2022年施工合同范文汇编九篇.docx

《2022年施工合同范文汇编九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年施工合同范文汇编九篇.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年施工合同范文汇编九篇施工合同范文汇编九篇在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我整理的施工合同9篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1QC-JSYX-SG-14-05外墙保温工程施工合同工程名称：江山印象（一期）建设工程 发 包 方：吉林市七彩房地产开发有限公司 承 包 方：吉林市鸿屹建筑安装有限公司 签订日期： 20xx年7月22日目 录一、词语定义及说明二、合同文件内容及说明次序 三 、工程概况四、承包范围和施工内容 五、合同工期六、工程施工质量标准 七、工程量确认八、承包形式、承包价格及付款方式

2、 九、甲乙丙三方的责任和义务 十、平安生产十一、文明施工及现场管理 十二、交工与验收 十三、保修服务 十四、违反约定的索赔 十五、合同生效、解除与终止 十六、争议解决 十七、其他约定外墙保温工程施工合同发包人：吉林市七彩房地产开发有限公司 （以下简称甲方） 承包人：吉林市鸿屹建筑安装有限公司（以下简称乙方）甲乙方依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、诚恳、守信的原则，就甲方建设的江山印象（一期）2#楼外墙保温工程交由乙方施工事宜，经充分协商达成以下共识：一、词语定义及说明下列词语除补充合同中另有约定外，应具有以下所给予的含义：1.工程：指本

3、合同书中约定的承包范围内的工程，包括永久性工程和临时性工程。2.工期：指合同中约定，根据总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。3.图样：指由丙方按本合同约定向甲方供应的窗样品，由甲方确定窗样品的款式。 4.书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。5.日：本合同中规定按日数计算时间，均指日历天数，起先当天不计入，从次日起先计算。时限的最终一天的截止时间为当日24时。6. 竣工日期：本合同中实际竣工日期是指甲方及业主验收合格后，正式接受移交的日期。7.工程指示：工程指示是甲方指出丙方在进度、质量、平安文明施工等各方面缺

4、陷的书面文件。工程指示不作为工程价款结算的依据。8.违约责任:是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应担当的责任。9.索赔：指合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由相对一或两方担当责任的状况造成的实际损失或工期延误，向相对方提出经济补偿或顺延工期的要求。10.不行抗力: 指任何提出不行抗力事务的一方所不能合理限制其在该方没有过错或过失的状况下发生的任何事务、条件或状况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、斗争、封锁、恐怖主义事务、动乱、破坏活动或其他类似的自然灾难或社会事务。且在该等事务发生后，尽管提出不行抗力的一方已实行合理的措施阻挡其发生或将事务的负面影响降低

5、到最小，但该等事务仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。二、合同文件内容及说明次序构成合同的文件应能相互说明，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先说明次序如下：1. 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；2. 甲方驻工地总代表有关通知及工程会议纪要；3.本合同附件；4.现行标准、规范、技术要求和有关技术资料； 5.材料及成品样板。三、工程概况 ：1、工程名称：江山印象（一期）3#楼外墙保温工程 2、工程地点：吉林市蓝旗大桥北端西侧 3、外墙保温施工面积：详细面积按实测结算 四、承包范围和施工内容1、承包范围：本标段楼房设计蓝图内外墙保温工程。EP

6、S板、聚合物砂浆及辅料等原材料费用、安装人工费、安装材料费、运费、包装费、装饰线、檐口板、窗台檐等全部黏贴面。（工程量由乙方与施工单位相互签字确认后在报甲方签字入账） 2、施工内容：设备、防护设施配备及安装调试，基础墙面处理、苯板及防火隔离带（含造型）粘贴锚固、网格布粘贴及墙面抹平。五、合同工期1、本合同签订后，乙方可按本合同约定的参数自行支配相关材料选购。乙方接到甲方通知后3日内做好入场前后的施工打算工作，第四天正式作业。否则每逾期一天将担当工程总价的1%违约金。2、合同工期：本工程于20xx年8月 1 日起先施工，20xx年8月31日完成。3、乙方须依据甲方的土建进度结合外墙保温单项工程进

