《2022年建筑劳务施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年建筑劳务施工合同.docx(78页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年建筑劳务施工合同建筑劳务施工合同在不断进步的社会中,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是避开争端的最好方式之一。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是我帮大家整理的建筑劳务施工合同,希望对大家有所帮助。建筑劳务施工合同1工程承包人:劳务承包人: 承 包 合 同建设工程施工劳务承包合同工程承包人:劳务承包人:依照有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,鉴于 )与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就本工程的劳务分包事项协商达成一样,订立本合同。一、劳务承包工作对象及供应劳务内容1.1、工程名称:1
2、.2、工程地点:1.3、承包范围:1.4、劳务承包内容:1.5、协助材料及工具:二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量: 确保所担当的分项工程合格率100%,优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良,结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人担当。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下:4.1、二标五规范及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规程4.3、质量平安环保与职业健康管理体系4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理
3、的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工安排、物资须要量安排表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工,计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。5.2 工程承包人供应工具房间,作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。5.3负责工程测量定位、技术交底,组织图纸会审,统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。5.4统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5.5按本合同约定,向劳务承包人支付劳动酬劳。5.6负责与发包人(即甲方)、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。5.7
4、负责劳务承包人在现场运用的平安防护用品(如平安帽、平安带等)。5.8 负责供应本合同施工中所运用的材料设备等。六、劳务承包人义务6.1负责组织具有相应资格证书,能够胜任本职工作,并在数量上能满意工程进度要求的员工队伍,全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。6.2负责对所属员工进行平安、质量、操作技能等教化培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施,直至全部义务及工作程序完结。6.3负责向项目部供应在施工现场内所运用的平安防护用品安排,并负责运用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸(或技术交底)后10天内,向工程承包人提交材料设备周转工具等供应安排
5、,并负责验收(质量、品种、规格、型号、数量),保管、运用、维护。工程承包人的设备在运用完后负责向工程承包人交回。须要劳务承包人进行装卸的,劳务承包人必需刚好执行(费用另行约定)。6.5对阅历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理,并负责自身责任区的治安保卫工作。6.7负责对已完工程部分的成品爱护工作。6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,与现场其它单位协调协作,照看全局。6.9实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应担当的平安
6、防护措施费用,以上特别行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7.1、质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责,并根据总包合同的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理,听从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调,主动协作工作,对所下达的整改通知书、停工令等必需无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争吵,严禁与管理人员争吵,发觉问题刚好汇报。依据工程进度及各方面须要,合理调配组织。在施工中严把质量关,建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格,不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、平安技术操
7、作规程施工。7.2、平安劳务承包人应遵守工程建设平安生产有关规定,严格按平安标准进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等建筑劳务施工合同2甲方:居民身份证号码:乙方:居民身份证号码:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法及其他相关法律、法规,遵循自愿、同等、公允和诚信的原则,双方协商一样,订立本合同。一、工程地点:_。二、工程名称:_。三、工程内容:_。四、合同工期开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日;合同总工期:_天。合同工期日历天数以实际乙方进场起先施工之日起计算
8、,因不行抗力自然因素,及甲方单方面缘由造成乙方不能如期完成,合同工期顺延,不计算在合同规定施工工期内。五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等,所须要的高路坚及档土墙按设计要求_元/m3全部费用甲方不再因市场改变政府政策因素,不在调整价格,此价格为全费用包干价注:以上工程包验收合格,若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。六、工程质量技术要求:乙方严格根据现行施工规范和验收标准要求施工,必需达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽匀称、标高、符合设计要求,以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工,质量达不到规范标准要求的,甲方现场管理人员一经发觉,
9、乙方应马上拆除和重新施工,其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误,由乙方独立担当相关责任及费用,乙方不听从管理的应立即清退出场并中止合同,产生的一切后果由乙方负责。七、现场管理施工现场运用机械及工具由乙方负责,部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场,领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失,施工方应负责修复和照价赔偿。八、现场惩罚制度承包必需听从发包方现场施工管理人员的管理,由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时,甲方现场施工管理人员有权进行现场惩罚惩罚金(50-200元),乙方拒不签字时,由甲方做施工记录为准,结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时,处以每天_元罚金,乙
