2022年有关建筑合同模板集合九篇.docx

《2022年有关建筑合同模板集合九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关建筑合同模板集合九篇.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关建筑合同模板集合九篇有关建筑合同模板集合九篇在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧，以下是我收集整理的建筑合同9篇，欢迎大家共享。建筑合同 篇1托付方： (以下简称甲方)居间方： (以下简称乙方)第一条 居间事项甲方托付乙方为其居间取得劳务合作，并帮助其与总包方签订合同。其次条 合同有效期本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容详细事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同.第三条 托付范围及价格乙方供应居间服务的工程为土方-元每方，矿-元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙

2、方不得再就本合同事项转托付他人办理。第四条 甲方义务1、1、保证供应的资料真实、合法。2、2、对乙方的居间活动供应必要的帮助与协作。第五条 乙方义务1、1、真实、精确、完整地向甲方介绍工程的状况。2、2、根据甲方和总包方确认的服务和收费标准，为促进成交供应帮助服务。3、3、对甲方因履行本合同而供应的相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。4、无论居间服务是否胜利，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的任何费用。第六条 佣金标准和支付方式1.佣金支付标准如下：总包方签订协议后支付-万元，进场后按每月完成工程量总包

3、方支付工程款时按土方每方-元，矿每吨-元支付乙方佣金;2. 佣金支付方式乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。第七条 保密条款一方对因劳务托付而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第八条 不行抗力任何一方因有不行抗拒致使全部或部分不能履行本协议或拖延履行本协议，应自不行抗拒事务发生之日起三日内，将事务状况以书面形式通知另一方，并自事务发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第九条 其它甲方承诺：假如甲方、乙方和乙

4、方所供应的客户方三方之间达不成劳务合作协议,甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所供应的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜.假如乙方发觉甲方,甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所供应的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜,并达成协议,视为本协议已经完全履行,本协议的目的已经达到,甲方应根据本协议的规定向乙方支付居间服务费.本协议一经签署,未经另一方的书面同意,任何一方无权擅自变更协议的条款.第十条 合同未尽事宜及争议的解决本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖

5、权的人民法院提起诉讼。第十一条 合同文本及生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。以下无正文。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同 篇2合同编号：_出租人：_ 签订地点：_承租人：_ 签订时间：_年_月_日依据中华人民共和国合同法的有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：_其次条租赁物资的用途及运用方法：_第三条租赁期限：自_年_月_日至_年_月_日，共计_天。承租人因工程须要延长租期，

6、应在合同届满前_日内，重新签订合同。第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：_。租金的支付方式和期限：_。第五条押金（保证金）经双方协商，出租人收取承租人押金_元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_第七条租赁物资的保管与修理一、承租人对租赁物资要妥当保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要根据双方议定的租赁物资缺损赔偿方法，由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间，租赁物资的修理及费用由_人担当。第八条出租人变更一、在租赁期间，出租人如将

7、租赁物资全部权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的全部权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人运用，也不得变卖或作抵押品。第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：_。第十条本合同解除的条件：_。第十一条违约责任一、出租人违约责任：1未按时间供应租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_的违约金。2未按质量供应租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_的违约金。3未按数量供应租赁物资，致使承租人不能如期正常运用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_的违约金。4其他违约行为：_。二、承租人违约责任：1不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金

8、_的违约金。2逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金_的违约金。3有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金_的违约金。4其他违约行为：_。第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向_人民法院起诉。第十三条其他约定事项：_。第十四条本合同未作规定的，根据中华人民共和国合同法的规定执行。第十五条本合同一式_份，合同双方各执_份。本合同附件_份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租

9、人出租人（章）居处：法定代表人（签名）：托付代理人（签名）：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：承租人承租人（章）居处：法定代表人（签名）：托付代理人（签名）：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：鉴（公）证看法鉴（公）证机关（章）经办人年 月 日监制部门：_印制单位：_建筑合同 篇3发包人(全称) (以下简称甲方)承包人(全称)_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工协商一样，订立本合同。一、 工程概况工程名称： 工程地点： 结构形式： 框架剪力墙 层数：地上28层地下1/2层 建筑

