2022年精选施工承包合同模板汇编九篇.docx

《2022年精选施工承包合同模板汇编九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选施工承包合同模板汇编九篇.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选施工承包合同模板汇编九篇精选施工承包合同模板汇编九篇现今许多公民的维权意识在不断增加，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以爱护民事法律关系。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我整理的施工承包合同10篇，希望对大家有所帮助。施工承包合同 篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。一、承包范围：自挖槽起先到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小

2、构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。二、质量标准：执行国家现行施工质量验收规范及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必需合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必需执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量缘由而出现复验状况，由此引起的一切费用均由乙方担当。细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛

3、，观感要好，要做好成品爱护，对其它工种人员有意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方嘉奖10元，假如砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每惩罚款50500元。现浇构件如因乙方施工缘由，造成表面出现干裂现象，甲方将视干裂状况赐予经济惩罚。三、承包价格及计算方式：(1)G-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。(2)G-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26

4、元/计算。四、进度要求：该工程开工日期为 年 月 日，G-2、G-5号楼主体同时施工，每层按 七天计算 。完工日期： 年 月 日必需完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%5%。如发觉乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度安排与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。，余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员

5、二人签字认可，方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，假如对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。 乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、平安资料的供应和整理。对工人进行平安教化、培训，为工人供应必要的平安用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发觉将肃穆处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏平安设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。

6、加强平安意识和劳动爱护，杜绝平安事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发觉一人不戴平安帽罚款5元，发觉一人大便罚款100元。每发觉一人违章、擅自拆除平安设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方缘由发生平安事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上。无论任何缘由出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款500元。无论任何缘由，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款500元，并由乙方负责人公开赔礼致歉，对全部工人进行教化，保证下不为例。七、平安施工与工伤事故：乙方应遵守平安操作规程及平安技术交底，遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发觉有

7、平安隐患刚好通知甲方处理。不按章操作的出现的平安事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同全部条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤平安事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整齐，堆料场地应整理至便利进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如运用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整齐、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人

8、清理，所发生的费用由乙方担当，在拨付工程款时扣除。九、机具管理：乙方所运用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视状况轻重，甲方有权处以罚款。安排到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具出现故障刚好通知甲方修理，发觉带故障运行者，甲方有权罚款。十、其它：1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的看法，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。2、如甲方运用乙方人工，按 元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必需要做，不能借故推托。3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。4、补充合同与本合同有同等效力。5、附工地规章制度 1份6、附平安技术

9、交底 1份7、本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方代表： 乙方承包人：年 月 日施工承包合同 篇2施工单位：_(以下简称甲方) 承包单位：_ (以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将绿城国际村一期(一)别墅区及小高层外墙砖托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称：绿城国际村一期(一)工程2、 工程地点：南宁市仙葫开发区西区3、 工程内容：依据绿城国际村一期(一)工程施工联系单和设计变更通知单要求，别墅区外墙为湿挂花岗岩，小高层外墙为贴条形砖。二、承包方式：

10、乙方包工、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价：别墅区外墙湿挂花岗岩每平米25元;小高层外墙贴条形砖每平方米25元。结算时按实际面积结算。四、质量标准：乙方应确保绿城国际村一期(一)工程外墙贴砖达到合格标准。五、双方责任：1、 甲方责任：(1)应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。(2)协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：(1)协作绿城国际村一期(一)工程整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。(2)应遵守

11、施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。六、付款方式：甲方按乙方进度支付进度款80%，待工程竣工验收合格后15天内甲方一次性付清余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：(签章) 乙方：(签章)代表： _ 代表：_施工承包合同 篇3甲方： (简称甲方)乙方： (简称乙方)为了明确双方工作内容以及权利，满意工程进度、质量、平安、文明施工的要求，确保工程顺当进行，经甲、乙双方协商，遵循自愿、同等、公允诚恳的原则达成以下条款。一、工程概况：1.工程名称： 九方制药厂新建项

