2022年标准小型工程合同.docx

《2022年标准小型工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年标准小型工程合同.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年标准小型工程合同标准小型工程合同随着人们法律意识的建立，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我细心整理的标准小型工程合同，欢迎阅读与保藏。标准小型工程合同1发包方：(简称甲方)承包方： (简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一样，订立承包协议如下。一、工程概况工程名称：县 建筑工程工程地点：县工程规模：总建筑面积：约 承包内容：施工图(含散水沟)以内的

2、劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。二、合同工期施工工期： 个月，即：_年_月_日开工，_年_月_日完工。除基础超深，重大设计修改，人力不行抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。三、工程质量工程施工质量等级标准为：达到合格，力创优良。并保证达到：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工执行标准按建筑工程施工质量统一验收标准GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格：即设计梁板柱

3、几何尺寸、钢筋位置、砼爱护层厚度，偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格，以及由于乙方运用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，全部损失均由乙方担当。四、工程费用计算1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其协助材料等一切费用，乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;2、因设计施工变更须增减工程量，另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。五、工程款支付1、为确保工程施工履约实力，乙方必需交纳 万元履约保证金，签订本协议时缴纳，双方约定，工程施工完毕时退还;2、工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工

4、程施工进度款，详细支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %，主体工程全部完工时累计支付达到 %，主体验收合格后，累计支付达到 %，装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金，_年保修期满，无承包范围内的质量问题时一次性付清。六、 双方权利义务和职责1、甲方的职责(1)负责除本合同约定由甲方负责选购的施工协助材料外的全部材料供应;(2) 负责监督管理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等全部相关工作;

5、(4)负责供应施工设计图纸和技术交底。2、乙方的职责乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和全部施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工，即包含下列内容：(1)施工图范围内全部施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);(2)完成施工图全部设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料，模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、平安网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);(3)负责平安文明施工管理，强化平安措施，并担当投入此项工

6、作的材料设备费用，即：平安文明施工管理工作，如平安教化、专职平安员管理等;平安保证措施的人工、平安设施：如平安帽、平安带、平安网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的平安设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿运用;(4)负责本工程临设搭拆人工费用;(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用，即施工组织工作支配;指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主;本工程按图施工抄平放线;本施工内容以及相关平安文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用;(6)负责本工程承包范围内的人员施工平安保险费用，应达到不记名100万元保险金额，承包范围内干脆的、间接的(含供应平安设施所引起的)一切平安事故均

7、由乙方负责;(7)负责协作有关施工项目的协作费用;(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品爱护等费用;(9)负责相应工程的进场材料及运用临时设施材料的御货。3、相关权利义务(1)施工期乙方必需遵守甲方一切管理制度，听从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行惩罚;(2)乙方必需加强平安管理，全体职工自觉按平安管理制度施工，在施工前要进行质量平安交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到平安文明施工检查(现场部分)合格，否则，出现的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以惩罚。上班不戴平安帽罚款50元人次，高空不系平安带罚款200元人次;(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工

8、资，并接受甲方的监督，严禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款10000-0元次;(4)乙方应疼惜甲方材料，严禁奢侈材料，留意成品爱护，否则，甲方有权对乙方罚款5000-10000元次; (5)乙方必需文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500-1000元人次;(6)乙方应抓紧时间施工，因乙方缘由造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方惩罚，以及赐予第三人的赔偿，乙方必需赔偿甲方相应损失;(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度干脆支付給乙方;(8)合同有效期内发生的平安责任事故概由乙方负责担当。七、违约责任1、出现下列情形之一

9、视为乙方违约(1)乙方未经甲方同意，连续停工达到_日以上;(2)乙方超出本合同约定工期达到_日以上;(3)乙方因资金不到位，拖欠工人工资，导致施工人员不足，施工进度严峻滞后，影响竣工交付：(4)乙方因组织施工和管理不善，出现重大平安责任事故;(5)工程施工不按规范要求进行，导致质量验收不合格或重大返工损失;(6)法律规定的其他违约情形。2、出现下列情形之一视为甲方违约(1)业主单位拨付工程款后，甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;(2)甲方收到乙方竣工验收资料后，不刚好组织验收和竣工决算;(3) 法律规定的其他违约情形。3、违约后果(1)任何一方单方违约，违约方须按本合同标的总价款的10%向守

10、约方担当违约金;(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;(3)乙方违约，其所交履约保证金甲方不予退还。八、本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日标准小型工程合同2发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依据中华人民共和国建筑法和建筑安装工程合同承包条例等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，维护双方的合法权益，经双方协商签订如下协议：一、甲方地面现浇水磨石装饰工程，以包工包料（即一般白石子，一般水泥32.5级，塑料介条）的形式承包给乙方

