2022年建筑工程施工合同范文集锦十篇.docx

《2022年建筑工程施工合同范文集锦十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑工程施工合同范文集锦十篇.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建筑工程施工合同范文集锦十篇建筑工程施工合同范文集锦十篇现今社会公众的法律意识不断增加，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以爱护民事法律关系。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我帮大家整理的建筑工程施工合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。建筑工程施工合同 篇1工程编号： 合同编号：工程名称：工程地点： 发 包 人：承 包 人：广 东 省 建 设 厅 制第一部分 协 议 书发包人:（全称）承包人:（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议

2、书。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_ 天。拟从 年 月 日起先施工，至 年 月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）： ；（小写）：。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先说明依次与本合同其次部分通用条款第2.2 款给予的规定一样。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款第1 条给予它们的定义相同。八、

3、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款，根据本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款，根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年 月 日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行：帐 号：邮政编码：电子邮箱:开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子

4、邮箱:建筑工程施工合同 篇2一、词语定义及合同文件1、名词说明2、合同文件及说明依次合同文件组成及说明依次：执行协议书的相关条款。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除运用汉语外，还运用语言文字。3.2适用法律和法规须要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及施工及验收规范。发包人供应标准、规范的时间： 开工前五天国内没有相应标准、规范时的约定： 有特别要求的标准或规范由发包人在工程开工前供应。4、图纸4.1发包人向承包人供应图纸日期和套数： 在工程正式开工前五日内，向承

5、包人供应安装施工图贰套，土建施工图壹套。发包人对图纸的保密要求： 无 。运用国外图纸的要求及费用担当： 无。二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人托付的职权：须要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名： 职务：工程师职权： 监督工程进度及工程施工质量5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名： 刘 庆职务： 项目经理(副总工程师)8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 设备、管道的安装满意施工进度要求。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地

6、点和供应要求：承包方在施工中运用的水、电、电讯，发包方在施工场地内指定详细运用点。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 在施工期间，发包方应保证施工运输要道畅通。(4)工程地质和地下管线资料的供应时间： 无(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 在承包人正式进场施工前，应办理完施工许可等有关手续。(6)水准点与座标限制点交验要求： 无(7)图纸会审和设计交底时间： 无(8)协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护工作： 无(9)双方约定发包人应做的其他工作： 无8.2发包人托付承包人办理的工作：无9、承包人工作9.1承包人应

7、按约定时和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无(2)应供应安排、报表的名称及完成时间： 按时发包人供应月进度安排。每月25日前，供应每月完成工作量报表，一式两份。(3)担当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 根据施工现场治安保卫管理方法搞好现场平安保卫工作。(4)向发包人供应的办公和生活房屋及设施的要求： 无(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 无(6)已完工程成品爱护的特别要求及费用担当： 承包人有责任爱护已完工程的成品、半成品;某些产品发包人有特别爱护要求时，发包人担当其所发生的费用。(7)施工

8、场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护要求及费用担当： 无(8)施工场地清洁卫生的要求：按发包人有关规定，工程竣工做到工完场地清。(9)双方约定承包人应做的其他工作： 无三、施工组织设计和工期10、进度安排10.1承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间：按发包方要求供应进度安排。工程师确认的时间：收到施工进度安排后五日内确认。10.2群体工程中有关进度安排的要求： 无13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他状况： 无四、质量与验收17、隐藏工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位： 执行通用条款的有关规定。19、工程试车19.5试车费用的担当

9、： 无五、平安施工执行通用条款第五条。按承包人的平安责任书执行。六、合同价款与支付23、合价款及调整23.2本合同价款采纳 按实结算 方式确定。(1)采纳固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 无风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法： 按实调整。(2)采纳可调价合同，合同价款调整方法：本工程采纳可调价格。调整依据执行通用条款23.3条内容，以及发包人提出的较大功能性变更的设计修改。执行青海省相关定额及相应配套文件，按二级标准取费。(3)采纳成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无23.3双方约定合同价款的其他调整因素：调整的条件：1、甲方代表确认的工程量增减;2、甲方代表确认的

10、设计变更或工程洽商;3、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整;4、双方商定的增减或调整。调整的方式：若有设计变更、工程签证、零星用工等，依据相关的收费标准，办理追逐加预算，调整总造价。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。扣回工程款的时间、比例：工程决算后扣回。25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月30日前向发包人提交已完工程量报告，发包方三日内确认，作为付款依据。26、工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：每月五日前按核实后的工程量支付进度