12、目工程2.承包方式：实行包清工方式，即包单价、包质量、包工期、包平安、包文明施工、包协助材料、包工具用具及机械。3.工期：二、承包范围及工作内容(依据项目不同须补充完善工作范围内容)本工程范围内全部室内外瓦工工程，详细包括(但不限于)以下内容：1、基坑清土、基底土方修平;基坑抽水;2、砼就位、浇筑(自拌砼制作)、养护，泵车就位、输送泵管件接拆和支架的搭设和加固;二次结构砼浇筑、小型砼构件、止水带的安装、二次翻口砼浇筑、素砼翻边;3、砖墙(砌块墙)材料就位、砌筑;砖胎模的砌筑、抹灰;预制件安放、拉结筋安放、砂浆制作(包括砂过筛)、内墙砌筑脚手架搭拆等;4、模板的堵缝和柱凿毛、后浇带凿毛清理、砼屋

13、楼板面平整度限制和拉毛、螺杆洞孔的修补等泥工全部工作内容。5、临时设施用的大门围墙、五小设施、排水沟、施工用电设施、设备基础、场地道路的基底整理、砼硬化场地排水排污、临设材料及承包范围内材料装卸等符合标化工地的各项施工、拆除清理。6、乙方自备铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线、照明设备及照明缆线、水管、平安帽、手套、雨具等机具;活动架设施、劳保用品、平安帽等全部机具用品由乙方担当。7、场内地面楼层的砼、砌块、砂浆等本工程全部材料的水平和垂直运输保管、堆集;完工后对周转材料的修整、清理，按指定地点分类堆码整齐，移交给甲方清点验收，填写验收单据，双方签字，作为办理工程结算的凭据。8、生产性临时

14、设施的搭设、拆除;场地垃圾清理，已完工程的爱护;协作项目部迎接上级各项检查进行的各项协作工作;9、从基础至主体结构以及屋面构架的全部含图纸范围内的砼浇捣成型，墙体砌筑、粉刷、屋面、楼地面成型、室外散水等。包含一切临时设施搭设、拆除，道路、场地硬化等。10、混凝土浇捣时楼地面的清理和养护;砌体材料翻转等。11、墙体砌筑完一层，清理一层，外墙脚手架上混凝土、砖等建筑垃圾的清理工作，日做日清。并协作项目部施工现场每层建筑物放线工作，负责建筑主管质量、平安部门检查前期现场材料清理、卫生清理等工作。12、屋面、露台、阳台的各种结面层施工和清理。13、根据图纸要求的基础梁底矿渣运输、回填工作。14、搅拌机

15、甲方负责供应运用，日常维护、修理及其费用由乙方自行负责。三、建筑面积计算及单价：本工程建筑面积计算方法根据施工图纸及国家规定的文件计算面积，单价按总建筑面积 元人民币/计算，工程单价包含工程施工图纸以及全部承包范围在内的单价。四、结算程度及付款方式： 。五、施工质量及要求:质量要求如下：1、乙方必需严格按设计图纸、设计变更、施工验收规范进行施工。2、乙方应听从建设单位、监理单位、质检单位、甲方等相关单位的严格监督、调配，有安排施工。3、乙方负责人应主动协作甲方施工人员、管理人员对本工程的严格管理。对自己职工严格进行文明施工、平安生产，严抓质量，猛抓进度的教化工作，每天班前进行技术交底、平安交底

16、后方可施工。4、质量标准：垫层、砼梁、板、柱、屋面成型振捣密实，无胀模、无蜂窝、麻面、无露筋现象，且感观质量好;楼梯浇捣要求密实，踏步及平台打磨平整。楼面浇捣严密，上部磨实打毛，且板厚按图纸要求限制无误;施工缝位置必需根据图纸要求施作。楼层浇筑完工时，涉及到外墙平安网，必需人工用自来水清理干净，必需保证张挂整齐;砼浇筑完工时漏浆到下一层楼面，必需刚好用水清理干净，多余砼必需充分利用;砌体要求：垂直度高，灰缝饱满，双面勾缝横平竖直，同时要根据图纸限制好门窗洞口尺寸;墙体与梁下接口按规范要求施工;构造柱砌体的留置(五进五出)，必需垂直对称;粉刷要求：垂直点做好，墙面粉刷平整，垂直度高，阴阳角垂直。

