的任何平安质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严峻者甲方有权清退乙方出场，工程款按_%结算。（8）工伤、工故乙方担当_%。七、其他事项1、本工地内打架每人次罚款_元，严峻者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，修理费用或造成其它损失由乙方负责。八、本合同平安、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力发包方_承

41、包方_年_月_日_年_月_日施工合同 篇8尽管最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明已确定在建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格状况下，应当支付工程价款，但实践中往往发生诸如工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何担当等争议。本文笔者结合最高人民法院的司法判例，与您共享裁判规则中，工程款如何进行结算。关于建设工程施工合同无效，承包人的工程价款恳求能否支持，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明（以下简称“说明”）其次条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人恳求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”及第三条“建设

42、工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，根据以下情形分别处理：(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人恳求承包人担当修复费用的，应予支持；(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人恳求支付工程价款的，不予支持”已经明确规定。但工程合同纠纷涉及问题繁杂，即使通过说明能够得到“建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格状况下，应当支付工程价款”的结论，但工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何担当等都是该类案件中应当解决的问题，本文试图通过最高人民法院案例探析裁判思路。| 案例一 最高人民法院(20xx)民提字第77号民事判决书裁判摘要由于案涉合同仅约定了单价，而在确定

43、单价时没有工程施工图，也没有工程预算，因此对于已完工程无法根据合同约定价格进行工程造价和成本价的核算。应当将该鉴定报告作为确定案涉工程已完工程价款的证据。由于世邦公司与川康西藏分公司对案涉合同无效均有过错，故不应仅由承包人担当全部不利后果，而使发包人获得全部工程利润并免除部分必要成本。因此，一、二审判决根据鉴定结论中的工程成本费用确定工程款数额不当。虽然规费和利润在性质上并不相同，但鉴于依据鉴定报告的内容，无法在案涉工程造价和成本费用的差额中详细区分规费和利润的数额，故只能将其视为案涉合同无效导致的损失。依据中华人民共和国合同法第五十八条的规定，合同无效后，双方都有过错的，应当各自担当相应的责任。对本案中合同无效损失的详细分担比例，依据双方当事人对合同无效的过错状况和相关案件事实，本院酌定为川康西藏分公司与世邦