10、方不得有任何异议。九、平安施工与检查乙方遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格平安组织施工,并随时接受平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。承包方及其劳务人员全部平安责任和因此发生的费用,由承包方全部担当,发包方不与担当任何连带责任。施工现场必需带平安帽,严禁穿拖鞋,一经发觉由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。十、工程付款方式本工程无预付款,承包方进场施工之日起,每施工30天后,按确认完成工程量的80%支付承包方,施工完成后,由发包方工程师组织验收,合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。十一、质量标准及验收1、工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定
11、、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必需达到质量评定_等级。2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应刚好返工,费用由乙方自行担当,返工导致工期延误的,乙方应担当相应的违约责任。十二、违约责任1、当发生下列状况之一时,工程承包人应担当违约责任:(1)工程承包人违反本合同约定,不按时向劳务分包人支付劳务酬劳;(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他状况。2 、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量
12、或不按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。3 、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金_元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。4、当发生下列状况之一时,劳务分包人应担当违约责任:(1)劳务分包人因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付_元的违约金;(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付_的违约金;(3)劳务分包人不履行
13、或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金_元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。5、 一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。十三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采纳下列第_种方式解决争议:(1)双方达成仲裁协议,向_仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。十四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用,双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式_份,至合同签订
14、之日起生效。甲方:_年_月_日乙方:_年_月_日建筑劳务施工合同3甲方:身份证号:乙方:身份证号:依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规规定,本着公允、公正、同等互利、诚恳守信的原则,经甲乙双方协商一样签订本合同。一、工程概况1、工程名称:大同市宏洋同煤城5#主楼及地库2、工程地点:大同市南郊区老平旺村口3、乙方承包范围:5#主楼及地库的钢筋下料工程。4、承包方式甲方供应合格的材料及施工机具,乙方负责供应工程所需的合格工人。5、承包单价地库钢筋下料140元/吨,5#主楼钢筋下料9元/m2。二、质量要求乙方必需严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工的,
15、材料及人工费全部由乙方担当。三、双方的责任与义务1、乙方工人进场后,甲方负责支配食宿,每月付给乙方工人生活费1000元/人。2、乙方必需听从甲方管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,现场必需做到文明施工,成品码放整齐,原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度安排。3、乙方必需遵守劳动纪律,严格根据施工规范施工,必需为每位工人缴纳人身意外损害保险。施工中发生的一切平安事故,费用均由乙方负责。4、施工中由于甲方缘由造成工程停工或不能正常工作,超过5天以上的,甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。四、结算支付方式地库砼浇筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月
16、付给乙方工人1000元的生活费,等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后,甲方付清乙方剩余30%的工程款。五、违约责任施工中随意一方违反此合同,必需担当总工程款20%的违约金。六、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑劳务施工合同4发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)因甲方承包的工程的须要,现将该工程部分分项承包给乙方,双方本着同等、自愿、公允、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一样并订立如下协议以资甲乙双
17、方共同遵守执行。一、工程项目:二、工程地点:1、承包方式及范围:2、劳务大包,含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备,如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械,各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下全部电线、电缆、照明用具,配电箱,全部工人的人身意外损害保险,特别工种上岗证的费制。3、承包范围:主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如:砌砖、预制过梁、栏板、构造柱,粉刷工程如(内端粉刷,外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外l.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括:钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆5、甲方应负责供
18、应水电到位,道路通畅、硬化及施工三、合同T期惩罚条款:1、年月年月日2、由于乙方原凶造成工期延误,甲方赐予乙方每延误四、安伞生产,文明施工。(一)平安生产1、乙方在施工过程中,必需健全自己内部的平安保证2、甲方对乙方担当的劳务项目做平安生产总交底,提3、乙方应加强对职工遵纪遵守法律教化,对乙方人员参加五、付款方式1、承包单价:不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位:按工元/工日;普工元/工日。3、面积计算方式:(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。(5)不增减建