10、面积：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附表1)工程立项文号： 资金来源： 自筹二、 工程承包范围承包范围： 不包括的工程范围： /三、 合同工期总日历天数 1080 天开工日期：_年10月10日竣工日期：_年9月23日四、 质量标准工程质量标准： 合格四、 合同价款1、合同总价(大写)：(人民币)(小写)￥： 元(其中：工程预留金 20xx万元、零星工作费 / 元，平安防护、文明施工措施费 元，工程分包和材料购置费 / 元，总承包服务费 / 元。)2、综合单价：详见承包人的报价书。五、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、 本合同协议书2、 本合同专用条款3、 本合同通用条款4、 中

11、标通知书5、 投标书、工程报价单或预算书及其附件6、 招标文件、答疑纪要及工程量清单7、 图纸8、 标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中给予的定义相同。八、承包人根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效10.1合同订立时间： 20xx 年 9 月 30 日10.2合同订立地点： _10.3本合同双方约定_签字盖章 _后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法

12、定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇4托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲方托付乙方担当 建筑方案设计任务。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法结合本项目的详细状况，为明确双方责任，搞好协作工作，经双方协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条 本规划设计托付概况：1. 规划设计地点范围。2. 规划设计规模。3. 规划技术深度要求。4. 预料工作日期及阶段划分。其次条 甲方按时向乙方供应下列文件及资料：1. 规划用地电子图。2. 规划设计要求 、容积率等第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果：1. 可供报建的全套规划建筑设计图纸。2. 规划图纸符合甲方要求之设计

13、深度。3. 乙方负责其设计成果到报建通过，甲方负责办理报建手续及担当报建所需各项费用。第四条 收费标准及拨款方式：本合同之收费标准由双方协商确定如下：1. 甲方应支付本合同项目的规划设计费总额为(小写为)元(大写为 元)。2. 规划设计费按约定分期支付。规划设计方案确定后，甲方支付40%即(小写 元)、(大写 元)。本规划方案通过报建后，甲方支付即(小写： 元) 、(大写： 元)。第五条 双方责任：1.甲方责任(1)甲方托付规划设计任务时，必需向乙方明确规划技术深度要求和阶段规划分，按本合同其次条规定的内容，向乙方供应所需文件及资料，并对其完整性、精确性刚好限负责。(2)规划设计成果的设计版归

14、甲方全部。(3)甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作，生活及交通等便利条件。2.乙方责任(1)乙方按国家现行的规划设计标准.规范进行规划设计，依据甲方提出的技术深度要求，按合同规定的进度向甲方提交规划设计的成果。(2)乙方对其提出的规划设计成果质量负责，并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改.补充。(3)乙方按甲方要求交付规划设计成果后，负责参与规划设计审查到报建通过，并依据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的全部调整补充。第六条 本合同实行过程中如发生纠纷时，双方应刚好协商解决。协商不成时，由仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构、时候又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院提成诉讼)：

15、第七条 其他事宜：第八条 本合同未尽事宜，双方当刚好协商并共同签订补充协议，补充协议与本合同既有同等效力：第九条 双方履行完合同规定的责任义务后，本合同即行废止;第十条 本合同正本一式四份，双方各执二分;甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5聘用方(甲方)：_注册地址：_资质类别：_电话：_法定代表人：_职务：_劳动者(乙方)：_性别：_年龄：_籍贯：_身份证号码：_电话：_住址：_依据建筑劳务市场须要，依据有关法律、法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商一样，签订本劳动合同，共同遵照执行。一、工作内