17、5、若违反以上所涉及到的质量标准(如混凝土振捣不密实，出现蜂窝、麻面、露筋等现象)，发觉一处将处以500元罚款。六、成本限制仔细探讨图纸，提出合理的节约及整改方案，努力实现成本限制目标。对奢侈材料等状况，甲方对乙方处以该材料价值2倍的罚款。对于超安排用材，甲方将从各个环节进行追查，若查出属乙方施工缘由或管理不善造成，甲方同样对乙方予以该材料价值2倍罚款。七、平安生产及文明施工(一、)平安生产1、乙方必需配备专职平安员，负责工地平安生产。坚决贯彻执行国家及工程所在地各级人民政府关于平安生产的一系列方针、政策、法规条例和规定，必需实行必要的措施和手段强化平安管理，提高平安施工水平，确定严格的平安施

18、工制度，以保证施工人员在施工中的平安与健康，并确保工程平安达标。2、乙方必需贯彻执行平安第一、预防为主的方针，严格执行建设工程施工平安管理规定。班组长为第一负责人，必需亲自抓平安，建立严密的平安监察网络和有效的平安保障体系。3、乙方在人员进场前应进行精选，确保人员思想品德高、技术素养高、身体素养好，禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年人，进驻现场施工。全部人员必需经三级平安教化，且考核合格后上岗。乙方作业人员应加强平安生产学问、平安操作规程学习，穿戴好各自动劳动爱护品。4、乙方在施工过程中出现各种平安事故一切责任均由乙方自行担当。发生事故乙方应马上上报甲方项目部，并实行紧急措施，

19、以人为本刚好抢救。5、乙方在施工现场的任何平安违章都将受到经济惩罚，同时在施工现场，任何由于乙方而致使甲方遭到的惩罚都将由乙方加倍担当。6、乙方必需根据平安生产操作规程操作，严格遵守平安生产条例和各项规章制度，仔细执行国家各项强制性规定。乙方人员施工时未戴平安帽、穿拖鞋、酒后上班，按每人200.00元/次的罚款。7、乙方应执行工程建设平安施工管理的有关规定，仔细实行平安防护措施，并应遵照甲方的平安管理规定，听从甲方的统一管理，随时接受甲方的平安检查和监督。8、全部设备必需按甲方专业电工搭接漏电爱护器通过用电，临时施工用电电线由甲方专业电工支配设置运用，严禁乱接乱牵乱甩，全部设备每天运用完毕后必

20、需切断电源。生活区内严禁私变更原有的电源电线的走向，严禁私自增加用电设备，对于私自运用电饭煲，电热得快等其他用电设备者，发觉一次处以200.00元/次的罚款，并没收用电器。(二)、文明施工1、在施工期间，乙方应保持现场作业面的平整、有序，刚好解除雨水及污水，并应全部设备和材料妥当支配，从现场清除并运走由乙方施工留下的垃圾，其人工费由乙方担当。2、乙方必需做到文明施工，工完料尽场清，材料归类堆放;每施工完一个节点将该节点清理干净整齐，不给下道工序施工班组遗留下建筑垃圾及生活垃圾。3、自工程开工至工程结束，乙方应全面负责施工人员的平安，并使工地和工程保持良好的环境;实行合理的措施，爱护工地及四周环

21、境，避开污染、噪音或由于施工方法的当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰;保证施工现场文明清洁，做到工完、料尽、场地清。移交工地时现场清理的结果应刚好让甲方满足。4、乙方在进场后，班组长要自行管理好自己的工人，全部人员不准在工地随意大小便，一经发觉责令其改正，担当整栋楼的大小便卫生清理，直到举报下一人为止且罚款200-500元的罚款。八、双方职责(一)、甲方职责1、供应施工图纸、设计变更、图纸会审记录等与施工有关的文件资料;2、供应临时设施供乙方施工人员居住;3、刚好供应原材料，确保工程施工的须要;4、负责供应施工用水、施工用电;5、刚好组织有关部门人员对已完工程进行验收，以便下道工序的施工;

