2022年施工合同范文汇编9篇.docx

《2022年施工合同范文汇编9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同范文汇编9篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年施工合同范文汇编9篇施工合同范文汇编9篇在人们的法律意识不断增加的社会，许多场合都离不了合同，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我收集整理的施工合同9篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1甲方：乙方：甲乙双方本着同等、公允、互惠、互利的原则，结合本工程详细事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必需全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。第一条 工程内容和承包范围1、 工程名称:2、 承包内容： (包工，包料，包平安)3、 承包方式：工程造价必需包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总安排

2、合，以及合同明示及示意的一切风险、责任和义务等全部费用4、承包价款:人民币 ￥ .00一、甲方责任：1、对施工现场进行监督。2、组织各相关方进行验收3、按合同规定的期限办理工程结算二、乙方责任1、施工范围内保修壹年，按施工平安规范和实行预防事故的措施，确保施工平安，由于乙方在施工过程中违反有关平安操作规程、导致发生平安事故，均有乙方负责且担当由此引发的一切经济损失。2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他积累物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。3、乙方应对自己的平安负责，乙方在工作中如发生平安事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不担当任何责任和费用;乙方在履行合

3、同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方担当全部的赔偿责任。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了确保x乡x村通村道路建设工程顺当实施，按期保质保量完成工程项目，依据经济合同法有关规定，结合本工程的特点，经甲乙双方充分协商，特定立本合同：一、工程施工项目、内容根据本工程建设内容以及工程建设方案，工程路段总长度为公里，路宽度4米，厚20厘米砂石路面。二、工程造价及承包方式工程造价根据设计公里，工程造价元，承包给乙方实施。结算时按实际完成的工程量进行。三、工程

4、质量要求及铺筑工艺1、乙方要严格按砂石路工程技术标准和工程施工技术规范组织施工，对承建的工程质量负全部责任，必需达到合格工程。按砂石路质量检验评定标准验收。2、乙方必需接收甲方和交通部门的监督管理，若有违反者，视为违约，由此引起的不良后果和责任，由乙方全部担当。3、乙方必需严格根据施工的工程程序进行规范施工，最终工程完工后由建设单位和区减负办;区税改办及相关部门联合验收。四、施工期限本工程工期从20x年6月18日至20x年07月18日完工，工程竣工后由区减负办;区税改办及建设单位组织验收合格为准。五、双方的权利和义务1、甲乙双方有权相互监督本合同第一条款的履行状况。2、甲方有权对乙方的施工进行

5、全过程的质量监督，乙方须听从指挥，接受监督和检查。3、质检人员对工程要仔细负责，坚守岗位，坚持原则，随时协商解决施工过程中存在的问题。4、甲方依据工程须要为施工供应必要的便利条件。5、甲方的义务甲方有义务负责协调现场有关问题。按合同履行支付工程价款(工程款在减负办拨付后拨付乙方)。6、乙方的义务全面负责工程的质量、工期、施工等工作，做好施工前的各项打算工作，保质保量按期完成施工任务。竣工后，乙方供应竣工资料并提出竣工验收申请。必需严格根据工程规范的程序进行施工，不得偷工减料、降低工程标准，否则甲方有权要求乙方返工、停工。乙方全权负责施工平安，做到平安文明施工，实行各种平安措施，教化施工人员杜绝

6、各种平安事故发生;若发生事故，一切责任由乙方担当。六、合同的变更与解除1、合同的变更因工程的须要，确需增加或削减工程量，经甲乙双方协商须要变更合同的方可变更，单方不得变更合同。2、合同的解除开工通知书发出三日内乙方迟迟不动工的;乙方在修建过程中不按合同和质量要求施工的;乙方在施工过程中，因质量问题甲方责令限期整改，而没有整改的;工程完工后，超过保修期和付清工程款后合同自行解除。有上述情形之一的甲方有权要求解除合同。七、本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订附加合同，签订的附加合同与本合同有同等的法律效力。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，从甲、乙双方盖章、签字之日起生效。建设单位：(盖章)