11、款;竣工验收决算后，扣除工程总价的5%作为质保金，其余工程款发包人在决算办理后7日内一次性付清。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备(附材料设备清单)27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人担当责任如下：(1)材料设备单价与一览表不符：无(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无(3)承包人可代为调剂串换的材料：无(4)到货地点与一览表不符： 无(5)供应数量与一览表不符： 无(6)到货时间与一览表不符： 无27.6发包人供应材料设备的结算方法： 无28、承包人选购材料设备28.1承包人选购材料设备的约定： 承包人自行选购。八、工程变更执行通用条款第八条

12、九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人供应竣工图的约定：在工程正式交验后20日内，承包人向发包人供应竣工图三套。32.2竣工结算：在该合同范围工程交验后一月内，承包人向发包人供应竣工决算资料贰套。发包人在10日审批完毕，返回承包方，7日内办理财务决算。32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按条件第32.6条执行建筑工程施工合同 篇3发包方： （甲方）承包方： （乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在同等协商一样的基础上，依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，结合工程实际状况，订立如下协议以便共同遵守。一、工程概况1、工程名称： 。2、工程地点：。3、施工工程的土建

13、、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。三、工程质量：合格。乙方要严格根据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐藏工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。四、工程承包总价本工程承包总价确定为 元（大写整）。承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%，可进行相应调整（价格必需由甲、乙、监理三方签证）。五、工

14、程款拨付方式1、施工至0。00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。4、进度付款每个月25日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的，28日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的28日内付清。六、甲方权利

15、和义务1、派驻现场代表 根据本合同约定代表甲方行使各项职责；2、施工前现场具备开工条件，即三通一平，包括水通、电通、路通、场地平整。3、将施工所需的生活用水（不含施工用水）、电接至施工场地围墙以内并挂表；4、为乙方供应全套施工图纸六套；5、依据工程须要，甲方有权供应建筑材料及制品，甲方供应材料的费用从预算中扣除，但不付给乙方材料保管费等其他费用。6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工；暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证，以备决算时作为调整依据。7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩罚；七、乙方权利和义务：1、派驻现场代表 根据合同约定代表乙方行使各项职

16、责；2、供应满意甲方、监理管理人员正常办公和管理须要的办公室及宿舍（依据现场状况，如甲方供应，须扣除乙方相应费用）；3、每月按甲方水电表数刚好、足额缴纳水电费，电费单价计算时综合考虑用电损耗；4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并担当费用；5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令；6、因乙方缘由，本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知，因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负责；7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用；如乙方未按甲方要求刚好清理施工现场施工材料

17、及建筑垃圾影响下步施工工序的，甲方有权支配其他队伍清理，发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故，人员生命财产损害和经济损失，由乙方担当全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失；9、施工场地四周地下管线和邻近建筑物若因乙方缘由发生损坏，由乙方担当由此发生的全部费用；10、乙方要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、平安及进度，有效协作甲方的协调管理。否则，如因乙方缘由工期滞后影响运用，或存在质量、平安及管理违约行为，甲方有权扣除违约金，违约金可自工程款中扣除；11、在乙方施工期间，乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞

18、和预埋配件的工作，并符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当）。在乙方施工期间，全部由甲方另行专业分包的工程，乙方应做好协作及成品爱护工作，担当总包管理责任；12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套；八、质量、平安指标1、质量指标：施工过程中，乙方要听从甲方、监理方的管理和支配，严禁独断专行。施工中所运用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料，杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定，所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。2、平安指标：施工工程中乙方应做好施工人员的平安教化、抓好平安生产管理工作，进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险

19、，施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲密协作，做好施工现场的平安防护工作的实施与验收，做到文明施工，杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位，扣除相应平安文明措施费用；因乙方管理不善及施工问题等造成的平安事故，其责任及费用均由乙方担当。3、进度指标：满意总承包合同的要求。4、其他约定：工程开工前乙方向甲方供应完整的施工组织设计并经监理审核通过，施工中各施工资料要与工程进度同步。九、工期：1、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。2、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺

20、延期限，应由双方刚好协商，签订协议。（1）由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；（2）因甲方或建设方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；（3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺当施工者。十、竣工验收、结算与保修1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，竣工工程验收合格之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。2、竣工工程验收，甲方分包工程乙方负责收集竣工资料，以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据，工程量不调整（变更除外）。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：（1）增减变更文件和其他洽商记录；（2）隐藏工程验收记录和中

21、间交工验收记录；3、工程竣工后，应提交竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位。4、工程竣工验收后，质量保修期自工程验收合格之日起计算，依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程质量保修期：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；装饰装修工程为2年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；采暖工程保修两个采暖期；屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。5、发生质量缺陷乙方应马上到达现场修正