22、6、负责供应施工场地，协调周边关系，保证良好的施工环境;7、按合同规定的支付方式刚好按时支付工程进度款;(二)、乙方职责1、乙方必需无条件听从甲方平安、质量、进度的施工要求和全方位的管理。2、如乙方未达到合同范围内的各方面要求，甲方有权作出相应罚款，甚至终止协议，由此造成的一切责任和费用损失均由乙方自负。3、乙方驻施工现场全权代表必需每天常驻现场，甲方将对此人打考勤，有特别状况必需到甲方项目部请假，此人全权负责工程的施工质量、施工进度、施工平安、文明施工的管理等工作。按时准点参与工地主持的各种会议，将会议的精神传达到每个施工人员，督促会议精神的实施，并将会议精神的.实施状况精确无误地反馈至项目

23、部。4、爱惜公司财物，施工过程中杜绝材料奢侈，将材料损耗限制在最低点。5、各班组间应相互谦让，友好合作，搞好各工种间的团结，假如发生工作间的冲突找项目部现场管理人员解决。6、按甲方总体施工安排进行施工，确保按期完成施工任务。7、保证与全部施工人员签订劳务合同，刚好为施工人员购买各种保险，无论是否购买保险，乙方应为本工程在施工期间所发生的一切事故担当全部责任及全部费用。甲方拨付的款项为专用款项，乙方应刚好发放至劳务人员手中，不得挪作他用，刚好处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。8.乙方施工人员进入工地必需办好暂住证手续，听从治理管理，在工地上严禁打架、偷窃现象和等不良现象,严禁

24、带小孩进入工地。如发生违法违纪、打架斗殴、报110投诉、上访等事务者一切责任由乙方担当。9、在工程施工过程中乙方应保持每天随时能进入施工状态。工程完工将余料、废料进行清理，并按甲方管理人员指定的地点分类归推。10、不得分包及转包工程，不得以任何理由中途退场，不管任何缘由产生乙方中途退场的，前期发生工程量以甲方认定为准，否则甲方将停止付乙方工程款，并要求乙方赔偿甲方相应的一切损失。11、对因以下缘由造成的工期延误，经甲方确认，工期可顺延：工程量改变;不行抗力;甲方同意工期顺延的其他状况。12、因乙方缘由造成的工期不能定期完工，甲方有权向乙方追加赔偿经济损失。九、补充说明1、按分阶段付款的同时，但

25、建设单位款额没有到位的状况下，乙方工人的生活费由乙方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方负担。2、乙方必需按甲方的施工进度安排，确保周转材料，打算足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的一切经济损失均由乙方担当(按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以上惩罚贰万元，并赔偿各工种进度损失)。3、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件一张。4、项目部的例会必需有签署人和负责人参与，未经项目部同意不参与的干脆扣罚500元/次，各次会议内

26、容作为协议履行过程的相关依据，包括项目发放的各种整改单和进度安排要求，在有纠纷时作为有效的依据。十、其它1、本协议一式两份，甲方一份，乙双一份，合同双方签章(字)后生效。2、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方： 乙方：负责人： 负责人：年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇4发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)为加快甲方项目进度，实现项目安排，保证桥梁施工质量，经甲、乙双方协商，就K101+800 小桥施工达成以下协议:1、 小桥(K101+800 1-10m预应力空心板)，属于甲方投标工程项 目，乙方需完成除桥面沥青砼铺装及空心板预制外设计图纸所要求 的全部施工内容。2、

27、乙方承诺所担当工程必需达到业主及监理方所下发的省际通道监理实施细则即(内控指标)，供应工程产品必需达到交通部1999年颁发的马路工程质量评定标准优良工程标准，在施工过程中所用材料符合相关规范要求，所用机械设备满意工艺、质量要求。3、乙方必需依据甲方编制的施工组织设计，并以合同工期为基准，科学论证，有效管理，加大施工投入，供应出详实、牢靠、合理的施工组织设计、对一些特别部位及施工工艺要求有具体的施工方案及保证措施，由甲方认可后，方可实施。并同时附乙方为保证工期完成所进行的月进度安排。甲方据此对乙方进行检查，如发觉工期滞后，乙方应尽快提出整治措施，并以文件形式上报，如当月进度安排滞后，甲方有权对乙