7、度安排刚好完成任务，由于施工过程中出现质量不合格，耽搁下道工序施工将担当双倍损失赔付给被耽搁方。4、遇有下列情形之一，经甲方同意认可后，可将工期顺延： 4.1因不行抗力影响的；4.2重大的设计变更、修改而增加的工程量，致使乙方工程进度无法按原安排进行的。六、工程施工质量标准1、乙方必需严格按甲方认可的本工程施工验收规范标准和质量要求组织施工。 2、材料要求：（1）乙方运用的保温材料需符合相关规范规定标准和设计的节能要求，并供应相应证明。保温板的规格和各项技术指标以及粘接剂的质量均须符合相关标准。（2）主材采纳EPS板材（材料燃烧性能等级达到规范要求），厚度100、60和30三种，熟化后容重20

8、/m3；网格布采纳JG158-20xx玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于1250N/50 mm， 耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量145克（听从设计要求）；按规范要求设置A级防火隔离带，采纳无机保温材料。材料由甲方统一指定、网格布要求保证检测合格品，甲方锁定样品、随时进行抽检，发觉有不合者清退出场，甲方不担当任何责任。（3）执行质量保证约定，本工程的质保期为2年整（自取得工程备案证之日算起）。3、质量要求：（1）满意以下施工工序：苯板粘贴要在墙面抹灰打底合格后进行；乙方做好工序交接检记录确认合格后再进行施工，发觉不平乙方可要求抹灰整改。否则，由此造成质量问题，由乙方担

9、当责任。对已抹灰找平的外墙面验收清理、涂刷粘结胶浆、EPS板材黏贴并固定、涂刷抗裂胶浆、粘贴耐碱网格布、涂刷其次遍抗裂胶浆。乙方应在其施工组织设计中对其保温的施工工艺作具体说明，特殊是对该保温系统特别部位的保温处理明确施工方法。（2）粘贴瓷砖部位及首层窗台下面必需施工双层网格布。（3）外窗台排水坡度不小于5%，窗套与苯板接缝必需严密无缝。苯板与结构面必需粘接坚固，无松动现象，保温墙表面平整，无起皮、起皱及裂缝等现象。空气层厚度不得小于20mm或设计要求。板件拼缝宽为31mm,板缝必需用粘结剂挤实刮平，粘接坚固。玻纤网格布要贴平，粘实，阴阳角处应拐过100mm。墙面腻子应刮平整，表面无裂缝、起皮

10、及透底现象。苯板安装的允许误差：施工合同 篇2甲方：乙方（施工责任方）：甲方承建之xxxxxx，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，详细为： 站、 区间交通设施部分工程。二、方式甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导：1） 乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理

11、及规章制度，做到文明施工、平安施工。2） 乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。3） 乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任：1、甲方责任：1） 负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2） 负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。3） 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1） 严格根据施工图纸与设计变

12、更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。2） 强化本施工队伍的平安生产教化，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。3） 工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。4） 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到肯定听从甲方工程进度支配；班组长每天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5） 必需保证足够的施工人员及技

13、术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。6） 详细施工作业中必需配备所需交通平安标记牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自担当。7） 乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8） 该工程完

14、工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。9） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权马上收回本施工项目。10） 工程完工后，向甲方刚好上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必需达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经

15、济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。六、工期：乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工安排所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 或 元向甲方支付罚金。七、付款方法：1） 甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲

16、方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。八、其它：1）若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有说明权。十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验

17、收交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。甲 方： 乙 方（施工责任方）：代 表： 代 表：经办人： 施 工 责 任 人：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日施工合同 篇3甲方：乙方：身份证号码： 依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例等法律法规，为明确双方之间的权利和义务，保证工程质量、工期及平安文明施工，双方本着同等互利的原则，经协商达成以下协议，以共同遵照执行。1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围和单价：31本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞，预

18、制构件等、安装过梁、拉结筋、二次结构钢筋，模板等工作，墙体砌筑每天上下班前后的清理工作，做到工完料净场地清。根据平安规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。32承包方式：本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。33计算方式：按实际砌筑方量计算。34承包单价：砌筑工程按实砌(方量)计算/立方，二次结构木工（模板绽开面积）计算/。 二次结构钢筋（建筑面积）计算/。4、发包方权利和义务41 甲方依据工程进度要求，刚好向乙方供应施工图纸及相关施工技术资料，并明确各施工阶段工序的质量、工期、平安生产等方面的要求。42甲方向乙方供应物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施

