2022年建筑合同范文集锦九篇.docx

《2022年建筑合同范文集锦九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑合同范文集锦九篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建筑合同范文集锦九篇建筑合同范文集锦九篇随着人们对法律的了解日益加深，许多场合都离不了合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我收集整理的建筑合同9篇，希望能够帮助到大家。建筑合同 篇1建设工程受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响，施工条件困难，可能造成各种特别状况，给合同履行带来不确定性风险，导致索赔事务难以避开。索赔是工程承包合同管理的重要内容，是工程造价管理的重要手段，是维护施工合同双方合法利益的一项根本性管理措施。然而，由于对于索赔和反索赔的一些片面理解和模糊相识，很多承包商和建设单位在这方面争议和分歧较大。因此，我们有必

2、要重新相识和探讨索赔与反索赔，为各单位和部门维护自身的合法利益供应有益的参考，从而推动建设工程领域的健康发展。一、加强对索赔与反索赔的相识与重视程度索赔是指在合同履行过程中，对由于对方责任造成的实际损失向对方提出补偿的要求。索赔是工程承包中常常发生的正常现象，由于施工现场条件、气候条件的改变，施工进度、物价的改变，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不行避开地出现索赔。索赔是业主与承包商之间常常发生的管理业务，是双方合作的方式，性质属于经济补偿行为，并非带有惩处性，索赔的损失结果与被索赔人的行为并不肯定存在法律上的因果关系。据有关统计资料，国际承

3、包工程中的施工索赔额一般可达到合同价的10%左右，个别最高索赔额达到合同价的50%以上，可见工程索赔对工程施工经济效益的影响和作用之大。二、建设工程合同索赔缘由分析合同索赔经常是承包方获得更多利润的一个手段，也是其维护自身利益的有效途径。在建设工程中，索赔是合同双方常常发生的正常的管理业务，索赔目的主要是工期和费用。引起索赔的事因有：（一）风险引起的索赔一般包括合同风险、政治风险、经济风险等，如物价暴涨、自然条件的改变、施工现场条件困难、各种法律法规的改变、涉外项目的货币汇兑风险等等。近年来，由于我国建设工程施工队伍不断扩大，大部分施工企业存在任务不足的现象，建筑市场竞争日趋激烈，建设单位利用

4、自己处于主导地位的便利，在招标和合同签订时，采纳不正值或不合法手段，把本该由业主担当的风险转嫁到承包商身上，导致承包商担当的风险比例增大，施工索赔一般由承包商为维护自身的合法利益提出。（二）工程量改变引起的索赔实际施工时，完成的工程量往往与设计工程量有出入，依据规定，当合同价变更增减超过15%时，允许对有效合同价进行调整，引起合同价改变的缘由主要是工程量的改变，引起的索赔主要有以下几方面：1.施工设备失调造成损失工程量的增加，势必要求增加新的施工机械，或增加原有机械的数量，引起承包商安排外的投资，扩大了工程的安排成本。工程量削减，则引起原有设备的窝工或弃置不用，导致承包商的亏损，2.材料数量改

5、变造成损失工程量的改变，使承包商已打算好的建筑材料数量改变，引起索赔。3.工期改变造成损失由于工程量改变引起原定工期的改变，从而引起工期延长或赶工，引起索赔。（三）施工条件改变引起的索赔工程在施工过程中，不行避开地出现新的改变，如设计变更、自然条件的改变等。承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的，依据合同条款，施工图纸中变更任何工作的数量和性质，或变更了工程任何部分的施工程序或施工方案，都是变更，假如此类变更影响了承包商的费用，承包商就可要求重新估价，并提出延长工期的要求。（四）工期延长和延误引起的索赔工期延长和延误的索赔，通常包括两个方面：一是承包商要求延长工期，二是承包商要求偿付

6、由于非承包商的缘由导致工程延误而引起的损失。工程施工中，由于天气、水文、地质、停水停电等因素影响，都将造成工程的工期延长或延误。从而引起施工索赔。（五）其它缘由引起的索赔业主违约未按规定刚好供应施工场地，不按时交付施工图纸、设备和支付工程款，导致承包商施工队伍未能刚好进场施工，业主为经济效益采纳赶工措施加速施工，或承包商资金周转困难，影响工程进度等，引起索赔。三、合同索赔的基础工作合同索赔是业务性很强、基础工作很细的工作，必需仔细探讨合同，了解合同约定的赔偿范围、条件和方法，严格进行合同管理，为索赔供应充分的依据、论据和数据，重点做好索赔证据的搜集整理和索赔文件的编写工作。索赔事务确立的前提条

