2022年施工合同模板锦集九篇.docx





《2022年施工合同模板锦集九篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年施工合同模板锦集九篇.docx(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年施工合同模板锦集九篇施工合同模板锦集九篇随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,许多场合都离不了合同,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么制定合同书有什么须要留意的呢?以下是我为大家收集的施工合同9篇,希望能够帮助到大家。施工合同 篇1一、马路工程施工合同管理中存在的问题合同索赔实现难由于马路工程建设规模大,受地质环境、社会环境影响大,其变更索赔也比较多。按理说,施工单位通过工程索赔来弥补工程损失,是天经地义的。许多时候受行政干预等因素影响,索赔工作难以进行,或者不能刚好进行,往往要拖到工程竣工后。二、加强合同管理的措施2.1把好合同签订关在中标后30天内须签订施工合同
2、,并在规定期限内报建设行政主管部门审核备案,合同必需为书面形式。合同一点签订,便受到法律的爱护,它将是双方行为活动的准则。双方必需严格根据合同约定的权利、义务绽开工作。作为施工单位,应当重视合同的签订、合同条款等,避开因合同签订失误而造成严峻的经济损失。在签订施工合同时应当留意以下方面:合同签订必需确保盈利的基本目标,也就是合同签订的价款必需与中标文件一样。若业主单位有意压价或者提出返利等不合理要求时应当予以拒绝。当然,施工单位也应当从开拓市场、维持生存等多角度考虑,单个项目合同签订应当符合企业整体发展战略的要求。马路工程施工承包合同最好是采纳标准的合同文本。标准合同文本内容完整、合同条款非常
3、齐全;对双方的责、权、利非常明确的规定,且比较均衡;风险较小,简单分析;施工方可以获得一个合理的工作环境。因此,马路工程施工承包合同应当采纳标准的合同文本。重视合同法律性质。分析国内外承包工程的很多案例可以看出,很多施工合同失误是由于承包商不了解或忽视合同的法律性质,没有合同意识造成的。合同一经签订,即成为合同双方的最高法律。注意风险分析及合同审查。合同签订前,施工企业应当全面仔细分析合同潜在的风险,将自身的权益、责任彻底弄明白。合同签订前的风险分析非常重要,必需全面考虑,若盲目签订合同有可能造成严峻后果。2.2加强合同履约合同时工程项目管理的依据,是施工企业与建设单位之间的联系纽带。施工承包
4、合同一旦签订,就应当严格根据合同约定执行。施工企业应当根据合同文件要求履行义务,合同规定工期内,根据合同约定的质量技术指标,完成施工任务。依据合同约定刚好向业主进行计量。由于合同双方的利益不同,因此在马路工程施工过程中易产生分歧,给合同管理造成困难。因此施工单位应当在合同履行的过程中,主动主动探讨合同条款,熟识合同内容,进一步认清自己的责任、权利、义务,利用合同来化解双方利益冲突。合同履行过程中施工企业应做好以下几点工作:严格根据合同约定进度、工期、质量要求、工作任务等组织施工,确保在合同工期内移交给业主一个满足的工程。根据合同约定的方式、时间进行工程计量。马路工程计量支付通常是按月进行,合同
5、管理人员应当刚好搜集整理计量资料,并向监理提出中期支付证书,根据合同约定的程序进行工程款索取工作,确保工程款刚好到帐。当工程发生变更时,应当刚好向监理工程师报告,提出工程变更申请,并根据合同约定的程序办理变更手续。施工单位必需合理组织施工,确保工程的质量、工期,由此才能全部结算包括质量保证金在内的全部工程款项,从而实现盈利最大化同时赢取良好社会效益,利于企业发展。施工合同 篇2发包方(简称甲方):_承包方(简称乙方):_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、XX市爱护消费合法权益条例,中华人民共和国建设部(19xx)92号文家
6、庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则,为爱护双方的合法权益,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议,共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点:_区(县)_路_弄(村)_号_楼_室。3、住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。4、装饰施工内容:详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款:¥_元,大写(人民币):_其中:材料费:_,人工费:_管理费:_,设计费:_垃圾清运费:_,税金(3。41):_其他费用:_经双方认
7、可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。7、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工,工期_天。二、关于材料供应的约定:1、甲方供应的材料:详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失的,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方供应材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方供应的材料:详见附件三主材料报价单。3、
8、乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定:1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,
9、其返工费用由甲方担当,工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。5、在施工过程当中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方担当,工期也予顺延。7、工程竣
10、工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定:甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修
11、复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定:1、工程款付款方式列下表:付款时间付款百分比金额_对预算设计认可1000元,其次次付款时扣除签订合同之日_合同签订后65元开工前二至五天_施工过程当中30 元工期进度过半_竣工验收5元当天_增加工程项目100元签订项目变更表_注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。2、工程结算:详见附件六工程结算单。3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订工程保修单(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。六、其它事项1、甲方工作:(1)甲方应在开工前一天,向乙方供应经物业管理部门认可的
12、施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并担当担当有关费用。2、乙方工作:(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更
13、换人员,乙方应刚好书面通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任:1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括
14、罚款),由乙方负责并担当责任。八、纠纷处理方式:1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)九、合同的变更和解除:1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一样后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_支付违约
15、金,并办理终止合同手续。2、施工过程当中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。十、其它约定施工合同 篇3发包人(甲方):(全称)承包人(乙方):(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定,遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一样,签订本合同。一、 工程概况1.1 工程名称: 。1.2 工程地点: 。1.3 工程内容: 。1.4 承包范围: 。1.5 承包方式:乙方包工、包全部料 乙方包工、包部分料(见附件)乙方只包工1.6 工程结构: 。1.7
16、 装饰装修施工面积: 。二、工程质量2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。2.2 国家、北京或专业标准:民用建筑工程室内环境污染限制规范(GB50325-20xx)2.3 约定标准:三、 工期3.1 总工期: 日(为日历工期,并包括法定节假日3.2 开工日期: 年 月 日。3.3 竣工日期: 年 月 日。3.4 延期开工:乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,如甲方2日内未做出答复的,视为同意延期开工,详细开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方缘由需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方担当,并相
17、应顺延工期。3.5 暂停施工(停工):甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理看法,乙方应妥当爱护已完工工程。如甲方未能按时提出处理看法的,乙方可接着施工,由此造成的损失由甲方担当。乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。3.6 工期顺延3.6.1 发生以下状况的,工期顺延,乙方不担当责任:(1)甲方未能按合同约定供应开工条件的。(2)工程量增加、设计变更的。(3)甲方未按时验收隐藏工程的。(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。(5) 7日内由于非乙方缘由停水停电累计8小时以上不能施工的。(6)甲方未按时支付工程款的。(7)因甲方或甲方
18、代表坚持错误指令而导致工期延误的。(8)不行抗力和其他非乙方缘由造成停工的。3.6.2 出现以上状况时,乙方应刚好以书面形式通知甲方。因乙方缘由导致工期延误的,由乙方担当责任,工期不顺延。3.7 工期提前3.7.1 提前竣工的条件应是实行可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在3日内批准乙方修订的进度安排及新技术措施,并为赶工供应必要的条件。3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容:(1)提前的时间。(2)乙方实行的技术措施。(3)甲方为实行新技术措施供应的条件。(4)实行新技术措施增加的费用。四、设计4.1 设计图纸及技术文件
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 模板 锦集九篇

限制150内