19、工作业条件。43甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、平安文明施工等进行监督检查。5、承包方权利义务51听从甲方的管理，遵守甲方的施工现场的全部规定和指示。52 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时。否则发觉乙方主要负责人不在施工现场罚款500元/次53严格按施工图纸及相关资料进行施工，确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应仔细做好班组自检，并会同甲方复验。54与甲方签订施工合同后，刚好合理的组织人员进行施工，确保各项工作按期保质完成。如因乙方缘由造成工期延误，每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以惩罚。55合同约定的时间开工、竣工和交付。本工程自 年月日

20、开工， 年月日结束，日历每天。56乙方应将施工过程中发觉的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷刚好通知甲方。57遵守甲方制定的平安文明施工、质量、卫生、治安等管理规定，负责自有人的现场平安保卫工作。担当由自身缘由造成的工程质量返工损失，担当因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。58乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议，否则将担当一切责任和经济损失。59甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时，甲方有权选择相关施工人员予以补充（费用由乙方担当）或终止合同。合同终止后乙方应在三天内无条件退场，并担当因此给甲方造成的经济损失。6、机具运用约定61对甲方供应的机具，乙方运用并负责修理保养，

21、工程完工后由甲方收回，丢失的按原价赔偿。62砼搅拌机、砂灰机、料斗等机具运用后应马上清理，发觉一次未清理的罚班组100元。砌砖落地灰应刚好清扫运用、每道砖墙砌完后未清理砂灰者罚班组每公斤100元。63承包方必需严格按施工技术规范操作，造成返工损失的由承包方担当，并按质量奖罚制度相应条款进行惩罚。质量等级必需达到合格等级，否则，按结算人工费总额的90%结算。7、平安文明施工71乙方必需组织人员在进场前进行平安文明施工教化，施工过程中定期召开平安会议。遵守甲方的平安、文明施工制度。72乙方人员必需听从甲方平安员及值日人员的管理，执行双方签订的平安文明施工协议。73严格根据规范、标准及有关平安生产规

22、定施工。杜绝违章指挥、违章作业。8、结算方式:乙方完成全部施工任务，经甲方及相关人员验收合格后付已完成工程款的75%，竣工验收合格后两个月内一次性付清。9、生效与终止本合同自签订之日起生效，甲方支付人工费完毕（除有关质保条款仍生效外），其它条款即告结束。10、 其它：1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。甲方： 乙方：代表签字（盖章）： 代表签字（盖章）：年 月日 年月日施工合同 篇4本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。鉴于业主已托

23、付监理单位为工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.马路工程施工监理中标函或托付函2.马路工程施工监理合同通用条件3.马路工程施工监理合同专用条件4.马路工程施工监理规范（JTJ 077-95）5.马路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件监理服务的形式、范围与内容附件业主供应的监理工作条件附件监理服务的费用与支付其它附

24、件三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自年月 日生效，至年月日终止，在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份双方各执份。业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字）单位地址： 单位地址：邮编： 邮编电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行；帐号： 帐号：施工合同 篇5一、马路工程施工监理合同通用条件

25、第1条“定义与说明”，适用于马路工程施工监理合同中的全部文件，即：协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件。二、协议书由系列文件组成，其中的其它文件和其它附件是指签约双方一样同意增加列入监理合同的文件或附件，签约时必需在协议书中详细写明。协议书所包括的文件之间假如出现冲突，按监理合同通用条件第1.2.3条的规定，按时间依次以最终编写或双方最终确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列依次无关。三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件C中，约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式；在监理合同附件B中约定业主向监理单位供应工作条件的期限和种类

26、。四、签约双方在监理合同附件A中，约定监理单位供应监理服务的形式、范围与内容；在监理睬同专用条件第5.2条中，约定监理单位供应监理服务的时间和有关期限。五、双方签约时确定的协议书终止日期，假如在履约过程中发生改变，双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。六、签约双方应依据实际须要确定协议书副本份数，也可约定协议书正本与副本具有同等效力，当两者出现冲突时，以正本为准。马路工程施工监理合同通用条件1.1.6“第三方”应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人，即“承包人”。1.1.7假如业主与第三方签订的工程承包合同中，规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力，此时监理合同应包括业主与第

