2022年建筑工程施工合同范文汇总9篇.docx

《2022年建筑工程施工合同范文汇总9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建筑工程施工合同范文汇总9篇.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年建筑工程施工合同范文汇总9篇建筑工程施工合同范文汇总9篇随着人们法律意识的加强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是我整理的建筑工程施工合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同 篇1甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方依据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、 工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。

2、二、 工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、10垫层： 23033、25砼基础地梁构造柱等： 26034、 砌砖： 268元35、模板制安： 26元6、钢筋制安： 4300吨7、粉刷：18元8、回填土：4元9、内外脚手架：6.5元10、灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自_年 _月 _日起至年 _月 _日止。五、工程质量：严格根据甲方供应的图纸细心施工，工程质量要求必需符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必需全部达到合格，如有质量问

3、题造成的返工必需由乙方负责。六、施工平安：施工场地必需实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，由于措施不力造成的平安事故由乙方负责。七、其它事项：甲方供应水电，乙方运用于本工程中的全部建筑材料，必需符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期建筑工程施工合同 篇2甲方（承包人）：_乙方（务工人）：_为保证施工平安的顺当进行，确保务工人员的平安与健康，争创文明工地，强化平安意识，在施工中必需做到“平安第一，预防为主，强化管理

4、，文明施工”，结合本工程的实际状况，经双方商定签订本合同书。一、双方的责任与义务：（一）甲方的责任与义务：1、负责对乙方务工人员的入场教化。2、负责对乙方进行分部分项工程的平安技术交底工作，并履行签字手续。3、施工前，甲方应对其务工人员进行每天至少一次的班前平安教化活动，受教化者必需签名，否则不予签订本合同。4、不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。5、有权进行平安检查，对发觉的问题刚好提出整改看法。（二）乙方的责任和义务：1、根据甲方的要求，不得违章作业和野蛮施工。2、负责根据有关规程、规范、标准和甲方平安技术交底进行操作。3、乙方应保证其听从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，遵守劳动纪律。

5、4、负责担当因自身缘由所发生的一切平安事故的全部经济责任和法律责任。5、凡在施工区域外发生的平安事故、治安案件责任及费用，概由乙方及责任者担当，甲方不负任何责任。二、在施工过程中务工人员发生不行预料的平安事故，甲方不予担当任何责任，本人同意以上细则者签字生效。三、本合同书一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。甲方：_乙方：_发包方：_年_月_日建筑工程施工合同 篇3发包人（甲方）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_承包人（乙方）：_身份证号：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施

6、工事项订立本合同。第1条甲方将位于_市_内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：_市_厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必需严格按施工要求施工。乙方对平安及文明施工实行全面担当，包工包料，乙方为平安施工、文明施工第一责任人。第2条开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。第4条甲方开工前供应具备开工条件的施工场地，须要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款

7、2%每天作乙方赔偿。第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行，而如发生平安责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方担当。第6条施工所须要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方供应。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不担当任何费用。第7条工程款支付（两次性支付）7.1第一次付款_年_月_日前，付给人工费_万元。其次次付款_年_月_日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收据为凭）7.2若甲方到期未给付工程款，担当违约责任，违约金为_万元。第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同

8、上签字或盖章之日起生效。甲方：_ 乙方：_法人代表：_责任人：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同 篇4第一部分协议书发包人（全称）：_承包人（全称）：_.第一部分协议书发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期：开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天四、质量标准工程质量标

9、准：_五、合同价款金额（大写）：_元（人民币）￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_ 年_ 月_ 日合同订立地点： _本合

10、同双方约定_后生效。发包人：（公章）_承包人：（公章）_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人：_托付代表人：_托付代表人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_。建筑工程施工合同 篇5根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成一样协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条 工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点：本市桥口区太平洋1.3承包范围：旧房拆除，新居重建1.4承包方式：包工包料1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工1.6工程质量：参照

11、国家房屋质量有关要求1.7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（依据建筑施工完成后实际面积结算）第2条 甲方工作2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排附件一，交甲方审定。3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期

12、完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工

13、作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收

14、，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。本合同签署

15、生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；其次层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料附件二，应为符

16、合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停

17、工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条 争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条 附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：日期：日期：附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方

18、供应材料及施工质量要求1.水泥，运用黄石华新水泥，梁柱现浇运用号，墙，地粉砌运用号；2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；3.内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；3.钢筋，梁柱中运用直径不得小于18MM，阳台牛腿中运用直径不得小于22MM；4.任何墙壁厚度不得小于240MM；5.其他约定：延长阅读： 工程质量 验收效果 生产平安建筑工程施工合同 篇6发包人(全称)：承包人(全称)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议