7、件就是必需有正值的索赔理由，且有索赔事务发生时的有效证据。索赔证据除要具备真实性、全面性、关联性、刚好性外，还必需具有法律证明效力。证据必需是书面文件，有关记录、协议、纪要必需是双方签署；工程中的重大事务、特别状况的记录、统计必需由工程师签证认可。索赔证据须要在平常积累，要对施工现场进行全面了解并搜集相关的资料，包括：招标文件、合同标书、工地会议记录、各种施工进度表、工程日志、建筑师和工程师的口头指示记录（要以书面形式报工程师认可）、抽查试验记录、工序验收记录、计量记录、工程照片、工人工资与薪金单据、材料物资购买单据、工程会计资料等。尤其各种异样状况记录是索赔的有力证据，是索赔资料搜集工作的重

8、点，要求做到时间精确无误，受影响的工作状况清晰明白。索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料。索赔文件的编写要留意以下几个问题：一是索赔事务要真实、证据确凿，叙述清晰明确；二是计算索赔值要合理、精确，具体列出计算的依据、方法、结果；三是责任分析要干脆、清晰，不能模糊，明确指出对方所负责任。四是要强调事务的不行预见性和突发性，并且说明己方不行能有打算，也无法预防，并且已经尽了最大努力；五是文件用语尽量宛转，避开运用强硬、尖刻的语言。四、索赔技巧注意索赔技巧是索赔取得胜利的重要因素。索赔技巧是多方面的，常用的技巧有：1.擅长利用事故因素，变被动为主动，主动创建索赔条件比如遇到影响正常施工的客观状况

9、，不少承包商经常消极等待对方解决困难，或者发牢骚、提抗议，于事无补。主动的方法是利用不利因素变更不利环境，可以要求对方下达停工令，以此作为经济索赔及工期索赔工作的法律依据；2.刚好提交索赔具体清单和依据坚持做好施工日志，随时交工程师认可和签字，每日发生的事务均记录在案。每月整理并提交索赔报告，所列事务均有理有据，避开一次算总账给对方造成刺激，也不会给人借机敲诈的印象；3.擅长利用有利时机索赔充分利用知己知彼原则，先让对方意识到严峻后果，再提出对方无法拒绝的索赔要求，做到有理有据有节。如总包商供货拖期，迫切希望施工承包商实行有效措施，加快工程进度，削减损失，这个时候提出索赔最简单解决；4.擅长以

10、己之长克己之短，抓住对方弱点，发挥自己优势如针对对方理屈心虚，提出要诉诸仲裁，先从气概上压倒对方，有利于问题的协商解决；5.擅长处理合同当事人的关系，柔中有刚在原则问题上看法坚决，毫不退让，但也要留意方法，既不一味迁就，也不无休止的索要，办事留有余地。在索赔谈判中，要具有较好的人格魅力，不卑不亢，给对方一种信任感，不能单靠能言善辩。还要留意对方的境况，要理解对方的难处和苦衷，善解人意，这样做，有时往往能取得很好效果。五、建设工程反索赔既然承包商寄赢利希望于索赔，业主自然也会想方设法地通过反索赔以削减索赔，爱护自己的合法利益。因此，有索赔必定也就有反索赔。反索赔通常是业主应付承包商索赔的手段。在

11、合同实施过程中，双方都在找寻索赔机会，一旦干扰事务发生，都推卸自己的责任，并企图进行索赔。不能有效地进行反索赔，同样要蒙受损失。所以索赔和反索赔具有同等重要的关系。（一）防止对方提出索赔主动的防卫通常表现在：1.防止自己违约，要根据合同办事。通过加强工程管理，特殊是合同管理，使对方找不到索赔的理由和依据。2.在实际工程中所发生的干扰事务双方经常都有责任，很多承包商实行先发制人的策略，首先提出索赔。争取索赔中的有利地位，打乱对方的阵脚，争取主动权。（二）反击对方的索赔要求为了避开和削减损失，必需反击对方的索赔恳求。对承包商来说，这个索赔可能来自业主，总（分）包商、供应商。最常见的反击对方的索赔要