27、三方签订的工程合同中的全部文件。2.2.1监理单位依据监理合同履行的正常的监理服务必需在监理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容。2.2.2变更监理合同附件A规定的监理服务形式，或超出其范围，或增加其内容，双方应通过签订补充协议进行变更。监理单位履行或供应监理合同中明确规定的附加的监理服务，是监理单位的义务，监理单位不得因其属于附加而加以拒绝。2.3.1“严格监理、热忱服务、秉公办事、一丝不苟”是我国马路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则；监理单位根据监理合同的要求供应监理服务，体现了业主与监理单位之间是一种托付与被托付的合同关系；监理服务属于技术服务的范畴，监理工作的主要依据是

28、各类适合的或监理合同中指定运用的专业技术规定；鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则，因此提出“根据国际惯例公认的行业工作准则”履行监理服务，并在监理合同附件A第五条中将国家、交通部、项目所在省（市）颁布的监理法规列为监理服务的依据；国内各地或不同项目对监理单位给予的职责和权限差异较大，在监理合同附件A第四条中应对此具体规定并加以适当说明。2.3.2“该合同文件必需成为本监理合同的组成部分”是指：业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件，以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的冲突而编制的补充文件，必需列入监理合同协议书中的其次条并同时列入监理合同附件A中的第五条。2.4.1主要监理人员一

29、般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员，其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般状况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培训证书及身份证等证明材料的影印件。2.4.2监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的负责人。2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品，一般是由业主供应且产权归业主；但也有由承包人供应或要求监理单位自备的状况，此时必需在监理合同专用条件中写明修正条文。3.2业主向监理单位免费供应的与监理服务有关的资料其内容与数量，双方可依据实际须要在监理合同附件B第一条中约定。3.4业主指定的授权代表，一般应

30、是在项目所在地负责监理工作的人员。3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的工程承包合同，向第三方明确监理单位的职责范围和权力；特殊要留意的是，关于监理单位职权的补充和修正文件也必需列入工程承包合同。3.7假如业主已在监理合同中，要求监理单位将监理服务所需的协助工作人员的费用列入监理费用报价中，则此项监理服务应作为监理单位正常的服务。4.14.24.34.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则。鉴于在实际执行过程中，状况比较困难，签约双方必需在监理合同专用条件的相应条款中，约定详细的赔偿方法和有关事宜。4.5合同的任何一方原本必需向另一方就履行监理合同供应肯定的保障条件，但考虑到目前国内社会

31、主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一详细状况，本条运用的限制程度用词为应和可。46台同双方均应在自愿的基础上，办理各类保检事宜，以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负。5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件，其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款。变更监理合同具有一个前提并分为两类。第5.4.1条规定：必需在签约双方一样同意的基础上变更监理合同；第5.4.2条规定：业主要求变更监理合同规定的监理服务形式、范围与内容时，此类变更导致增加的监理服务工作量，应作为监理单位的附加服务；第5.4.3条规定：非监理单位缘由致使监理服务

32、受到阻碍或延误时，此类变更导致增加的监理服务工作量，应作为监理单位的附加服务。暂停监理合同分为两种类型。第5.5.1条规定：非监理单位缘由导致监理单位不得不暂停监理服务时，因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位的附加服务；第5.5.2条规定：业主要求监理单位暂停监理服务时，因此而增加的监理服务工作量，应作构监理单位的附加服务。暂停监理服务很有可能导致中止监理合同，第5.5.4条规定：上述暂停监理服务如已超过6个月时，监理单位有权根据监理合同规定的相应程序，单方面中止监理合同。中止监理合同可分为三种类型。第5.5.1.2条规定：非监理单位缘由导致全部监理服务已无法接着履行，监理单位有权单方面中

