2022年有关施工合同汇编8篇.docx

《2022年有关施工合同汇编8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同汇编8篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关施工合同汇编8篇有关施工合同汇编8篇现今许多公民的维权意识在不断增加，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？下面是我收集整理的施工合同8篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及有关规定，经双方协商遵循公允、诚恳信用原则，签订合同，共同遵守执行。第一条该工程为本工程甲方以 包工包料 的全包形式包给乙方，总承包价为 人民币 元包干。其次条 施工打算一、发包方：1、 月 日前甲方负责协调打算施工电源、水源及进场道路，拆迁清除全部障碍物(包括架

2、空或隐藏的)。2、合同签订后2天内，供应完整的工程要求和质量标准，以及其它有关技术资料。二、承包方：1、施工中发生质量事故，应刚好报告有关各方，按规定程序进行处理。2、乙方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安不力造成事故的责任和因此发生的费用。非是乙方责任造成的事故，由责任方担当责任和有关费用。发生伤亡事故，应马上上报有关部门和通知有关各方，按主管部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件发生的费用由事故责任方担当。3、乙方在施工期间必需遵守甲方制订的治安保卫(门卫制度)、环境卫生以及其它有关方面的规定(纪律、制度)，否则，不但应担当所发生的后果而且应担当违约责任。4、乙方在施工期

3、间，严禁在施工现场打架斗殴，搞好防盗及施工现场综合治理工作，严防治安案件的发生，一旦发生应担当一切责任。三、本合同经双方代表签字后生效：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价设计方案的工

4、程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网

5、公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总

6、价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结

7、算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。3、未尽事宜，双

8、方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇3为保证工程顺当实施，保障项目业主的合法权益，依据国家有关法律、法规规定，结合装饰有限公司（以下简称甲方）企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人（以下简称乙方），乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行全部内容，担当各项责任。一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清全部施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织安排和工程进度表。若发觉图纸与现场状况不符或图纸标识

9、有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不根据图纸施工或私自与业主商定变更施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方担当。二、乙方进场前必需保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工状况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发觉上道工序存在质量问题，必需等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方担当。三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前 天以上支配好各项材料用料安排并细致审核材料数量

10、和规格尺寸等，并以具体清单形式上报给项目部，如不刚好上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方刚好上报但甲方未刚好供应材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天元。甲方保证材料按预定的时间刚好送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发觉材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必需听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的，乙方除担当全部损失以外，甲方有权要求乙方支付违约金 元。在工程项目竣工验收前，全

11、部设备材料由乙方负责保管，因乙方保管不善造成丢失或损毁的，由乙方赔偿。材料限制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。四、乙方施工质量责任：本项目施工质量要求达到优良等级，在保修期内必需保证保修，施工保修期为，如需修理而乙方不能在规定时间内保修时，甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标，施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司施工管理标准手册等规定进行规范施工操作。若因违反其中任何条款导致甲方被有关部门惩罚，在内部核算上由乙方担当，且甲方有权要求乙方支付 元以上 元以下的违约金（详细金额甲方视状况而定）。乙方担当工程保修责任并负责保修工作。乙方若

12、离开甲方公司，甲方仍有权对乙方追偿。乙方施工过程中若未按质量标准施工甲方有权要求乙方返工，返工期间的产生的材料费、人工费等各项损失由乙方担当，因乙方返工引起逾期完工，按本合同和公司管理制度有关规定执行。五、乙方现场管理责任：乙方必需根据甲方公司各项文明施工标准严格现场管理，让业主满足。乙方保证每天到现场时间不少于 小时，每日填写施工日记，负责办理各项验收及变更等手续，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方自己担当。施工过程中全部书面材料刚好交甲方工程部审核和存档。六、乙方施工平安管理责任：乙方必需按国家有关平安生产规范的规定，落实有效措施，杜绝事故发生。如有人身平安、伤亡、消防、偷盗等事故发生，

13、在内部核算上，乙方担当全部责任。施工中一切好用工具（含钻头、铅笔、漆刷、刀片、批刀、毛巾等）由乙方自理。七、乙方资金目标管理责任：乙方应在此指标内合理限制运用，工程经费以此指标为最高额度，无特别状况超标由乙方自行担当。指标内资金结余部分按公司安排政策进行安排。资金由公司财务依据资金发放有关规定和工程进度刚好予以发放支付（详见附合费用支付单）。因乙方管理、施工质量或进度等缘由造成业主不支付工程款等状况发生，乙方担当全部责任，自行支付全部费用。八、装饰工程竣工后，乙方必需将规范填写的施工日记及各种现场填写的表格等资料上交甲方公司，并协作做好与业主的结算工作。凡不交者或不真实填写者，甲方有权不予结算