12、求措施有：1.用我方的索赔对抗（平衡）对方的索赔要求，最终使得双方都作出让步或互不支付。2.反对对方的索赔报告，找出理由和证据，证明对方的索赔报告不符合合同规定、没有依据、计算不精确，以及不符合事实的状况以推卸甚至减轻自己的赔偿责任，使自己不受或少受损失。结束语：索赔和反索赔是依据不同的索赔对象而界定的，其根本目的就是合同的一方向另一方就对方责任引起的事务，向对方提出的补偿要求，索赔与反索赔都必需以合同为依据，要求发生的事务真实、证据确凿，费用计算合理、精确，责任分析要清晰，这样对合同双方处理起来易于接受，削减争议和纠纷。随着建筑领域法制的日益完善，作为建设工程合同的双方，都应根据“嬉戏”规则

13、办事，诚恳守信，只有这样，建设工程领域才能健康有序地发展。建筑合同 篇2甲方：乙方代表：甲、乙双方本着自愿、同等的原则，经协商一样，特签订本合同，以便共同遵守。一、合同期限从年月日起至建筑业劳动合同约定工程完成日期年月日止。合同期限如需变动，需刚好办理合同变更手续。二、工作岗位甲方支配乙方在班组从事工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动爱护甲方需为乙方供应符合国家规定的平安卫生的工作环境，保证乙方人身平安及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方依据乙方岗位实际状况，根据劳动合同约定向乙方供应必要的劳动防护用品。四、工作时间甲方确因工作缘由须要乙方加班的，按有

14、关规定处理。五、劳动酬劳乙方工资按以下第种方式，按工期进度结算：按时计酬，日薪元或月薪元；按建筑面积计酬，每平方米元；其它：若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作状况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费元，待工程实际完成结算工资时扣减。六、社会保险甲、乙双方按规定参与社会保险。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、平安等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可赐予指责、教化、惩罚，直至解除劳动合同。八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一样，劳动合同可以解除。乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：在试用期间，发觉不符合录用条件的；严峻违

15、反劳动纪律或者甲方的规章制度的；严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的；被依法追究刑事责任或劳动教养的。在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前日以书面形式通知乙方本人：乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行支配适当工作的；乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；甲方面临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严峻困难，确需裁减人员的。有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：在试用期内的；甲方以暴力或者非法

16、限制人身自由的手段强迫劳动的；甲方未根据劳动合同约定支付劳动酬劳或供应劳动条件的；乙方因其它状况须要辞职，需在日前以书面形式通知甲方。乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：因工负伤，在规定的医疗期内的；女职工在符合安排生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；法律、法规、规章、规定的其他情形。九、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应依据损失状况和责任大小，按法律规定担当赔偿责任。非因双方缘由造成违约除外。十、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同

17、建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向中山市人民法院提起诉讼。十一、其它约定合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。本合同未尽事宜，根据劳动法和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为准。甲方（盖章）乙方代表（签名）年月日年月日建筑合同 篇3合同编号：XXXXXXX发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间：XXXXXXX签约地点：XX

18、XXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。1、工程名称：XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)开工：XXXX年XX月XX日;(2)竣工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程质量标准：XXXXXXXX7、工程价款：共计人民币XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计

19、XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。9、质保期：XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平

20、安事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法其次十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民

21、法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同，即由发包人供应设计工作所依据的基础文件和状况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区分，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。依据合同法第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者酬劳、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交

22、易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人接受图纸所在地。发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX托付代理人：XXXXXXXXX 托付代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日建筑合同 篇4出租单位： (简称甲方)承租单位： (简称乙方)依据中华人民共和国合同法及有关规定，按同等互利原则，为明确双方权利和义务，经双方协商一样，签订本合同。一、乙方承建工程名称： ，施工地点： 。二、本合同签订时，乙方应出具该公司的营业执照及其复印件，详细业务办理人员的身份证及其复印件。三、租赁物资的型号和数量乙方提前58天向甲方供应安排，以保证物资供应的