33、止监理合同；第5.5.3条规定：当监理单位严峻违约（例如监理合同协议书第四条）时，业主有权单方面中止监理合同；第5.5.4条规定：当业主严峻违约（例如监理合同协议书第三条）时，监理单垃有权单方面中止监理合同。第5.3.5条规定：监理合同的中止不等同于合同失效，不得损害签约双方依据监理合同应有的义务、责任、权力和利益。5.6正常状况下，监理合同不得转让，原则上也不允许分包。6监理单位根据监理合同的规定履行监理服务的费用，基本上可划分为二类，其一是依据监理合同附件A确定的正常服务费用；其二是依据补充协议确定的附加服务费用。业主计算监理服务费用的方法和范围，向监理单位支付的方式和时间，均应在监理合同

34、附件C中明确规定。7.1虽然业主与监理单位分别是托付方和被托付方，并且在履行监理服务期间有可能出现上下级关系，但究其根本而言，双方是一种合同关系。合同双方都必需根据监理合同的规定开展工作，任何一方不得以任何理由享有特权而卑视另一方。7.2考虑公极路工程施工监理合同范本对中外合资或外方贷款项目的适用性，因此要求在监理合同专用条件中指明，监理睬同运用的语言或主导语言及合同所遵循的法律；在通用条件第6.3条中，要求在专用条件中规定，业主支付监理费用的货币种类和比例。7.4监理单位受业主的托付供应监理服务，必需始终做到公正与廉洁，并根据监理合同的规定，自觉地维护业主的合法利益。马路工程施工监理合同专用

35、条件A本条目下各条款中所列举的例子，仅供参考。签约双方应依据项目和工程的实际状况，参阅监理合同通用条件中的相应条款，从真编写监理合同专用条件A部分。2.5假如监理单位依据监理合同履行监理服务所需的设施、设备和重要物品，是由承包人供应且产权归承包人。则应首先通过监理合同专用条件B部分，对通用条件中的相应条款进行修正，然后在本条款中写明有关事宜。4.1监理单位违反监理合同的规定，并因此造成了业主的经济损失，其范围可能较广且不易确定。根据惯例，监理单位一般仅对因其明确责任而受到损害的工程赐予赔偿。4.4赔偿限额可考虑多种方法，例如根据对等的原则确定：监理单位向业主赔偿的累计极限金额是：相关项目或工程

36、的全额监理服务费用乘以监理单位的责任比例减去已交税金；业主向监理单位赠偿的累计极限金额是：相关项目或工程的全额监理服务费用。4.5.2鉴于国内当前状况下银行在供应履约担保时的各种制约，建议业主在此条款中，考虑多种方法予以变通。5.5.4对于监理合同期限较短（例如一年以内）的项目，可以不考虑物价变动对监理服务费用的换响；而对于监理合同期限较长（例如两年以上）的项目，则业主宜根据物价指数法对监理单位的监理服务费用进行调整。6.2.1业主向监理单位支付监理服务费用的期限，按惯例为28日。7.3业主依据项目或工程的实际状况，既可以设立单项奖也可以设立综合奖还可以设立某些特定目标奖对监理单位履行监理服务

37、过程中的优异成果赐予嘉奖。8双方在此只可约定一种解决最终争端的方式，假如约定仲裁方式，对仲裁结果不服的一方，不行再向法院提出上诉。B签约双方依据项目或工程的实际状况和详细要求，在此处对监理合同通用条件中不适用的条款进行修正或删除，对缺少的条款予以补充。根据惯例，当合同通用条件与合同专用条件之间出现冲突时，以合同专用条件为准。施工合同 篇6一、检查组织市住房和城乡建设局负责全市建设工程施工合同履约行为监督检查工作，各县（市）、区住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工合同履约行为监督检查工作；其详细工作按工程报建权限，托付相应建设工程造价管理机构实施，相关建设管理部门予以协作。二、

38、检查对象检查对象为我市行政区域内已办理建设工程施工许可证（含临时施工许可证）的在建工程项目。三、检查方法建设工程造价管理机构每月例行进行一次施工合同履约行为监督检查，例行检查不影响相关建设管理部门对项目的日常监管，受检项目数量每月原则上不少于5个、不超过在建工程项目总数的10%（各县市、区检查数量依据实际状况确定）。检查项目从在建工程项目中抽选产生，并提前3个工作日书面通知检查对象。四、检查内容1、是否签订有效施工合同并按规定备案；2、是否另行签订背离经备案施工合同实质性内容的其他协议（合同）；3、是否履行合同约定，按时按期足额拨付工程预付款、工程进度款；4、项目资金到位证明或支付担保、履约担