19、：一、工程概况1.工程名称：-小区 。2.工程地点：长治市-。3.工程立项批准文号： 。4.资金 自筹 。5.工程内容： 商住楼建安工程 。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。6.工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程 。此合同不包括甲方分包项目 。二、合同工期安排开工日期： 年 月 日。安排竣工日期： 年 月 日。工期总日历天数： 天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 合格 标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币(大写) (￥ 元);2.合同价格形式： 依据通用条款1.1.5.2和专

20、用条款、补充条款的约定确定。五、项目经理承包人项目经理： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(假如有);(2)投标函及其附录(假如有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据

21、合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订时间本合同于20xx年 月 日签订。十、签订地点本合同在发包人项目所在地办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。十

22、三、合同份数本合同一式 6份，均具有同等法律效力，发包人执 4份，承包人执2份。发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人： 法定代表人：施工合同范本二发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金

23、额(大写)：_元(人民币)$：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约

24、定_后生效。 发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)法定代表人： 法定代表人：建筑工程施工合同 篇7发包单位： （甲方）法人代表；承包单位： （乙方）法人代表；根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的详细状况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在 开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意根据合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、工程座落位置三、工程概况和结构；四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包平安、包各项设备和各项周转材料给

25、乙方施工；五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）；六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必需根据国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必需达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必需根据甲方下达的工期要求完成， 施工工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程款的依据。按20xx版河南省建设工程工程量清单综合单价及相关配套说明和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按信阳市建设工程材料基准价格信息为准计入合同总价，人工费按2

26、0xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙方供应施工图十套2。负责办理施工前、后的有关全部手续；3、各职能部门和四邻关系协调；4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方；5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算；6。派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，刚好办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的冲突。九、乙方工作：1、乙方在承接本工程时，必需按时支付工

27、程保证金 元；开工前10天仔细细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。2、乙方在承包本工程在施工期间，必需严格根据国家工程验收标准和平安标准执行，假如乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内；3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必需要有合格证和部分确认书，同时必需有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可运用，如没有者乙方运用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责担当；4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必需满意本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必需达到工程所用5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱

28、堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关；6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金；7、乙方在本工程施工期间必需严格根据国家平安规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责；8、严格按设计图纸、验收规范进行施工。全部隐藏工程项目必需经甲方及质监部门验收，刚好办理经济、技术签证。9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品的爱护工作。10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方供应完整的竣工验收资料一套。11、乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、平安施工，供应工程进度报表以及负责乙方应

29、当担当的有关事宜。十、工程款支付及结算方式：1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐藏工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算；2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同12层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，阅历收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。十一、本合同经双方同

30、意而定，望双方共同遵守本合同各项条文；十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力；十三、工期变动：对以下缘由造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。1、工程量改变和设计变更；2、一周内，非乙方缘由连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上；3、由于甲方资金和安装工程影响的时间；4、人力不行抗拒的自然灾难十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有肯定的法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同 篇8发包人：（以下

31、简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。2、自然级配砂砾石垫层，厚度cm自然级配砂砾石，宽度6M。3、cm厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义

32、务发包人委派的业主代表：姓名：职务；职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平；3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视状况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的

33、%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七、竣工验收承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后刚好组织有关单位进行验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法。承包人按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。八、本合同一

34、式两份甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。发包人：（签章）承包人：（签章）年月日建筑工程施工合同 篇9建设单位：设计单位：施工单位：合同造价：合同编号：建设单位：（简称甲方）施工单位：（简称乙方）甲方深圳施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目以及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签订本合同。第一条：工程地点：其次条：工程内容：（详细见施工预算）。第三条：承包方式：包工包料包质量。第四条：工程总造价：第五条：付款方式1、工程完成验收合格后，甲方支付给乙方

35、全部工程款。第六条：合同工期一、双方商定总工期天。开工日期：年月 日 竣工日期： 年 月 日二、如遇下列状况，经甲方代表同意后，工期可以顺延。1、工程量改变和设计变更。2、非乙方的缘由超过4小时以上停水停电时。3、不行抗力（如地震、台风、火灾、雨灾等）。三、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。四、乙方如无正值理由不得拖延工期。第七条：工程质量要求：按设计规范要求，质量达到合格标准。第八条：材料设备：材料采纳国家标准合格产品。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任。一、甲方：1、负责解决施工场地的用水用电，保证乙方在施工期间的需求。2、负责

36、本工程涉及有关部门的联系和协调工作。3、组织工程竣工验收工作。二、乙方：1、做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况。2、做好施工平安工作，否则，发生平安事故，由乙方负全责。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、参与工程竣工验收工作。第十条：工程完工后，质量保修年。第十一条：合同生效与终止本合同自向甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，其条款即告终止。第十二条：本合同一式四份，其中：甲乙双方各两份，均具有同等法律效力。甲方盖章：乙方盖章：法人代表（签字）： 法人代表（签字）：年月 日 年 月日第34页 共34页第 34 页 共 34 页第 34 页 共