14、。九、获得业主、监理方及甲方优良工程评定的项目或因丙方优良表现获得客户好评并使甲方承接到客户介绍新的工程业务等状况，甲方依据丙方表现赐予不同程度嘉奖。十、乙方在按图施工正确的状况下，如甲方或业主要求整改，必需由甲方出具工程联系单给乙方，注明整改方案，因工程整改而导致工程量增加的部分，甲方赐予乙方相应的补偿，补偿标准为每个工时元，但增加的工作量应由甲方负责人签字审核予以认可。十一、不论因何种缘由导致甲、乙双方终止内部承包，乙方应协作作好项目的人、财、物、料、图纸等的交接工作。乙方不协作交接或拒绝交接，甲方有权对乙方不予结算给赔偿给甲方造成的损失。十二、违约条款：乙方有下列行为之一的，乙方除要补偿

15、给甲方造成的损失外，甲方有权依据乙方情节轻重予以相应惩罚：1以甲方名义在外私自承接装修工程者支付违约金 元。2没有签署工程变更联系单，私自给业主增加工程分项或工程量或变更施工内容的，支付违约金元。3乙方无故克扣施工人员工资，支付违约金元4不经甲方公司工程部同意，擅自停工者，每天支付违约金元；5工程施工过程中施工质量不符合要求，并拒绝执行质检人员整改看法或整改通知单内容的，支付违约金 元；6拒绝执行工程部质检人员对施工过程中提出的各项及总体验收质检看法的，支付违约金元；7乙方收取业主好处或擅自接受业主宴请吃饭等状况的，支付违约金元。十三、乙方已细致阅读本承包责任合同及合同附件（开工通知书、综合人

16、工费用计算方法、费用支付方法、施工管理标准等），无任何异议并签字认可。十四、本责任合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签订后生效，工程保修期满后自行失效。甲方： _装饰设计工程有限公司代表：_乙方：项目施工管理内部承包责任人：_责任人身份证号码：_责任人电话：_签订时间：_年_月_日签订地点：_施工合同 篇4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况1、工程地点：层山小学院内2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水3、工程内容：在原有基础

17、上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝 和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、 包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。2、单价为 45 元/平方米，共1638平方米（其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米），共计73710元。四、 工期：20xx年xx月xx日xx日。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格

18、工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体 改性沥青防水卷材（GB1824220xx），防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失 的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时， 由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发 包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、甲方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同

19、价款。八、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协 商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方（盖章）： 乙方（签字）：年月日：施工合同 篇5依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，为爱护双方的合法权益，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程地点：2、装饰施工内容及做法.（见附件表一：装饰工程预算单）3、工程承包方式：4、总价款：￥ 元，双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。5、工期：自年月日竣工，工期

20、 天。二、关于材料供应的约定：1、甲方供应的材料：详见附件表见二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可以收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料：详见附件表三主材料报价单。3、乙方对甲方选购的装饰材料设备，应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用，如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备如不符合预算规定的品牌规格，应禁止运用。如已运用

21、，对工程造成的损失应由乙方负责。三、关于工程质量及验收的约定：1、双方约定工程施工质量是按本地装饰工程质量验收标准。2、本工程由3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费，应由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费由乙方担当。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提出与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件表四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。四、工程验收。1、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不

22、能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费由甲方担当，工期也予顺延。2、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知内三天组织验收，并办理验收移交手续（详见附件表五工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。甲方未验收运用视作验收合格。3、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。五、关于工程价款及结算

23、约定：1、工程付款方式列下表：2、工程结算：详见附件表六工程结算单。3、工程保修期两年，须工程款全部结清。甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件表七），保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据凭证。五、其它事项1、甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工须要的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系的协调工作。（3）负责到所在地房管部

24、门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。2、乙方工作：（1）参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。（2）按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。（3）未经甲方同意，不得随意拆改原有建筑承重结构，及各种共用设备管线。六、违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方缘由造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应的经济损失。甲方：