19、筑面积的工程变更,劳动酬劳不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式:生栋楼乙方垫资至层完,甲方应付乙方已完成工六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作,制定整个工程的生产安排,资金闭幕,劳动力安排等,以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方供应四套图纸和技术资料样本,并对乙方进行质量、平安、技术交底,负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方依据施工须要,刚好向乙方供应工程施工中须要的各种材料,供应的材料必需保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度,并定期检查落实状况。对违反制度的乙方人员,甲方有权进行指责教化,惩罚,情节严峻的清退出场。5、甲方向乙方每月
20、下达质量、工程进度、平安、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必需是年满18周岁以上,身体健康、遵纪遵守法律、有身份证的公民,技术工人占80%以上,乙方应将进场人员名单,技能操作资格证、平安合格证、身份证复印件刚好报甲方备案,乙方对备案人员过去和将来的行为负责,对未备案的人员,不得进入现场。2、乙方必需是有资质的,成建制的法人企业,乙方按要求设立组织机构。3、乙方必需严格遵守甲方制定的各项管理制度,乙方施工人员进入施工区域,必需听从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行,对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失
21、由甲方负责。5、乙方负责适时供应材料安排,按月上报工程费完成状况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束,两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时,甲、乙方必需具备以下条件:(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效),劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册:3、乙方委派代表,负责乙方现场及住宿管理工作,施工人员如中途变动,应刚好通知甲方。九、违约责任:甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务,任何一方违约须担当对方因此而造成的全部损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时,可通过仲裁委
22、员会仲裁解决。十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件,具有同等法律效力,内容如与本合同冲突的,以本合同为准。十二、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,签字盖章后即可生效,合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜,双方协商解决,并可另行补充协议,享有本合同同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑劳务施工合同5发包方(甲方):_承包方(乙方):_甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则,就xx工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。第一
23、条工程概况(一)工程名称:_(二)工程地点:_(三)施工面积:_其次条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,全部工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场依据实际状况确定。本工程进场前乙方向
24、甲方缴纳五佰元保证金,工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期(一)开工日期:_(二)竣工日期:_第五条施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。(三)第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。第六条双方责任及工作(一)甲方工作1.供应食宿条件:2.为乙方施工协调有关工作关系:3.派施工管理班子驻现场,对工程
25、进度,工程质量及施工步骤进行支配,指导乙方施工,并对质量平安工作进行监督检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,听从施工人员的支配,按规范进行施工。2.加强对工人的管理,教化工人遵纪遵守法律,办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干运用。扣件按_%,。u形扣按_%,。钢管、钢模按_%包干,全奖全赔。第七条工程验收(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优
26、良,分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人_元一天支付给乙方。第八条人工费支付(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷_元,现金_元,每_天借支一次,总额限制。(二)每_天依据形象进度计算工作量,若达到预料工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出安排量,则支付_%,达不到则支付_%.付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。(三)工程竣
27、工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后_日内付足总额的_%,余款一个月后付清。(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮_%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮_%与乙方作结算。第九条平安责任乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的平安事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保
28、险手续。第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。甲方(签章)_乙方(签章)_年_月_日_年_月_日建筑劳务施工合同6甲方: 乙方:依据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳务合同期限第一条、本合同劳务期限_年_月_日至_年_月_日。二、工作内容
29、其次条、甲方同意依据乙方工作须要,派遣人员_名担当_工作。第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度,听从乙方管理。三、劳务爱护和劳务条件第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务平安、劳务纪律和甲方规章制度的教化。第五条、乙方担当甲方派遣人员(本市外)入店车费,负责工作期间住宿。四、劳务酬劳第六条、乙方每月_日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月_元。第七条、有下列情形之一的,甲乙双方应变更劳务合同并刚好办变更合同手续:1、甲乙双方协商一样的;2、立本合同所依据的客观状况发生重大改变,致使本合同无法履行的。五、当事人约定的其他内容第八条、乙方同意付甲方打算金(月总工资的20%
30、)_元,打算金由乙方供应派遣安排的同时交付,打算金计入首月工资内。第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一,乙方可以解除本合同:1、在试用期间被证明不符合录用条件的;2、严峻违反劳务纪律和规章制度的;3、严峻失职、假公济私,对乙方利益造成重大损害的;4、被依法追究刑事责任的。第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。六、违约责任第十一条、甲乙双方必需严格履行劳务合同,除遇有特别状况,经双方协商一样不能履行劳务合同的有关内容外,任何一方违反合同给对方造成经济损失的,应依据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际状况确定。七、劳务争议