39、保是否符合相关规定；5、是否存在随意压缩中标工期的行为；6、是否存在工程转包或违法分包行为；7、项目管理班子配备状况和进场施工机械设备是否与投标承诺一样，项目经理及有关人员发生变动是否办理相关手续；8、是否存在拖欠工人工资现象；9、是否将平安文明施工措施费挪作他用；10、是否有效履行合同约定与工程建设相关的其他事项。五、检查程序1、确定检查项目后，建设工程造价管理机构刚好通知检查对象，告知检查时间、检查要求及需打算的资料。2、检查小组依据受检项目在施工合同备案时提交的相关资料，将市建设工程施工合同履约行为监督检查记录（以下简称检查记录）中“合同主要内容”部分填写完整。3、现场检查时，比照检查内

40、容、检查表逐项对受检单位及其管理和从业人员的相关行为进行检查，核对施工单位填写的建设项目工程进度款拨付状况表和建设项目工资支付状况表，并依据检查状况照实填写检查记录中的“合同执行状况”部分。4、检查结束时，要求建设单位、施工单位、劳务分包单位项目负责人在检查记录上签字确认，并加盖工程项目部印章。5、检查小组汇总受检项目检查结果并签字，将检查中发觉的问题与检查对象进行充分沟通、沟通，检查对象对检查结果确认签收。6、检查小组对检查中发觉的问题，需发出检查监督看法书责令限期整改的，应于项目检查结束3个工作日内按规定完成，并做好整改状况的跟踪、落实、反馈工作。7、每月28日之前，检查小组编写检查报告，

41、汇总并出具“检查状况通报”。六、检查处理1、对于仔细履约的受检企业和个人赐予通报表扬，按规定记入良好行为档案；2、检查中发觉存在本方案第四条“检查内容”中第1、3、4、5、7、8项问题的，应当发出检查监督看法书、责令限期改正，对拒不改正的相关单位及责任人根据规定记入不良行为记录，或按程序移交相关职能部门处理。3、检查中发觉存在本方案第四条“检查内容”中第2、6、9项问题的，应记入不良行为记录并予以立案调查，或按程序移交相关职能部门处理。4、对拒绝、阻挠、未能协作检查工作或者拒不改正的相关单位及责任人，建设工程造价管理机构应进行行业内通报并向社会曝光，按规定记入不良行为记录；情节特殊严峻的，报请

42、建设行政主管部门依据有关规定，赐予相应行政惩罚。5、检查结果及处理看法定期在“建设网”、“市建设工程造价信息网”和工程造价期刊进行公布。施工合同 篇7承建单位(甲方)：承包单位(乙方)：根据中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的规范，结合工程详细状况，双方本着同等诚信、互惠互利的原则达成如下协议：第一条 工程概况1、工程名称：2、建筑面积：2、工程地点：3、结构类型：其次条 施工方式及范围4、施工方式：5、施工范围：第三条 合同工期6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工打算工作，从 年 月 日开工至 年 月 日止竣工，共计 天，保温系统施工的合同范本。工程竣工按主体施工单位的施工安

43、排进行，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进行调整。详细每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。第四条 质量标准8、工程质量：根据主体施工单位工程质量验收标准等级标准。9、结算方式：按保温面积 估算，最终以实际保温面积绽开结算。10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。第五条 甲方工作1、开工前五天，向乙方供应经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿供应临时设施、施工中所需的水

44、、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方担当。2、指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续(变更必需经公司盖章生效)和其他事宜。第六条 乙方工作1、参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。根据要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，确保施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题与四周单位(住户)的关系。4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，

45、不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。须要变更的部分及图纸以外的签证必需经甲方认可盖章，否则无效。5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进行爱护(乙方竣工后甲方应刚好组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。6、乙方听从甲方和监理监督，施工质量应符合甲方设计要求。第七条 关于工期变更及逾期竣工的约定1、如因甲方未按约定完成前期工作，影响工期，工期顺延。2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。3、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致连续停工12小时以上工期相应顺延。4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的状况下，不能施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。第八条 关于工程质量及验收的约定1、乙方承诺确保用于工程的全部材料符合国家及当地建设主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。