25、乙方授权代表： 授权代表：日期：日期：施工合同 篇6甲方 (托付方)：法定代表（负责）人：营业执照注册号：居处：乙方 (设计方)：法定代表（负责）人：营业执照注册号：居处：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定等国家有关法律、法规之规定和批准的施工图设计任务书，甲乙双方经充分协商，就甲方托付的施工图设计事宜，达成如下协议。一、工程项目概况1、工程项目名称： 。2、工程建设地点： 。3、工程设计规模： 。4、工程估算（概算）投资： 。二、设计内容、范围、技术标准1、设计内容： 。2、设计范围：。3、技术标准：（1）城镇燃气设计规范（GB50028-20xx）

26、；（2）输气管道工程设计规范(GB50251-20xx)；（3）城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-20xx（4）城镇燃气室内工程施工及验收规范CJJ94-20xx（5）油田长输管道工程施工及验收规范GB50369-20xx（6）现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98（7）建筑设计防火规范(GB50016-20xx)；（8）原油和自然气工程设计防火规范(GB50183-20xx)；（9）其它：现行有关设计规范 。三、设计费及支付1、设计费（含税）：2、最终设计费以工程结算价格和实际设计户数为准：入户燃气管道设计费按 元/户(入户引入管总阀门为界)计取；工业、商业用户

27、及居民庭院燃气管网根据工程造价的 %计取。3、支付：（1）本合同生效后，由甲方下达“燃气工程设计托付书”，乙方组织人员进行设计，乙方根据双方规定时间提交第一套设计图纸后十日内，甲方支付给乙方燃气工程设计托付书总工程量 30 %设计费；（2）单项工程竣工验收合格后十五日内支付该单项工程设计费的70%，如工程在一年内不能竣工，甲方应在最终版图纸完成满一年后15日内付概算余款。4、乙方指定下列账户为接受设计费的帐户，并对其信息真实性、平安性、精确性负责。银行账户如下：收款人： 。开户行： 。账 号： 。四、双方的权利与义务（一）甲方1、要求乙方选派合格的设计人员进行施工图设计。2、要求乙方按合同约定

28、供应合格的施工图文件。3、要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计。4、负责刚好向乙方供应有关工程设计所需的准确资料（包括初步设计文件资料、设计任务书、用地红线图与地形图、政府有关批文与规定），并对所提交资料及文件的完整性、正确性刚好效性负责。5、组织本施工图设计的会审，依据评审结论要求乙方进行完善补充。6、负责组织设计部门与设备商之间设计条件对接会。7、为便利乙方顺当完成工作供应必要的工作条件和平安环境。（二）乙方1、按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定

29、的进度、质量交付设计文件。2、根据设计任务书所规定的内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。3、不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。4、委派相关专业的设计人员参与施工图设计的会审、协调会议以及工程验收工作，并刚好完善和优化设计方案。5、依据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底，协作施工，解决施工过程中有关设计问题。6、对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应刚好提出处理看法或解决方案。7、除有特别要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商。8、工程设计应保证工程的平安性能,满意施工平安操作和防护的须要，采

30、纳有利于环境爱护、提高能效的设计方案。9、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。10、未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转托付。五、设计变更1、甲方因下列缘由可以进行设计变更,甲方依据须要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应刚好修改设计、出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费。（1）超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件；（2）提交的基础资料错误并作较大修改；2、乙方因下列缘由可以进行设计变更，因变更增加的设计费用由乙方担当。（1）设计质量不符合技术标准、规范和约定要

31、求的；（2）设计遗漏、错误、设计深度不够。（3）在设计任务书范围内，由于乙方缘由导致需优化设计方案。3、因一方缘由造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。六、保密1、在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方全部，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；2、对乙方全部的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用。不得擅自向第三方扩散、转让。七、合同变更、解除1、合同经双方协商一样，可以变更或解除。变更或解除协议应采纳书面形式。2、出现下列情形之一的，一方可以

32、解除合同，但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和担当的义务：（1）给甲方造成损失拒不赔偿的；（2）对甲方提出的合理要求拒不履行的；（3）擅自将合同项下的设计业务转托付；（4）其它：八、违约责任1、甲方未按期供应有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相应顺延。2、甲方无正值理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。3、乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费 2 的违约金(甲方可在设计费中扣除)。4、乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费 10 %的违约金(甲