28、方完成工程款项目10%予以暂付。对不能满意甲方工程进度要求的，要求乙方调整安排来保证质量和进度，否则甲方将视为乙方无实力完成。甲方为乙方组织力气，费用从乙方总造价中扣除，对既不能努力完成任务，又没有牢靠措施处理质量和进度关系的，甲方随时有权终止合同，对乙方作退场处理，造成的一切经济损失均由乙方担当。4、乙方在施工过程中，必需建立完整平安生产体系，防范于未然，仔细实行交通部颁发的马路工程施工平安技术规范，依据规范制定平安操作细则，向施工人员进行平安技术交底。杜绝一切质量事故和平安事故的发生，如发生事故由乙方自行处理。5、 双方协商同意，协议所含工程总价为 元(￥ 元)，一次包死，不做变更，为了便

29、于计量支付，附参考工程量清单，该清单不做为最终支付的依据，图纸中工程量在清单中未列出的，均包含在其它列出的工程项目中。6、 双方一样同意，甲方不供应动员预付款及施工过程中临时用款，甲方根据业主月计量乙方完成工程款项，付给乙方当月所完工程量的60%，年度结算时付给乙方剩余20%，待完工后付剩余10%，预留工程总额10%作为质量保证金，待一年质保期满，质保金一次付清，并要求乙方供应相同工程面额的合法税票，合同随之中止。7、 双方责任:1)、甲方负责供应设计文件，相关的技术资料、质量要求、文明施工标准、按协议拨付工程款，(负责办理工序交接的相关手续)检查乙方的施工工艺，提出整治措施，乙方无条件接受甲

30、方监督，并能满意监理工程师的要求。2)、甲方帮助乙方协调与当地相关部门和农夫土地、道路、树林和其它征拆方面的有关事宜。3)、乙方负责完成协议全部工程的施工任务(包括清单中未列出的设计任务)，解决工程中的一切相关问题，如乙方未能按甲方所下发的文明施工细则所要求而造成其它社会问题均由乙方担当。8、 在工程项目变更项目及费用方面，双方一样同意，由乙方供应工程变更的相关文件和工程项目及数量，甲方负责协调办理有关手续，变更费用方面由甲方抽取30%，乙方可获剩余70%。9、 为了更好的履行合同、约束双方行为，乙方同意将进场的全部设备作为履行合同的履约担保，对不能按时完成任务(除不行抗拒因素外)的影响整体工

31、程质量和进度，乙方同意将全部进场设备交给甲方处置(合同工期截止在20xx年5月30日)造成的一切经济损失均由乙方担当。10、 本合同一式肆份，双方各执貮份。11、 本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效。12、 其他未尽事宜，双方协调解决。13、附件:甲方: 乙方:甲方代表(签字): 乙方代表(签字): (印章) (印章)电话:-* 电话:年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇5甲方：乙方_(身份证号： )以下简称乙方依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就皮条孙西小孙庄（工程）建筑施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条 工程概况

32、工程名称：皮条孙西小孙庄旧村改造。工程地点：皮条孙西小孙庄。承包形式：木工大包。其次条 工程承包范围甲方将皮条孙西小孙庄旧村改造新农村工程，约_,以_元/人民币的造价，约计_万元，发包给乙方承建。第三条 工程工期安排开工日期：20xx年_月_日，安排完工日期：20xx年_ 月_日，总日历天数_天。第四条 工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到合格。第五条 甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、实现化验的限制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3、

33、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。4、统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电等。第六条 乙方责任和义务遵守国家政策和法律法规；遵守甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。施工承包合同 篇6甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在XX市体育新城。二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式

34、，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_工程按_元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍协作等内容。四、工程质量与平安依据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一

35、切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配，必需严格遵守平安操作规程，为使工人增加平安意识，带队及班组负责人每天支配工作量，要进行平安交底教化，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、奢侈材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，XX市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，

36、严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、安排生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照项目部相关规定惩罚。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期限制点，仔细

37、组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。七、双方权力与义务（一）甲方1甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。2甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。4甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。（二）乙方1乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。

38、2乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。3乙方有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4乙方不得运用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自运用。同时乙方应供应人员名单、身份证。5乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。2如因乙方缘

