2022年有关施工合同模板集合九篇.docx

《2022年有关施工合同模板集合九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年有关施工合同模板集合九篇.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年有关施工合同模板集合九篇有关施工合同模板集合九篇在人们的法律意识不断增加的社会，合同的类型越来越多，它也是削减和防止发生争议的重要措施。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我为大家收集的施工合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。施工合同 篇1发包人全称：_(以下简称：甲方)承包人全称：_(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，

2、订立本协议。一、 工程概况：工程名称：_(以下简称：本工程);工程地点：_施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中全部的水电安装工程包含的全部内容。二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常

3、平安巡查。详细如下：a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。b、 电气部分：从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线

4、管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。三、 合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为_日;开工日期为：_年_月_日，竣工日期为：_年_月_日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(详细详见合同附件一)。3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿

5、承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、 质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准gbj30188; 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-xx; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-xx; 采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82); 电气安装工程施工及验收规范(gbj242-

6、82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自

7、检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场平安文明施工费、甲方干脆分包工程协作费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方供应了乙方承包范围内

8、具体的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明白本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。2、工程量的计量：(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)。(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中0.000及以下的承台、地梁等作

9、为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，详细每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特殊约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必需向甲方缴纳1

10、万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算起先日”，次日为工程量起先申报及审批日，甲方于“结算起先日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构缘由顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：根据实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(全部工程款必需经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后起先办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起

11、20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方担当的修理费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、若乙方工程质量、工期和平安文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的全部费用均由乙方担当，乙方对此无异议。七、 施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范(jgj46-88)。2、建筑机械运用平安技术规程(jgj59-86)。3、建筑施工平安检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处

12、作业平安技术规范(jgj80-91)。5、XX市建设工程现场文明施工管理方法。6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法(条例)7、XX市治安管理惩罚条例。八、 合同生效：1、本合同订立时间：_年_月_日。2、订立地点：_3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效施工合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的铝合金门窗及不锈钢门窗安装工程施工的有关事宜协商一样。同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、承包方式：包工、包料、包制作、包运输、包安装、包平安文明、施工，包

13、竣工验收的承包方式。乙方负责本工程根据甲方规定工期完成，通过甲方的验收标准金额为准。四、工程范围与内容包括施工图内全部的铝合金门窗和不锈钢门窗工程。五、工程单价：铝金合金门窗125元/平方米，铝合金卷闸门200元/平方米不锈钢门400元/平方米，不锈钢防护窗85元/平方米不锈钢防护栏100元/个不锈钢防护架100元/个不锈钢地沟架100元/个修理部分材料及工资换玻璃100元/平方米拆装卷闸门360元/道换卷闸门材料底梁100元/米换塑钢滑道80元/米换塑钢窗滑轮和锁10元/个换卷闸门道槽43元/米换卷闸门锁板75元/米换卷闸门锁30元/把换铝合金材料45元/米换铝合金窗扇125元/平方米。六、

14、工程款支付乙方工程竣工经甲方验收合格，甲方付给乙方全部的工程款。七、材料供应本合同工程所用铝合金和不锈钢材料由乙方选购供应。八、双方责任甲方责任：1、保证施工工作面的供应，施工现场刚好解决交叉作业的协调事宜。2、保证施工现场的电力供应。3、准时进行阶段款的结算。乙方责任：1、必需严格根据施工图（或协商方案）及现行规范施工，听从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和平安生产，严禁违章作业。2、自备施工过程中的一切施工器具。3、乙方在签订承包相关工作量范围内，不得转包他人。4、双方有责任、有义务与对方亲密协作，文明施工。5、工人在施工期间，由于自身缘由和个人担心全行为，发生的相关事