7、法人代表：施工单位：(盖章)法人代表：合同签定日期：年月日标准版乡村道路施工合同四甲方：乙方：为了搞好农村马路基础建设，改善农村农夫生活条件，经上级批准，确定为透山村水泥路面实施硬化工程，资金缺口部分由透山村补贴自筹，为确保道路硬化工程质量，并按期完成硬化任务，经甲、乙双方协商，签订本施工合同，条款如下：一、工程名称：透山村道路硬化工程二、工程地点：朱阳镇透山村三、工程数量：1.3km四、工程质量要求:严格根据马路水泥砼路面施工技术规范及设计要求施工。五、施工期限：本工程从签订合同之日起，工程为30天竣工。六、工程款的计算_元/m计价,以实际修筑路面为准,硬化多少面积按多少面积计算。七、工程款

8、的结算：交通安排资金由交通部门实施，交通资金每公里15万元，其余缺口资金由透山村自筹解决。八、付款方式：工程安排资金按上级部门拨付给甲方的实际状况刚好拨付给乙方，自筹资金在工程开工时，付5万元生活、机械设备费用，工程完成1000米时，付10万元，等全部硬化完工后，甲乙双方自验合格，余款部分一次性付清。九、甲、乙双方的责任(一)甲方责任1、乙方在施工期间如有群众干扰或发生纠纷，甲方必需刚好处理，所需用经费由甲方负责。2、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改。3、甲方对工程主要材料、规格及配比要求，进行质量把关。4、协作乙方做好施工平安工作。5、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的联系，不能

9、影响乙方机械设备的正常用电。6、工程完工后，合同乙方对全部工程进行自检，并主动协作上级部门做好峻工验收工作。(二)乙方责任1、乙方在施工中所须要的设备由乙方自己筹备。2、乙方在施工中肯定要听从管理，严格施工，听从交通主管部门支配。3、乙方按合同施工，确保质量，主动接受甲方监督，必需平安操作。4、在施工期间，一切平安由乙方负责，与甲方无关。5、主动协作甲方和上级部门做好工程的自验和竣工验收工作。以上是道路硬化施工合同，望甲乙双方互守信用，本合同一式三份，甲乙双方各持一份，存档一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇

10、3甲方（发包方）： （以下简称甲方）乙方（承包方）： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容。 二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币x元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养

11、护期为：20xx年x月x日至20xx年x月x日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：20xx年x月x日20xx年x月x日施工合同 篇4甲方：乙方：简洁的施工合同范本依据中华

12、人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。一、工程慨况工程位于_，土地面积：_。二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_、一层主房建筑面积_。四、承包价格及付款方1：价格：_元/(建筑面积)双方确定按建筑面积为_结算工程款。2：一层主体盖板完工后支付价款_%，全部完工后付清余款。五、工期及平安责任工期从_年_月_日到_年_月_日竣工。推迟一天罚款_元/天，由甲方在工程款中扣除。施工期间1、本工程全部平安事项均由乙方负责，乙方应依工程的须要负责施工过程中

13、的平安管理工作，因乙方及其员工缘由造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工损害的，由第三人负责，与甲方无关。2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必需在实行切实可行的安装措施下方可施工，地面必需支配适当监护人员，电焊作业留意防火等。施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。六、本合同一式二份，自双方签字后生效。甲方(签字) 联系电话：乙方(签字) 联系电话：签订日期： 年 月 日施工合同 篇5终止名称：因（业主）客户与施工员双方达不到共同的相识与目的，于是提出

14、房屋装饰装修的终止目的不再牵扯，本房屋装饰装修终止协议一式二份，（业主）客户与施工管理员各持一份，下面条例签字后即生效，终止项目如下：装饰装修预算价目表；装饰装修施工合同；终止与业主装饰装修的房屋的全部工程；终止全部项目之前，（业主）客户与施工管理员现场交接所施工项目的面积和造价并交接进场的全部材料当场结清全部的款项，施工项目如下：水电改造按造价为：元；进水管更换球阀一个：元新底盒安装费（包括底盒）个元个元 卫生间安装花洒面的面积为：周长.米高.元元花洒对面面积为：周长.米高.元元地面面积为：长.米宽.元元厨房橱柜位置的面积为：周长.米高.元元厨房橱柜对面的面积为：周长.米高.元.元地面面积为

15、：长.米宽.元元阳台面积为：长：.米宽.米.元元水泥：包元包元沙子算：包元包元全部总价为：（业主）客户签字：终止人签字盖章：甲方（业主）客户终止人签字盖章：（甲方业主代理人）终止人签字盖章：（乙方施工管理员）附言：、本室内的全部电源并未断开，电线的点与点之间还是相互连接的，“当心”接触电源；、防水层也做好，施工时不能用尖锐的物品触及防水层，避开防水层被破坏后漏水；33楼303号房的防水也做好，防水试水也超过24小时，防水起止时间为：20xx年3月14号8:30至20xx年3月15号15:0043楼303对应的二楼201卫生间厨房阳台是否漏水：漏水： 二楼业主签字电话号码漏水： 物业管理员签字没