16、容和地点：1、工程名称：_2、工程地点：_3.甲方招用乙方在_(项目名称)工程中担当_岗位(工种)工作。乙方的(工种)上岗证号码为_4.依据甲方的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为_二、合同期限：甲乙双方选择第_种1、以完成肯定工作为期限的合同本合同生效日期为_年_月_日;乙方完成_工作任务时本合同终止。2、有固定期限劳动合同(1)期限为_年。自_年_月_日至_年_月_日有效。(其中_年_月_日至_年_月_日为见习期/试用期，试用期为_个月，可视乙方适应工作实力酌情增减。(2)劳动合同期满前_个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同。(3)本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同

17、的，应在合同期满前_个月通知对方。三、劳动酬劳：1、甲方支付乙方劳动酬劳的标准为_元/工日，每月_日前现金支付。若遇上春节，须在春节前15天支付完乙方的应得工资。2、甲、乙双方对劳动酬劳的其他约定：_四、甲、乙双方的权利和义务：1、甲方的权利和义务：(1)甲方依据生产(工作)须要和本单位的规章制度及本合同各条款约定，对乙方进行管理。(2)甲方可依据生产(工作)须要以及乙方的工作表现和实力，适当调整乙方的岗位(工种)。(3)甲方应爱护乙方的合法权益，按合同约定支付乙方的劳动酬劳。(4)甲方应做好乙方上岗前的平安教化和岗前培训，并供应符合平安、卫生要求的作业条件。(5)甲方应为乙方办理(或代办)劳

18、务作业人员就业登记手册和社会综合保险等相关手续。2、乙方的权利和义务：(1)乙方在务工期间的各项行为应遵守上海市有关部门的各项规定。(2)乙方应按甲方的各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。(3)乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。(4)乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训，并取得培训合格证书。(5)乙方有遵照本合同约定按时足额获得劳动酬劳的权利。(6)乙方在务工期间有获得上海市社会综合保险的权利，享有工伤和住院医疗两项保险待遇。五、合同的终止与解除：1、发生下列情形之一，本合同终止：(1)本合同期满的;(2)双方约定的终止条件出现的;(3)甲方破产、解散或者被撤消的;(4)乙方死亡的。2、乙方

19、有下列情形之一，甲方可以解除合同：(1)严峻违反劳动纪律或者甲方规章制度的;(2)严峻失职，假公济私，对甲方利益造成重大损害的;(3)被依法追究刑事责任的;(4)不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;(5)劳动合同订立时所依据的客观状况发生重大改变，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;(6)法律、法规规定的其他情形。3、甲方有下列状况之一，乙方可以解除合同：(1)甲方以暴力、威逼或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(2)甲方未根据合同约定支付劳动酬劳的;(3)甲方供应的工作条件和卫生条件恶劣，严峻危害乙方身体健康的;(4)甲方不办理就业登记手册和综

20、合保险等手续的;(5)在试用期内。4、本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作移交给甲方。六、违反合同的责任：1、任何一方未根据本劳动合同约定履行义务，应当担当相应的法律责任。2、乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当担当赔偿责任。七、争议解决的方式：双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以干脆向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可依法向_人民法院提起诉讼。八、其他约定事项：1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。2._3._九、合同生效本

21、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_份，其中甲方执_份，乙方执_份，_份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应实行书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方(签字)：_代表人(签字)：_ 身份证号：_联系方式：_ 联系方式：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇6发包方：XXXXXXXXX建筑施工有限责任公司（以下简称甲方）承包方：XXXXXXXXX（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规定。甲方确定将X公司X工程项目部的劳务分包给乙

22、方，为规范管理，明确职责，经双方协商一样，特签订本合同，以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。二、本合同期限：从20xx年XX月XX日起至20xx年XX月XX日止。三、工程质量标准：全部分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式：1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付XXXX，装修

23、完工前付XXXX。五、乙方的职责1、乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责：1、全面履行X公司与X建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。甲方：XXXX乙方：XXXX甲方代表：XXXX乙方代表：XXXX20xx年X