15、故或意外，乙方全权负责。6、平安施工，文明施工，遵纪遵守法律，严禁乙方工人在工地内打架、闹事，情节严峻者报公安机关处理。7、严禁工人在施工区进行的其他违法行为，严禁运用未满18岁的童工。8、杜绝一切偷窃行为，一旦发觉工人有偷窃行为，不论量多量少，报公安机关处理。本合同一式二份，甲乙双方在签字之日起生效，工程竣工验收通过后，经双方确认无误，甲方付清工程款后，本合面自行失效。未尽相关事宜，双方可友好协商。甲方代表：日期：乙方代表：日期：施工合同 篇3合同编号：签订地点：签订时间：甲方（业主）：_乙方（承包方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它

16、有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：施工内容：承包方式：合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款（金额大写）；其中：人工费_元；材料费_元。（见附表一）二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。13向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留

17、意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2乙方工作21根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。三、工期1工期延误11因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定供应开

18、工条件。（2）设计变更和工程量改变。（3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。12由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。13由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。五、材料供应1、甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二） 。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的

19、材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2、乙方选购的材料乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内

20、容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1工程质量11工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以XX市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。12乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。2竣工验收与保修21工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。22双方约定隐藏工程和中间验收部位：

21、_ 。23双方约定的保修项目内容期限为：_ 。（本条22和23款的内容过多可另加页）八、平安和防火1、甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支

22、付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决：1、由_仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。十一、其他约定_。十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括：1、本合同条款及合同附表；2、施工图纸及做法说明；3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；4、补充规定。十四、其他1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可依据须要确定合同副本的数量，双方约定 （签字、鉴证、公证）

23、后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主：（签章） 承包方： （公章）注册地址：住地：法定代表人：托付代理人：联系电话：联系电话：年月日 年月日鉴（公）证单位： （公章）经办人：鉴（公）证日期：年月日施工合同 篇41、整体墙面进行清理，铲除墙体表面遗留下来的灰砂，扫除灰尘。2、用聚合物水泥砂浆作少量的修补，如墙体表面的缺损，影响施工后整体的效果的。达到平整、垂直。3、用量线弹出整个墙面的柱、梁、阴阳角的直线，对不直处用腻子进行直线修补，达到横平竖直。二、墙体表面批刮腻子1、好以上基层处理后，对墙体进行第一遍批刮腻子工序。达到表面平整，不积累，不漏刮。2、待第一遍满刮腻子完全

24、干燥后，对表面遗留的痕迹、粗糙部位剔除后，方可进行其次遍满刮腻子。达到表面平整，阴阳角线平直。3、用砂布进行平砂光处理（腻子必需完全干透），清除浮灰。三、墙体表面刷涂料1、严格确认上述工艺符合要求后，进行第一道乳胶漆施工，颜色匀称一样，不流挂，不漏刷。2、待第一道涂料完全干燥后，用细砂皮砂磨去表面的微小颗粒后，除净表面浮灰，再进行下一道工序。3、上其次道乳胶漆，使之平整色泽一样，墙面平整光滑，阴阳角线垂直，平行，不流挂，不漏刷。内外墙涂料装饰工程施工合同甲方：乙方：甲方将工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺当进行，经双方充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有

25、关规定，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程名称:。其次条工程地点:。第三条工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、运用颜色号：第四条工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为M2，单价为：元/M2（此单价不含税金、协作费）2、工程总造价约为：，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量绽开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条合同工期甲方发出进场通知后，天内乙方必需支配工人进场施工，有效工期为日历天。在施工过程中如遇以下任何一种状况，工期顺延：1、遇到不行抗拒的灾难或事故（包

26、括雨季停工）。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程质量等级1、甲方对工程质量的要求；，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范JG73-91标准进行验收。第九条甲方、乙方责任范围一

27、、甲方责任1、甲方供应用水、用电和工人住宿的位置，甲方担当由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责供应与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，刚好办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付运用。2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。3、负责供应外墙涂料验收资料，参与甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方

28、缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条违约责任及争议解决方法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色调油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。3、合同履行过程中假如发生争议，双方应协商解决。假如无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合