11、，单价34元2。二、工程地址位于_区路，施工面积一期约150002，二期约300002，乙方自带机械，水磨石材料，所用32.5级一般水泥必需供应出厂合格证。三、根据甲方要求，现浇水磨石的施工厚度为1.5c，并用塑料介条介方，墙柱围边宽20c，为暗红色，粗磨，细磨各一遍，在施工过程中，根据甲方的要求，结合现浇水磨石的施工规范操作施工，如违规操作，甲方有权要求整改。四、工程质量要求达合格，甲方负责协调水电、楼面上料事宜，费用从乙方工程款中扣除。磨出的泥浆排方，由甲方领导指定不远于每个建筑物十米左右位置，挖坑埋于地下。五、工程造价：一期工程约12215;34元XXX元六、甲方要求按工程形象进度进行付

12、款，工程形象进度约50%时，拨付总造价的30%，工程形象进度约85%时，拨付总造价的60%。工程竣工后甲方3_日内组织验收。验收合格付款至总造价的95%，并留余款5%作为保修金，两年内付清，如验收不合格，甲方有权拒付剩余款项。七、签订本合同，乙方向甲方交纳伍仟元的履约保证金，乙方履约，甲方无息退还。甲方负责督检找平层的平整，以及找平层的空鼓现象，如乙方发觉找平层不平整或有空鼓现象，申报甲方，甲方应责令找平层施工人员马上整改。尽量不影响乙方施工。八：工期：一个转化中心的找平层做完3天，确定平整度合理，无空鼓可以铺设介条介方为开工日期，至工程竣工，共50天工期，每拖延一天，罚款20元，在总造价款中

13、扣除。确因刮风、下雨等自然灾难，以及乙方有足够的理由提出，经甲方领导签证认可，可顺延工期。（开工日期应明确到_年_月_日，刮风、下雨不属于不行抗力，不能顺延工期）九、在施工过程中，乙方严格按甲方要求进行施工，如损坏甲方材料和责任事故，由乙方负经济损失，并马上修复完毕，否则负法律责任。十、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，双方签字生效，款项付清合同止。甲方： 乙方：_年_月_日标准小型工程合同3发（总）包单位：XXX_（甲方）承（分）包单位：XXX_（乙方）依据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的详细状况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条工程名称：锚杆工程建设地点：

14、XXX_其次条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆XXX_条，包括现场已浇注XXX_条锚杆的张X及锁定，总工程量为XXX_延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张X与锁定。第三条本合同所承包工程的工期定为XXX_个日历天，工期计算的起止时间是：XXX_年_月_日开工，XXX_年_月_日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第XXX

15、_项执行：1根据国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2根据国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。第五条承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包平安。锚杆按XXX_元米计价。详细工期要求为：在XXX_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张X完毕至少一半锚杆。第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：XXX_元整（XXX_），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安

16、装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸XXX_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核看法书。2供应现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由XXX_统一解决支配。第八条乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工安排的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，供应有效的竣工资料两份。第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必需严格根据施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必需接受质量

17、监督部门和甲方的监督，甲方发觉其在主要形象上拖进度XXX_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在XXX_天内必需实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发觉施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应马上以书面通知甲方。甲方应在XXX_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条甲方托付监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐藏工

18、程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第XXX_项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按XXX_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条工程价款的支付和结算必需划（汇）入乙方的开户银行：XXX_办事处，帐号：XXX_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第XXX_项执行：（一

19、）按市建设银行工程价款结算方法的拨付规定办理，即在合同签订XXX_天内，按总造价（当年安排）的百分之XXX_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时付款百分之XXX_，工程进度百分之时再付百分之XXX_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付方法：1合同签订_日内，甲方向乙方支付XXX_元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后XXX_天内提出竣工结算，送甲

20、方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起XXX_天内提出看法，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后XXX_天内，应进行退补结算。第十三条甲方因生产或运用须要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并供应由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第十四条工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录

21、、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐藏工程在隐藏前XXX_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐藏，并仔细照实填写隐藏记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，全部费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方担当，所耽搁的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方担当，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐藏工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方担当。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后XXX_天（单项工程七天）内进行，并

22、应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最终验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，假如验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方担当责任。4工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工

23、图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条嘉奖1提前竣工或赶工嘉奖：XXX_。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价XXX_分之XXX_嘉奖给乙方。第十六条违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期XXX_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过XXX_天次日起，按拖欠数额，根据银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方担当，工期顺延。3乙方逾期竣工，从逾期X

24、XX_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之XXX_向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期XXX_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之XXX_向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期XXX_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条遇人力不行抗拒的灾难损失，按本条第XXX_项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈

25、记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工平安防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行平安、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定赐予的惩罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿供应乙方施工人员共XXX_人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的状况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方担当。措施费按XXX_元包死，如无上述状况，甲方照付上

26、述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）：XXX_乙方（盖章）：XXX_居处：XXX_居处：XXX_签约代表（签字）：XXX_签约代表（签字）：XXX_电话：XXX_电话：XXX_传真：XXX_传真：XXX_XX编码：XXX_XX编码：XXX_签订地点：XXX_签订地点：XXX_XXX_年_月_日XXX_年_月_日第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页