22、，如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷，发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包方担当，在修理保证金中扣除。十一、工程决算价按如下确定：1、执行河北省消耗量定额（HEBGYDA、B 、C 20xx）。2、取费按相应的取费标准。3、有综合单价执行综合单价，执行综合单价的不再下浮15%，无综合单价按20xx年第一期造价信息材料价格执行。4、综合用工单价执行冀建质20xx195号，税金费率执行冀建质20xx462号计入，机械台班执行冀建价20xx47号。5、不再执行其他有关文件及定额。6、工程预算造价：依据以上1至6项据实计算工程预算造价。7、变更总价=工程预算造价下浮15%（有特别

23、说明的不再下浮15%）。 除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。十二、结算总价第四项和第十一项之和为结算总价。十三、违约责任1、由于甲方缘由，经监理、建设方签证后方可顺延工期。2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算，违约金总数不超过工程承包总价的30%。3、假如乙方未能按监理审核的施工组织设计中的进度安排如期完成工程，连续三个时段未按时达到中间限制工期要求的，将撤换项目部，且延期的期限达到30日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行；整个工程延期的期限达到60日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。4、乙方

24、在承包工程期间，假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的，甲方有权解除本合同，并对乙方进行清场处理，由此造成的一切损失由乙方担当。5、在承包工程期间，乙方不得拖欠工人（包括农夫工）工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资，视为乙方违约，甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除，干脆支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元，甲方有权解除本合同。十四、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方可通过协商解决，如双方不愿协商或协商不成，由本合

25、同签订地人民法院管辖，双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。十五、其他条款在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。合同签订地：衡水泰华房地产开发有限公司会议室。十六、合同文本和效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式八份，甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇4甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原

26、则，经双方协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。一。工程概况1。工程名称：2。工程地址：公园道西侧3。结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万， 共计约20万。4。合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方供应水源，乙方配备供应施工用水机具；施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责；费用由甲方担当，甲方供应施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件）。6。工期：合同工期为两年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。7。工程质量：合格， 文明施工

27、达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限：a。基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求： 本工程合同（协议）签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发觉，马上终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施惩罚。三。付款方式乙方收到工程款同时供应正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨

28、付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。四。结算方法：1。

29、工程造价：土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整（辅材及周转、摊销材料不做调整）：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方干脆分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专

30、业发包工作，听从甲方总的安排支配，为专业承包人供应必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%协作费，分包工程税收由分包方担当。4。选购价格的认定：采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采纳市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据；工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。五。工程设计变更1。 工程施工过程中，甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排（或变更）范畴的工作内容，必需按安排（或变更）

31、要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整（假如属于减项则调减工程价款）。六。 材料进场要求及计价1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方选购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2。指定品牌的材料设备甲方认质

32、认价，由乙方提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必需做好检验，做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后，方可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，并由乙方担当由此产生的费用，工期不予顺延。七。工程管理1。 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、

33、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存，履行本合同约定内容。3。 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。 工程竣工后（以质监站验收日期为准）90日内，乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料，同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理

34、，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算（材料价格调整执行第四条款其次条），由乙方担当全部违约责任；凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必需改正；对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视详细事项赐予经济惩罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。 存在工程分包的，乙方必需以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。八。违约责任1。 因甲方缘由造成

35、的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2。 因甲方缘由造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3。 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。5。 乙方依本合同需担当的违约金

36、、赔偿金，可由发包方干脆从承包方任何未结付的工程款中干脆扣减。九。 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的帮助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或帮助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行，甲方可干脆解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十。 此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，

37、待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。（本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废）甲方承诺乙方工程最晚在20xx年6月15日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金（人民币：贰佰万元整），假如保证金未能在进场15日内（即6月30日）退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日起先。十一 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。十二。 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可

38、干脆向当地人民法院起诉。十三。 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇5发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_法定代表人：_法定代表人：_身份证号码：_身份证号码：_为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：

39、_4、工程面积：_5、工程立项批准文号：_其次条工程项目期限1、合同工期总共历时_天(日历天);开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上)，影响正常施工;停水停电_天以上;(2)因台风暴雨飓风等不行抗力的因素;(3)因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_2、工程承包范围：_第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后_日内，甲方付_万元(大写)(￥_元)工程预付款

40、。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报_日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的_%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付_%的款，留_%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方担当，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定

41、帐户内，不得干脆拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准，乙方担当违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供

42、应完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的_%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的_%支付违约金。3、乙方选购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常运用的，除应一次性支付工程总额_%的违约金，并刚好实行措施返工更改外，每影响正常运用一天，还应按工程总造价的_%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的状况下，保证根据合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，爱护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，听从甲方进出门管理。(2)担当本工程施工中的一切平安事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并依据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不行抗拒的自然灾难影响，不能按原安排正常施工，乙