24、X月XX日 20xx年XX月XX日建筑合同 篇7工程名称：工业厂房工程工程地点：市合同编号：-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：_年_月_日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人托付设计人担当_工业厂房工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资

25、（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调整及净化空调、动力及照明工程）285000000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：详细设计范围以发包人与业主签订的总承包合同为准。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门供应的设计要点15设计托付书及设计要求16工程地质勘察报告1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名

26、称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计（单体）全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金本合同签订后_日内其次次付费75%单体全套施工图出图后五天，内第三次付费5%总图施工图出图后五天内说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时

27、，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计

28、人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发

29、包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。6.2.3设计合理运用年限为XXX。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问

30、题和参与竣工验收。在_年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的.，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每

31、逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.5。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.

32、5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价

33、、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式五份，发包人贰份，设计人贰份，建设行政主管部门备案壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.1

34、0本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）居处：居处：XX编码：XX编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：（盖章）（盖章）备案号

35、：经办人：备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日建筑合同 篇8编号：项目名称：工程地点：深圳市宝安区公明茨田蒲第三工业区建 设 方：设 计 方：深圳GF-20xx-0206 （乙种本） XX有限公司厂区装饰设计 XX有限公司 XX装饰设计工程有限公司 20xx年 12 月31 日托付单位：设计单位：深圳XX装饰设计工程有限公司（以下简称乙方）甲方托付乙方担当 XX有限公司厂区办公楼1-2层室内装饰、办公楼外观效果、工厂二楼办公区 装饰工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国经济合同法。1.2国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章

36、、条例。1.3建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的名称，设计要求，设计内容：2.1项目名称：XX有限公司厂区装饰设计工程地点：深圳市宝安区公明茨田蒲第三工业区工程内容：办公楼一、二层以及外观，厂区二楼办公区建筑面积：约1000 M2工程造价：2.2设计范围：室内外的装修平面、墙柱立面、办公楼外立面外观2.3设计内容及交付设计文件的时间：总设计时间为合同签订日起30个工作日完成。2.3.A出图标准（一）平面设计&概念设计阶段，乙方供应以下图纸（各壹套）：a. 办公区总平面布置图及相关风格图片（二）方案设计阶段，乙方供应以下图纸（各壹套）：a. 办公楼外观图效果图一张；b. 平面布置图；前厅

37、效果图、大会议室效果图，董事长室效果图各一张；c. 施工图设计阶段：施工图、灯具家私装饰品等配套图d. 乙方应在施工图完成，甲方支付设计费用时交付图纸电子文件予甲方（一套电子文本，及3套施工图图纸正本）。2.4工作时间共30个工作日，详细为a、平面设计&概念设计阶段：自设计合同签订后起7个工作日内。b、方案设计阶段：自方案设计阶段定案后起15个工作日内。c、施工图设计阶段：自初步设计阶段定案后起13个工作日内。d、除不行抗缘由外，甲方须在合同规定的时间内向乙方支付设计费用。如有逾期，设计时间作相应延长。第三条 设计收费3.1本合同项目的设计费为人民币叁万捌仟元整（￥38,000.00）。第六条

38、 付款方式3.2合同签订后 叁 天内，甲方支付乙方总设计费的 50 %（即人民币壹万玖仟元整￥19,000.00）。3.3乙方交付全部施工图、完成施工招标 7 天内，一次付清剩余设计费； 假如乙方施工中标，剩余设计费作为实惠折扣赐予甲方，甲方无需支付剩余设 计费。第四条 甲方责任4.1甲方有责任爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让、转卖或用于本合同外的项目，如发生以上状况，则乙方有权索赔。4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同必需书面通知乙方，乙方接通知后，已起先设计工作的，甲方依据乙方已完成的设计量向乙方交付费用。4.3甲方应按本合同第五条、第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应担当应付金额千分之三的逾期违约金。逾期拾伍天以上时，