29、同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。3、合同签定地点：甲方：（公章）乙方：（公章）法人托付代表：法人托付代表：电话：电话：地址：地址：年月日年月日施工合同 篇5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用原则，双方就工中挡土墙工程合作事项协商一样，签订本合同，双方共同遵照执行： 一、工程名称：二、工程范围和内容：1 、工程范围：范围内挡土墙工程施工。2 、工作内容：基坑开挖、台背回填、灰土垫层、大挡墙砼基础、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、脚手架搭设等全部相关内容的施工。3 、

30、承包方式： 本工程实行包工包料综合包干方式承包，由乙方负责工程施工的一切事宜，所需的人工、材料、机械、仪器设备都由乙方自行解决。及其一切费用。4 、工程价款 ：本工程依据管理处批复的暂定单价（以最终单价为准），3:7灰土垫层元 /m 3 ，挡土墙砌体元 /m3 5 、计量方式： 按分项进度支付，扣除管理费、税金%。6、发生合同纠纷时，双方刚好协商，另行签订补充协议，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁解决。7、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方代表签字之时起生效，合同全部内容完成后自动失效。甲方单位（盖章）甲方代表人：年月日年月日 乙方单位（盖章）乙方代表人：施工合同 篇6甲方：_ 乙方：

31、_甲乙双方就甲方在_楼，托付乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一样，达成贷资，合同如下：第一条甲方兴建的综合楼，位于_，建筑面积_，建筑物_层，总投资约_元。其次条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息_计。第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_元时，甲方应刚好支付工程款。第五条偿还贷资额本金及利息，一年期必需偿还清，如过期有困难，按年息_计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_元，乙方有权自行处理。第六条乙方已承建工程甲方_花

32、园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。第七条陈述和7.1甲方的陈述和保证（1）其是一家依法设立并有效存续的；（2）其有权进行本合同规定的交易，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同；（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7.2乙方的陈述和保证（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；（2）其有权进行本合同规定的交易，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本合同；（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。第八条8.1除不行抗力的缘由外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_的

33、。8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭遇损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。第九条保密一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十条补充与变更本合同可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。第十一条合同附件11.1本合同附件包括但不限于：（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件11.2任何一方违反本合同附件的有关规定，应根据本合同的担当法律责任。第十二条不行抗

34、力任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本合同或本合同，应自不行抗力事务发生之日起三日内，将事务状况以书面形式通知另一方，并自事务发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的实行任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃

35、追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。全部放弃应书面做出。第十五条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应依据后继立法或法律变更，经协商一样对本合同进行修改或补充，但应实行书面形式。第十六条通知16.1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的居处）的法定地址或居处或指定的通讯地址范围16.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果担当法律责

36、任。第十七条合同的说明本合同各条款的标题仅为便利而设，不影响标题所属条款的意思。第十八条生效条件本合同自双方的或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。本合同一式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执_份，其他用于履行相关法律手续。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇71.对合同价款进行价税分别，分别列示不含税价款和增值税税额。工程总承包总价（含增值税）为XX元。其中，不含税价款为XX 元，增值税为XX元。2.明确供应发票的类型。依据业主类型及业主的抵扣需求明确供应增值税专用发票或增

37、值税一般发票。在每月/季度执行甲方的验工计价程序，依据甲方批准的计价金额，由乙方向甲方供应增值税专用发票（依据甲方是否为增值税一般纳税人或甲方要求确认）。3.明确发票开具时间。修改工程款支付相关条款，目的保证进项税票取得时点与销售产生的销项税时点匹配。起先预售前期预料销项税额，确保不提前交纳增值税，有足够的建筑服务增值税专用发票抵扣进项税。双方签订合同后，甲方向乙方一次性支付合同总款的XX%作为工程预付款。在甲方支付乙方预付款后，若乙方不履行合同的，除担当违约责任外，需如数返还预付款。（如有预付工程款约定时）在每月/季度完成验工计价程序后，乙方向甲方申请支付款项，甲方X日内按双方确认的验工计价