33、方可在设计费中扣除)。5、由于设计遗漏、错误等缘由使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方担当责任。乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭遇的损失。6、乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应担当接着履行、实行补救措施或者赔偿损失等违约责任。九、争议的解决方法1、在本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应刚好协商解决。2、如协商不成，可选择下列第(2)种方式解决：（1）提交 / （仲裁机构名称）申请仲裁，适用该仲裁机构的仲裁规则，仲裁地点在 / ；（2）依法向 人民法院提起诉讼。十、其它1、本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效

34、。2、本合同一式陆份，甲方执四份，乙方执两份，各份合同具有同等效力。3、合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一样,以本文为准;如补充协议与本文不一样，以补充协议为准。4、甲方下达的“燃气工程设计托付书”为本合同附件。5、其它： / 。（以下无正文）甲 方： (盖章) 乙 方： (盖章)法定代表人： 法定代表人：授权代表：(签字) 授权代表：(签字)签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日居处地： 居处地：联系电话/传真： 联系电话/传真：邮政编码： 邮政编码：开户行及帐号： 开户行：。账号：施工合同 篇7甲方：乙方：为了保证道路硬化工程保质保量，如

35、期完工。经甲乙双方协商一样，特签订以下合同。一、工程名称：XXX实施项目之道路硬化、健身广场工程二、工程内容：水泥硬化道路约XXm;健身广场约XXX(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。三、工期：自20xx年 月 日至20xx年 月 日，共计 天。四、合同价款：约为XX元整(XX.00元)五、承包方式：乙方包工包料。六、工程单价及结算方式：水泥硬化路按成品砼面积，每平方米XX.00元;铺彩砖每平方XX.00元，砌道沿石每延长米XX.00元，文化墙(宽XXcm，高XXm)每延长米XX.00元，砼硬化地面每平方米XX.00元。施工期间甲方不支付预付款，工程完工甲方支付乙方工程总价的8

36、0%，工程验收合格，其余工程款一次付清。七、施工要求及质量标准：1、路面宽度为Xm，厚度XXm。2、乙方要根据甲方施工要求保质保量，不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。3、基础要进行碾压整平，施工C20混泥土浇筑。原浆收面，保证路面平整。宽度一样。4、彩砖铺设前要浇筑XXcm厚砼垫层，保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝匀称，高度一样。八、其它约定事项：1、工程质量由甲方监督，乙方负责按期完成。2、甲方帮助乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标记，确保行人平安。九、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，自签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人

37、(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇8甲方：平安部乙方：降水施工队丙方：监测施工队丁方：防水施工队戊方：钢支撑施工队已方：结构施工班组庚方：挖土班组辛方：地连墙施工队壬方：杂工班施工班组为了仔细执行国家“平安第一，预防为主，综合治理”的平安生产方针、政策法令、法规和有关规定，明确各自的平安生产责任，确保中铁十三局竹辉路站和十全街站现场施工和安装平安作业。依据中华人民共和国平安生产法第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产平安的，应当签订平安生产管理协议，明确各自的平安生产管理职责和应当实行的平安措施，并指定专职平安生产管理人员进行平安检查与

38、协调”的规定。经九方协商同意，制定此协议，九方遵照履行。详细条款如下：1、必需仔细贯彻国家有关平安生产的方针、政策；严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定，严格遵守建筑和安装有关平安规定和平安操作规程进行施工作业。2、必需制定保证施工作业平安的平安制度、措施，配备各种平安防护设施，确保措施到位、检查到位。3、对施工作业人员要进行平安教化，强化作业人员的平安意识，杜绝违章作业。4、在同一区域或在同一地点（高空）作业时，施工方必需明确一位平安生产管理人员，负责本单位施工平安以及同另一方在平安方面进行协调的工作。5、施工作业各方要常常在施工中对平安问题进行沟通和协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，

39、双方要先停止作业，由各自的平安管理负责人进行协商处理。6、双方在交叉作业施工前，应当相互通知或告知对方本班施工作业的内容、支配及应留意的平安事项。7、各自应在施工作业中加强平安检查，发觉问题要刚好处理解决，消退平安隐患。8、协议各方在施工中要对平安工作相互监督，共同做号交叉作业区域内平安工作。9、全部通知都要采纳书面形式，一式九份，九方各一份。甲方：平安部 负责人：乙方：降水施工队 负责人：丙方：监测施工队 负责人：丁方：防水施工队 负责人：戊方：钢支撑施工队 负责人：已方：结构施工班组 负责人：庚方：挖土班组 负责人：辛方：地连墙施工队 负责人壬方：杂工班施工班组 负责人第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页