23、刚好性，乙方自行提取租赁物资，用完后送回甲方验收，装卸费用及运费均由乙方支付。如乙方须要托付甲方代办，运费55元/吨，装、卸费各20元/吨。四、租赁时间：从领取租赁物资日起至归还完毕止，全部物资最短租赁时间期限不能低于90天，假如租赁时间不足90天按90天计算。五、乙方托付提货人、收货人姓名如下： ，对甲方供应的物资详细规格、型号、质量、数量验收无异议签字生效。即提货单及收货单与合同具有同等法律效力。如有异议，可以拒绝签收，或当场更换。甲方不担当运用过程中的任何责任。建筑合同 篇5甲方 六安市孙氏脚手架有限责任公司法定代表人 孙杰通讯地址 六安市磨子潭路 邮编 237001 乙方 符永庆 性别

24、 男居民身份证号码 3424213 家庭住址 金寨县油坊店乡石堰村先进组依据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)( )1、有固定期限劳动合同本合同于 20xx年6 月 20日生效，于 20xx 年 6 月 20日终止(如有试用期，则试用期从 20xx年 6月 20日到 20xx 年9 月 20 日)。( )2、以完成肯定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为 20xx 年 6 月20 日;二、工作内容和要求其次条 甲方招用乙方在 其单位做工地管理 工作。第三条 乙方应根据甲方的要

25、求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。三、劳动爱护和劳动条件第四条 甲方对乙方的工作时间支配必需执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营须要，经乙方同意后，可支配乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理支配职工补休或根据劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资酬劳。第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工平安教化。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特别工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。第六条 甲方依据生产岗位的须要，根据国家劳动平安、卫生的有关规定，为乙方配备必要的平安防护措施，发放必要的劳动爱护用品。第七条 甲方依据国家有关法律

26、法规，依法建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，削减职业危害。四、工资保险待遇第八条 乙方在试用期间的工资为每月 20xx 元，试用期满后工资为每月 2900 元;按工作量计算工资的，双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月 15 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。第九条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;(三)严峻失职，假公济私，对甲方造成重大损害

27、的;(四)严峻违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的;(五)被依法追究刑事责任的。第十条 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力、威逼、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)甲方不能供应平安的劳动条件或者根据本合同规定支付劳动酬劳的。第十一条 变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。第十二条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可干脆到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十三条 甲方

28、依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十四条 本合同未尽事宜或与国家、安徽省有关规定相悖的，根据有关规定执行。第十五条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方(公章) 乙方(签字或盖章)签订日期： 年 月 日建筑合同 篇6甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好同等协商就乙方承包峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建筑外墙内保温工程施工的相关事宜达成一样协议，订立本合同以资共遵。1、工程概况1.1工程名称：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙

29、内保温工程。1.2工程地点：峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX项目建设工地。1.3工程范围及内容：1.3.1峨眉山天颐温泉度假小镇温泉中XX外墙内保温工程的施工。详细的施工内容以甲方供应的施工图或通知单等文件确认的工程内容为准。1.4工程量：温泉中心外墙内保温工程施工面积约800，工程完工验收合格后按实际施工面积计量结算。2、承包方式2.1本合同工程的承包方式为：包材料、包施工、包质量、包平安、包工期和包检测验收合格、包保修等。2.2本合同工程施工运用的全部材料由乙方采供，其中保温主材采纳华XX化微珠保温材料。3、工程工期3.1本合同工程工期为：20天。3.1.1开工日期：以甲方书面通知开工之日

30、计起。3.1.2竣工日期：以乙方全面完成本合同约定工程内容经甲方及质量监督部门验收合格的日期作为竣工日期。3.2非乙方缘由或不行抗力造成停工的，工期顺延。3.3乙方因自身缘由造成工期延误的，每延误_日，应向甲方支付1000元罚金。4、工程质量标准及验收4.1本工程以施工图纸及做法说明、经质量监督部门审查批准的保温工程施工技术方案和国家、行业及省市等现行相关法规、规范和技术标准作为质量评定验收标准，本合同工程质量必需达到国家质量评定合格标准。4.2本合同签订前，乙方须编制外墙内保温工程施工技术方案，报甲方和质量监督部门审查批准，并严格按施工技术方案组织施工。施工技术方案为本合同必需附件。4.3本

31、合同工程施工运用的全部材料必需符合国家及行业相关质量标准规定的性能指标。本工程运用的全部的材料乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方和质量监督管理部门确认后封样留存。材料进场须提前24小时书面通知甲方和质量监督管理部门人员验收，经检验符合质量标准或样品质量、满意设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡乙方采供的材料不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方和质量监督部门签证认可的，应禁止运用。否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。4.4施工质量标准：4.4.1保温层与墙体之间及各构造层之间必需粘接坚固，无脱层、空鼓、裂缝、面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

