2022年园林绿化工程承包合同 .docx

《2022年园林绿化工程承包合同 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年园林绿化工程承包合同 .docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年园林绿化工程承包合同 园林绿化工程承包合同随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我整理的园林绿化工程承包合同 ，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。园林绿化工程承包合同 1建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）：经甲、乙双方协商一样，就甲方托付乙方建立_绿化工程，签订以下协议：一、工程概况1、工程名称：_绿化工程。2、工程地点：_。3、施工范围：绿地面积_平方米 （详细见_绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。二

2、、工期1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。3、因甲方缘由不能刚好移交施工场地则工期顺延。三、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_元整。若施工过程中甲方有变更须要增加工程，则按实结算。四、承建方式1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。五、工程付款方法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：_万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。2、待工程竣工后，甲方于

3、3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：_万元整。3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_万元整。4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。六、工程质量要求1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。七、工程竣工验收结算乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同

4、赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。八、延期违约责任乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。九、质保期限1、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范

5、工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教化施工人员遵纪遵守法律。3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地（应符合三通一平要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能刚好供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，

6、补签有关协议与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日园林绿化工程承包合同 2甲方：_乙方：_一、工程概况1、工程名称：营根河综合治理绿化工程（一标）2、工程地点：琼中县营根镇3、工程内容：绿化种植及养护。4、工程造价（包干不含税）：以现场数量为准，附单价报价表。5、工程变更时，依据海南省相关定额标准计取。二、施工期限及要求1、施工期限：2、验收标准：GJJ/T8299城市绿化工程施工及验收规范，其它符合有关专业验收标准。3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。三、付款方式1、合同签定订后，按已完成工程量的6

7、0%支付进度款、2、养护期满后，一个星期内付清余款。四、工程变更状况在绿化施工过程，甲乙双方本着敬重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。五、竣工验收1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求全部苗木均出现生长之势。六、双方责任1、甲方责任1）甲方刚好供应可用于施工的场地及种植苗木点。2）甲方免费供应施工用水、电。3）甲方对苗木安排和进场材料的验收应主动协作，原则当日确认，以确保工期。4）甲方协作乙方的对外协调工作（例如：政府有关部门的协调工作；苗木的选购、运输环节需办理批文等有关手续

8、的申办）。2、乙方责任1）根据甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。2）在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方担当。3）乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。4）种植须符合绿化施工技术要求。5）乙方要听从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，全部人员须统一服装、佩戴平安帽，保持现场整齐、有序。七、不行抗力的因素1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。2、在施工期由于不行抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。八、其它1、甲方指派驻现场的代表为_，乙方派驻现场的代表为_

9、，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。3、本合同经双方代表签字盖章后生效；本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲 方： _乙 方：_代 表： _代 表：_签订日期：_年_月_日园林绿化工程承包合同 3发包方：_公司(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_项目外环境景观及_景观

10、园林绿化工程;2.工程地点：_;3.工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。其次条工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，

11、并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，须要修配、改、代、换而耽搁施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响

12、工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。2.根据第八条标准按实际工程量进行结算。第四条材料、设备供应、检验1.进口特别材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏;3.全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。5

13、.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7.乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。第五条工程质量和检查验收1.本工程质量要求为优良;2.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为_;4.承包方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，

14、如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可运用。5.隐藏工程由承包方自检后，填写隐藏工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责

15、保管。9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修变更更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构变更、标准提高、工艺改变、

16、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需马上以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。(4)确认的事实必需在2天内解决，不能如期解

17、决而造成停工的，工期损失由发包方担当。第七条双方负责事项1.发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐藏的)，并供应有关隐藏、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要;(4)按规定供应施工场地;(5)合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)向承包方供应完整的施工技术资料_套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标限制

18、点;(7)组织承包双方和设计单位参与的.施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，刚好向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好竣工结算工作。2.承包方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度安排、材料设备及成品半成品等进场安排、用水电安排、

19、开竣工通知书、隐藏工程验收单等，并刚好送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理;(4)严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_%;2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报

20、告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。7.本工程造价结算方式按下列状况办理：7.1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;7.2园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化工程综合定

21、额按定额计价;7.3安装工程项目费计取套用2002年广东省安装工程综合定额按定额计价;7.4园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;7.5园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;7.6发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格

22、不按本合同第八条7.4款下浮。第九条违约责任1.承包方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。2.发包方的责任(1)未能根据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。第十条争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以刚好协商解决。协商不成时，任何方可干脆向_人民法院起诉。第十一条特别条款本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定特别条款第十二条附则其他本合同未言明事项，一

23、律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。发包方(盖章)_承包方(盖章)_法定代表人(签名)：_法定代表人(签名)：_托付代表人(签名)：_托付代表人(签名)：_签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页