31、处理及其它第十二条、双方因履行本合同发生争议,当事人应当自劳务争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以干脆向_劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的,按有关规定执行。第十四条、本合同一式_份,甲乙双方各执_份。甲方: 乙方:代表人(签字): 代表人(签字):身份证号码: 身份证号码:_年_月_日 _年_月_日建筑劳务施工合同7甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循同等、自愿、公允和诚信原则,甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条 工程概
32、况工程名称:_工程地点:_其次条 工程承包范围_第三条 工程工期1.安排开工日期:_年_月_日,安排完工日期:_年_月_日,总日历天数_天;2.主要节点工期:_3.乙方应无条件执行甲方进度安排支配(包括新调整进度安排)。第四条 工程质量标准所承包工程范围内工程质量必需达到_第五条 组成合同文件及说明依次组成本合同文件及优先说明依次如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现模糊不清或不相一样时,按上述依次说明,不能清晰说明时,在不影响工程正常施工进度状况下由双方协商解决。第六条 标准规范本合同适用标准规范:_
33、第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工安排、物资需用量安排表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验限制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数,满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应施工机械设备、周转材料。5.按本合同约定,向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用:7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策
34、和法律法规;遵守业主和甲方企业相关规章制度,做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到约定标准,对本合同劳务承包范围内工程质量向甲方负责;依据业主或甲方安排要求(包括调整后安排),合理组织,科学支配作业安排,投入足够人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按招标文件要求和承诺管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗,技工必需有职业技能操作证,持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证,持证率达到100%4.听从甲方和
35、业主监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员有效证件、持证上岗状况;5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分成品爱护工作。因乙方责任发生损坏,应自行担当由此引起一切经济损失及各种罚款:6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用机具、周转材料及其他设施:7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),担当因此项工作不到位而引起纠纷或当地相关行政部门惩罚及责任后果;8.为其施
36、工人配备必要劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下未成年人和55岁以上老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员,乙方应担当因运用以上不合格人员而引起责任和后果。10.甲方在资金短暂不到位,业主未能按时拔付工程款状况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方谅解。第九条 环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方相关工作实施状况,使其体系有效运
37、行。发生平安事故,乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场管理规定,做到文明施工;保证施工现场整齐有序,符合文明施工有关规定和要求,维护甲方良好企业形象,并担当因违反有关规定造成损失和罚款。加强现场管理,实行一切适当措施,爱护现场内外环境,限制由施工作业引起噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供应与管理1.甲方供应给乙方运用周转材料实行调拔制,依据工程安排须要向乙方供应。2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关
38、手续、按甲方指定场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量,则超出部分费用由乙方担当;材料节约部分,由甲乙双方按_比例分成。第十一条 承包方式、价格及包含内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含内容:承包价格包括施工期间乙方各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明
39、施工费用(包括上级部门对现场各类检查所发生临时用工);承包工程范围内协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用依据。2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款_%。所承包工程完工后付结算款_%,余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清
40、。(结算款支付额以扣除劳务管理费后数额为基数)3.在每月承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%劳务管理费。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应刚好向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致甲方相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出工程质量缺陷,乙方应无偿修理,并担当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;
41、甲方或施工场地内第三方工作必需乙方协作时,乙方应按甲方指令予以协作。(协作第三方工作费用另外协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限:_2.保修期间,乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理,若乙方未按甲方要求执行,甲方可托付其它单位或人员修理,其费用由乙方担当。第十五条 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业人员办理意外损害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任实行必要措施削减损失。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后,除非出现下列状况,双方都应接着履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果;2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;2.3 仲裁机构要求停止合同工作;2.4 法院要求停止合同工作。第十七条 合同履约保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同内容完成,经有关部门验收符合本合同规定要求,则甲方在一月内返还乙方履约保证金(不计利息)。第十八条 不行抗力1.不行抗力标准执行甲方与业主签订合同,当甲
限制150内