32、4.4.2保温层表面平整、干净，接茬平整，无明显抹纹，线脚、分层条顺直、清楚(毛面纹路匀称，平整度、阴阳角正负误差不超过上述规范要求及抹灰面质量要求)，厚度匀称。4.4.3保温层做法应符合建筑节能设计要求，厚度不低于25。4.5工程完工后，乙方应提交2套符合规范、完整的工程竣工资料给甲方，竣工资料经甲方和质量监督部门审查合格后，由甲方组织相关人员进行验收，要求一次性交验合格。否则，赐予乙方惩处性惩罚10000元。验收合格后，甲方组织相关人员办理现场交接手续。5、工程价款及付款方式5.1本合同工程采纳固定综合包干单价计价，综合包干单价为：56元平方米，该费用包括但不限于材料费、人工费、施工机械费

33、、措施费、材料搬运及装卸费、二次搬运费、检测费用、成品爱护费、保险、管理费、税收及利润等达到质量监督管理部门验收合格要求所需的一切费用。5.2乙方在签订本合同与甲方确定价格时已考虑材料、人工、施工机械、水电等各种费用的市场涨价风险，承诺工程结算时不要求甲方调整综合包干单价。5.3本合同工程价款按乙方实际施工面积按实结算，暂估价款为44800.00元(大写:人民币肆万肆仟捌佰元整)。5.4付款方式：5.4.1乙方完成本合同项下工程施工内容经甲方及质量监督部门验收合格、办理完施工场地及工程移交后，向甲方提交工程结算手续，经甲方审核完成后10天内甲方向乙方支付工程结算价款的95%。5.4.2本合同工

34、程结算总价款的5%留作质量保证金，于本合同约定的质量保修期满后，经双方检验不存在质量问题后7个工作日内甲方予以一次性付清。5.4.3本合同工程款项均通过银行转账支付，且乙方须供应正式发票。6、工程质量保修6.1乙方应根据国家相关规定对本合同工程担当质量保修责任，并担当由此产生的一切费用。6.2在质量保修期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后8小时内赶到现场，并在48小时内修理完毕;若乙方修理不刚好，甲方有权自行确定修理，其费用和损失由乙方担当。6.3本合同工程的质量保修期为_年，自工程竣工验收合格之日计起。7、关于平安文明施工7.1乙方应严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护

35、规定等现行有关的国家和地方规范要求，遵守甲方有关工程的管理规定。7.2乙方应遵守国家或地方对施工现场的有关规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物和构筑物、设备管线、树木花草等，造成损害的负责赔偿或修复;严格平安文明施工，施工车辆、机具、材料按指定地点停放和堆码整齐。做好施工现场的平安保卫和环境清理工作，道路上的建筑垃圾等当日清理干净，不得影响甲方其它分项工程施工，否则，甲方可勒令停工整改或予以惩罚。因乙方现场管理不善引发的纠纷由乙方自行解决并担当相应责任。7.3在施工过程中，由于乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故等，乙方应担当全部责任和一切损失。8、违约责任及争议处理8.1甲乙双方任何

36、一方擅自终止履行本合同，或擅自中止履行本合同达_日以上的，应担当违约责任，支付对方违约金。双方约定违约金为工程结算总价款的10%。违约方除担当违约金外，还须担当本合同约定的罚款并赔偿给对方造成的经济损失。8.2甲方未按期支付工程款的，应按应付金额的日万分之三支付乙方滞纳金。8.3因乙方缘由造成本合同工程质量验收不合格的，乙方除担当返工责任外，还应担当违约责任。同时，还需赔偿给甲方和其它施工单位带来的损失。8.4本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方协商解决或提请有关部门进行调解，若协商、调解不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。在协商、调解、诉讼期间，未经建设单位同意

37、，乙方不得借故停工，否则，按乙方违约论处。9、其他9.1本合同工程所运用材料的质量证明文件、检测报告等属本合同必需附件。本合同全部附件均系本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。9.2未经甲方同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。9.3本合同未尽事宜，依国家相关法律、法规和行业现行规范、规定为准，或由双方另行协商解决。9.4本合同经双方法定代表人签字并加盖公章后生效;本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。甲方：乙方：单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：授权代理人：授权代理人：开户银行：开户银行：账号：账号