38、金额，支付工程款到乙方指定账户，乙方需在XX日内开具增值税专用发票。4.发票附件约定。汇总的专用发票，需供应销售货物或者供应应税劳务清单并盖章。材料选购、办公用品选购中居多。汇总专用发票开具符合增值税专用发票运用规定，开具销售货物或者供应应税劳务清单。5.调整保证金相关条款。明确保证金相关计算基数为不含税的工程价款。实行以保函形式供应保证金。乙方于合同签订前，XX日内，向甲方提交合同暂定总价（不含税款XX%的履约保函或保证金（金额均不低于人民币XX万元）。否则，甲方有权从乙方的应付第一笔工程进度款中扣留同等金额款项作为保证金、并扣除相应违约金。该履约保证金在工程验收合格后XX天一次性无息退还。

39、6.调整质保金相关条款，明确工程完工时，开具全额工程结算增值税票据，含质保金。乙方XX工程竣工验收合格，办理完竣工验收手续并取得验收备案证，乙方提出申请后XX日工作日内付至该工程结算价款的95%，乙方需开具该工程结算价款100%的增值税专用发票。预留5%的质保金在XX年XX条件下支付。7.明确甲供材的价款、结算及开票事宜。对于计入合同总额的甲供材，应明确约定由材料供应商向甲方开具增值税专用发票，甲方干脆向材料供应商付款或明确在甲方选购甲供材时，由业主、施工企业与供应商签订三方协议，要求供应商向施工企业开具增值税专用发票。合同中须要约定运输费结算及票据开具，一般纳税人运输费税率11%，材料17%

40、，则选择销售并负责运输，开具含运输费的全额17%专票。甲方供应材料设备，由材料设备价款计入合同总额的，甲方应按供应材料的金额向乙方供应增值税专用发票；或由甲方、乙方及第三方供应商另行签订三方协议，由材料供应商干脆向乙方供应增值税专用发票。运输费由销费方担当，送至甲方指定地点，或者托付施工方。8.明确水电费结算流程，避开水电费的转售业务，重复纳税。销售自来水一般纳税人的增值税税率是13%。假如自来水公司为小规模纳税人的，则依据税法规定，其只能根据简易方法、适用3%征收率计算交纳增值税。主体施工合同约定施工自行担当水电结算，对于短期施工合同，要降低合同价，甲方担当水电转售11%或3%的增值税税率。

41、施工期间水电费应计入工程总价结算，甲方不担当水电费代收代付，由施工单位向水电部门申请临时水表电表，自行向水电部门结算。否则乙方担当甲方代收代付水电费而增加的税款。9.明确代收转付业务的价款、结算及开票事宜。对于红线内拆迀补偿价款，应明确不计入合同总额，由施工企业与业主另行签订托付协议约定相关托付拆迀事宜。双方约定红线内拆迁补偿价款不计入本合同总价，另行签订托付协议约定相关托付拆迁事宜。10.增加适用于工期跨营改增时点的工程项目的过渡期条款。明确因国家税制改革导致承包人增加的实际税负由发包人担当。因国家税制改革及相关法律改变，导致甲方在合同履行过程中所须要负担的税费发生增加时，此部分增加的税费由

42、乙方担当。11.合同、票据、付款三流相符的要求。对于工程总承包合同，应分别针对设计、材料与设备选购、工程施工等不同税率业务分别与不同的供应商签订合同，约定合同价款、根据不同的适用税率开具发票等。可以签订三方合同。合同价款为人民币XX万元，除依据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。其中：工程设计涉及的合同价款为人民币 XX万元；材料与设备选购涉及的合同价款为人民币XX万元；工程施工涉及的合同价款为人民币XX万元。甲方托付乙方代为选购XX，甲方与第三方单独签订合同，款项甲方干脆支付给第三方，第三方向甲方开具增值税专票。12.甲方有重大信息变更，如税务登记变更等，刚好告知乙方。如甲方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更、公司名称等，应在XX日内刚好告知乙方的变更状况，并供应相关纸质或电子信息资料。13、与营改增不干脆相关的其他合同事项。独栋的不同业态产品施工合同