39、由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。4本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_代表：_年_月_日乙方：_代表：_年_月_施工承包合同 篇7甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)经甲、乙双方协商，甲方同意将其承建的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包

40、施工，为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利，特制订本合同，供双方共同遵守执行：一、工程名称：梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。二、工程地点：梧州市旺甫工业园区内。三、工程内容和范围：按甲方供应的梧州市旺甫工业园区鑫华通(广西)科技园s#厂房=程的桩基础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。如超出该工程要求的工程量或甲方要求更改，增减的工程量，均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求共1 5 3根桩，有效桩长初定为15 - 20米，单桩竖向承载特征值QUK2600KFI,静压桩施工终压力承载值qqK 4600Kpa.设计要求管桩采纳

41、500 x IOOA型号的管桩。四、质量标准：按国家现行验收标准达到合格等级。五、承包形式：乙方采纳包工包料的形式承包本桩基础工程的静力h t任务。六、计算工程量方式及单价：静力压管桩的有效工程量的确认：1.以施工现场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据，单价按180元/米计算。 2.静压桩机的机械进退场费为20000元/台/次.3.在施工过程中若须要桩尖时，桩尖另计，价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。4.本项目工程全部税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。5.上述全部数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。七、工程款运用和支付方法：1、乙方机械进场

42、并安装调试完毕后，并进行试桩时，甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后，甲方同意先预付人民币共 拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预 付款，其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时，甲方在三天内应一次性 支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方，逾期则按所欠 总额的3%计付月利息给乙方，直到付清上述欠款为止。3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户：开户行：广西农村信用社户名：龙华卡号：6229920500129251729.九、工程工期要求和工期奖罚：(1)、由乙方放桩位，甲方和监理进行复核

43、，并三方签证确认。(2)、若甲方在不具备施工条件的状况下督促乙方机械进场，导致乙方无法正常施工柞业，每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元 整。假如乙方进场开工以后，若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由 于甲方在其他缘由(如地下管线施工、图纸更改等缘由)未能按合同协议中规定供应给乙方施工，导致停工的工期顺延。若因不刚好或按合同约定支付管桩材料款及甲方缘由而造成停工超过两天以上时，第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。若甲方不主动处理的，乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场，若需乙方再进场施工，机械进场费另计。( 3)、工期从实际开工之H算起总日历

44、数_一天，起始日期以监理人发出的开工令为准。如遇雨天、停电和不行抗力因素影响，停工超过四小时，按日计数，工期顺延。(4)、乙方必需在规定时间内完成本合同工作量。十、甲乙双方责任：(一)、甲方：(1)办妥施工前的打算工作(包括施工场地三通一平)，甲方施工前要对乙方做好技术、质量、平安交底工作，施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督(包括签证)。即乙方桩机进场前，甲方应先做好三通一乎和施工前的打算工作，主要为：接通水、电源(供应功率为180千瓦的电源点)、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护工作、噪音报建等手续。同时在桩机进场施工前，甲方应打算好汩红板或粗砂

45、给乙方用于盖桩孔用。甲乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查，并作出施工许可的评估，若需加固搭设顶架及完成修理等均由甲方负责。施工期间甲乙双方亲密留意地下管线和四周房屋平安，如发觉险情应马上停止施工，并由甲方负责处理清晰-切工作并做好排险措施后，己方再重新开工作业。若施工场地过软或烂，造成沉机及施王道路无法运输材料进场时，甲方应主动调运砖渣来铺垫场地及道路，以确保施工的顺当进行。(2)、若乙方出现施工效率低，无法达到与甲方签订的进度要求、平安要求和质量要求;既不执行甲方的规章制度，又不听从指挥;在施工过程中机械数量不足; 因乙方缘由造成半停工甚至停工现象超过十天以上等状况，甲方有权停止其施工。(3)、按合同约定支付管桩材料款。(4)、本地块属于甲方全部，在机械进场时甲方应将本施工场地内的全部电线，电缆、光缆、水管等地下埋设物标记清晰或迁移施工场地，否则在静压及引孔的施工过程中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由甲方负责。(二)、乙方：(1)、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、平安等责任口(2)、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员，进行施工放线，并协作甲方指派的管理人员开展工作。乙方应负责向劳动部门及工