38、：签订日期：_年_月_日签订日期建筑合同 篇7甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定，结合本工程详细状况，井双方协商达成如下协议:一、 工程概况1、工程名称：xx煤矿单宿楼临时彩钢板房2、工程地点：xx煤矿3、承包方式：大包4、材料明细：见附页5、工期：20xx年x月x日- 20xx年x月x日(如遇雨雪天气工期顺延)6、合同总招价：7、付款方式：材料进场，付款为 元。施工完毕阅历收合格，留取5%质保金，余款结清。8、乙方工程质量保修1年，保修期间出现质量问题由乙方负责。由甲方人为造成的损失，乙方概不负责。9、乙方在施工期间严格遵守建筑安装工程平安技术规程，建筑安装

39、工人平安操作规程和其他相关的法律法规。10、乙方在运输及施工过程中发生人员损伤等一切平安问题均由乙方自行担当，甲方不担当任何责任。二、违约责任：1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工及自然灾难工期持续，乙方不担当责任。(工程进展过程中如甲方的款项不能按合同到位，乙方将停工，由此造成的一切后果由甲方负责)2、因一方缘由合同无法接着履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由负责方赔偿由此造成的经济损失。3、如甲方变更施工工艺或增加工程量，所发生的费用由甲方担当。4、本协议有任何争议和纠纷，由灵石县法院负责裁定。 甲方: 乙方：建筑合同 篇8发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民

40、共和国合同法的原则，并参考中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管理方法等法律、法规相关规定，结合本工程详细状况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公允、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：一、工程概况工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218，四合院办公室建筑平方面积为389.6)。二、承包方式1、由乙方包工包料，并负责全部施工用具设备;2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);3、

41、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。三、工程工期1、甲方规定动工时间为年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料缘由交房日期可顺延，若因乙方人为缘由工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。四、工程质量1、整个工程必需按国家施工规范要求施工;2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。五、施工费结算方式1、合同签定后，由乙方主动组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款;2、甲、乙双方必需共同遵守，以上约定的付款方式

42、，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，假如中途退场视为违约，按进度款30%付款。第六条：平安生产在施工中，要把平安施工放第一位，抓好施工用电，用水平安，高空作业必需系好平安带，做到平安施工，文明施工，杜绝一切担心全事故，倘如发生病、伤、亡等一切平安事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不担当任何责任。七、劳动争议处理及其他双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调整，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。八、其他1、甲方依法制定的规章制度及其

43、他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，根据有关规定执行;3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇9经甲乙双方磋商，甲方同意将自已的建筑装修分项工程承包给乙方，现将双方有关事且宣订以下合同。一、工程名称及地点：1、 工程名称及地点：二、工程概况及质量要求。1、 装修标准：住宅楼室内装修：2、 工程质量：乙方按图纸和甲方的要求进行施工。各工程施工程序严格按国家建筑规范进行及做好有关

44、保养工作，凡隐藏工程均需甲方有关人员验收合格后方可进行隐藏，施工各项工作质量必需达到合格，努力争取优良。三、工程承包方式及施工内容：1、 工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按单包方式进行施工及管理。2、 工程施工承包内容：住宅楼室内外装修：四、双方职责：1、 甲方职责，甲方负责征地、折迁、用地规划、建筑设计、报建等有关建房的行政手续和三通一平工作，按时保量将工程所需施工材料运到工地50米以内，适时装配所需施工机械备，按规定做好甲方本职内各项工作，确保工作顺当进展。2、 乙方职责，乙方依据承包施工内容，仔细组织好工程施工所需达标人员，按规范要求做好技术交底和制订施工安排等施工前期的相关工作，各项工作必需做到“平安第一。质量第一，时间第一”，成信合作，文明施工的管理宗旨。按时保质完成不同时期的各项工作任务。五、施工单价及结算付款方式。1、施工单价：、结付方工式：六、工程有关事项：1、 乙方必需遵守国家法律、法规、严格执行甲方的各项制度，听从甲方分工和指挥，实行层级管理，如有违约和乙方人为造成的一切民事、刑事、经济等一切责任，均由乙方自负，甲方有权取消乙方合同并追究其所造成的一切损失。2、 平安生产：乙方必需严格遵守平安的规章制度，加强平安生产专项思想教化，仔细做好平安生产的各项工作，如有违反和不符合要求的人员，一