16、漏水：二楼业主签字电话号码没漏水：物业管理员签字房屋装饰装修终止截止时间：20xx年月日施工合同 篇6甲方：乙方： 为了明确双方责任，保证施工顺当进行，经双方充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定 ，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行。施工工期：自 年 月月日（自然灾难及不行抗力因素状况下时间顺延）第四条：工程质量1、甲方保证在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第五条：竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范JG73-9

17、1标准进行验收。第六条：甲方、乙方责任一、甲方责任1、甲方供应用水、用电和工人住宿的位置，甲方担当由此费用。2、按第三条款支付乙方进度款。3、负责供应与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，刚好办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付运用。2、乙方委派3、负责供应内墙工程验收资料，参与甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方缘

18、由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第七条：违约责任及争议1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。3、合同履行过程中假如发生争议，双方应协商解决。假如无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第八条：其他 1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：电话号码： 电话号

19、码：日期： 日期：施工合同 篇7合 同 书托付方（甲方）：承建方（乙方）：经双方协商，订立合同如下：一服务内容甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会根据甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方担当协作乙方进行安装和调试的各项工作。经双方协商，乙方的施工起先日期为_年_月_日，交工日期为_年_月_日。网络工程项目明细：甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故

20、障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。二质量保证及保修甲方担当线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。乙方对其销售的产品供应 年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以协作甲方进行修理及维护工作，但要收取相应的人工费。四合同报价合同报价见附件“网络工程明细表”五付款方式同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲

21、方向乙方以现金方式一次性付清。六违约条款合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：开户行：开户行：帐号：帐号：年月 日 年月施工合同 篇8发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合

22、同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称： ；2、工程地点： ；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容）；4、承包方式： 。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定供应（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定供应指令、批

23、准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过 小时；f不行抗力；g其他非因承包人缘由造成停工累计超过 小时。4、承包人在以上状况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；2、纲结构主体完工之日起 日内，

24、发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工打算1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工，并

25、供应主要钢材，彩板的质量保证书；七、平安施工与检查1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，；发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用；3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前

26、三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前运用的，视为验收合格；3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格

27、之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。九、现场代表发包人现场代表，承包人现场代表 ，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应刚好协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法

28、律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同共 页发包人： 承包人：居处： 居处：法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：邮政编码： 邮政编码：施工合同 篇9项目名称：发包单位(甲方)承包方(乙方)：本着同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就本安装工程施工事项协商一样，订立本合同。1、工程概况：工程名称：苏州全龙投资发展有限公司。工程地点：太仓市东仓路。工程内容：玻璃幕墙制作安装。2、 建筑外立面玻璃幕墙施工工程的内容包

29、括：竖明横隐玻璃幕墙，镀膜玻璃，甲方设计，供应材料等配件，乙方包清工制作安装。3、 玻璃幕墙依据图纸设计施工，在工程施工中甲方对图纸设计个别提出须要修改，乙方要同意甲方提出的修改方案予以施工，但甲方不补偿修改任何费用。4、 包清工单价每平方米此价到结算时单价不变，面积大约为 ，结算时按实际工程量结算。5、 付款方式：依据每月完成的工程量支付60%款项，工程完工后支付总工程量80%，验收合格后支付总工程量95%，余款6个月后全部付清。6、 工程进度：依据土建单位进度要求施工。7、 质量要求：乙方必需根据图纸施工，如有变更由甲方确定认可后进行施工，不得尚自更改，后果一切自付。乙方要作到成品保卫，如

30、造成损失乙方应担当赔偿责任。8、 平安责任：乙方在工程期间要遵守工程建设平安，生产有关管理规定并严格按平安标准组织施工，随时接受甲方人员及土建单位和总包单位检查监督，施工期间要采起必要的平安防护措施，乙方在施工期间平安责任全部由乙方自己担当负责。以上合同壹式二份，甲乙双方各执一份，签字后马上生效，并作为今后双方守信为凭。甲方负责人： 乙方负责人：(签字) (签字)签订日期：第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页