2022年精选施工合同模板汇编五篇.docx

《2022年精选施工合同模板汇编五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选施工合同模板汇编五篇.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选施工合同模板汇编五篇精选施工合同模板汇编五篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情须要用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我整理的施工合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方(托付人) 某某建筑公司联系地址：乙方(居间人)联系地址：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就x省x工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成

2、甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量

3、清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相

4、关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的x%.2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付x元整;在正常施工的两个月内，应支付x;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月起先，依据甲方每月取得的验工计价款，按x%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方

5、可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当x差x等x费用)六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完

6、毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方：(盖章) 乙方(盖章)法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人：施工合同 篇2(甲方)(乙方)依据“中华人民共和国经济合同法”的有关规定并结合本工程实际状况，本着“同等互利、协商一样”的原则，来明确双方的权利和义务，经双方协商，特制定本合同以兹双方共同遵守。第一条：总则一、工程地点：琼海众一家

7、园xx#楼二、工程范围：琼海众一家园xx#楼房间内墙墙面粉刷工程三、结算依据：房间地面及洗手间、厨房墙地面铺装按43.00元/m2计算,(此单价包含1.议定铺装范围内的水泥、淡水河沙等辅材及材料卸车、搬运电梯搬运至每个作业点。以上工程完工后按实际工程量结算。四、本工程纳税方式为：乙方向甲方供应全部完税发票。五、承包方式：由乙方包辅材、包工、包工期、包质量、包平安。本工程乙方不得再进行分包或转包。六、质量标准：达到甲方要求的施工工艺。1.施工图及设计变更的规定要求。2.现行施工规范的验收验评标准的优良标准。3.粉刷用漆以及腻子粉必需为立邦牌产品。4.甲方的其他质量要求。其次条：工程期限本工程工期

8、以甲方与总包方签订的合同工期期限为准，工期以合同签订之日起计算。第三条：甲、乙双方职责一、甲方责任1.甲方负责施工进场前的打算工作，协调有关方面办理相关手续，组织施工班组进行工程规范交底。2.派驻公司代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐藏工程，签署隐藏工程签证。二、乙方责任1.乙方在开工前组织有关人员熟识场地，负责编制施工安排并按安排组织施工。2.乙方在自己的分工范围内做好材料和设备的管理工作。3.乙方应严格根据甲方制定的质量标准进行施工，确保工程质量并按合同规定的时间如期完工，交付运用。由乙方缘由造成的质量问题乙方应负责整改直至达到甲方要求的标准，全部费用由乙方担当。4.在合同规定的保修

9、期内，乙方有义务对工程的损坏进行修理，属于乙方的质量问题，乙方应无条件进行修理。5.内粉工程在操作时，落地灰必需重复运用，不得有多余材料运下的现象。每完成一层必需清扫一层，如发觉有落地灰运下现场，每车罚款100元。施工层上严禁向下抛弃建筑垃圾，如发生平安事故，由乙方担当一切后果。6.爱惜工地卫生，不得乱扔生活垃圾。7.严格遵守平安生产法律法规及施工现场的平安生产制度。8.遵守上级建筑平安主管部门规定的建筑平安生产条例、文件。9.因乙方违反上述7、8条的规定造成平安事故的，由乙方担当一切经济及法律责任。第四条：工程付款结算方法乙方进场施工后，甲方按进度支付(乙方已完工部分80%以内)工程款，工程

10、完工后付至总款95%，余款5%按保质期满后十日内结清。第五条：竣工验收及保质期一、 乙方在工程竣工后三天内，应将验收日期以书面形式通知甲方，如甲方不能按时组织验收，需提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工时间。若竣工验收时若未通过，乙方应按甲方的要求进行整改，整改完成后乙方应通知甲方组织再次验收直至通过。二、 本工程质量保正期为3个月，在保质期内如出现质量问题乙方应无尝刚好修理更换。第六条：工程负责人和平安事故处理。一、甲方应派专人帮助乙方工作，乙方应派驻现场管理人员和施工人员，双方共同履行本合同的各项规定并办理施工中有关的事项。乙方应对工程各项内容进行自检，并接受和

11、协作甲方的监督和检查。二、乙方有责任教化工人严格遵守操作规程，做到平安施工。火灾、盗窃及在施工中发生的工伤事故和工程管理不善造成的损失，均由乙方负责，并且乙方不得因此影响工程质量和工期，若造成影响，乙方担当全部费用并赔偿甲方的损失。第七条：合同份数及期限一、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。二、本合同自双方签订之日起生效，在工程竣工验收结清余款后失效。第八条：附则本合同如有特别状况或尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定，议定附则条款，作为本合同的附件，与本合同具同等效力，但不得与本合同相抵触。甲 方： 乙 方：联系电话： 联系电话：年月日：施工合同 篇3业主（以下简称甲方）：_联系电

12、话：_施工队（以下简称乙方）：_联系电话：_甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、工程概况工程地址：_二、价格清包工费：￥_元，大写：_其中水电工_元木工_元瓦工_元油漆工_元垃圾清运费_元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：_元2、木工完成，付_元3、瓦工完成，付_元4、工程竣工，付_元5、保修金_元，从竣工之日起1年后支付四、设计1、甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作。2、甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用，

13、双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方刚好提出并有权拒绝运用。若甲方坚持运用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的损失。5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性。6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍

14、从人工费中扣除。六、工期从_年_月_日起至_年_月_日止，工期为_天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_元/天七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在XX市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、乙方指定由_为工地现场负责人，_为替补负责人。6

15、、在合同价内，乙方应供应_人次跟随甲方选择材料。7、乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2（1人）人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、现场禁止运用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必需和其他材料分开放置。十二、修理1、因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况（水、

16、电问题）乙方必需在24小时内赶到并修理。甲方：_ 乙方：_联系电话：_联系电话：_签订日期：_签订日期：_施工合同 篇4甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方总包单位把承德市武阳丽园小区2# 3#楼墙体模板分项工程由乙方负责施工，详细事宜如下：一、乙方负责的工程内容及范围：乙方负责承德市武阳丽园小区2#3#楼所须要钢筋工程的全部部位，包括二次结构，造型等全部部位，清理梁头梁豁及垃圾。二、乙方必需达到的质量标准：1、乙方必需根据图纸进行施工，必需符合本工程的各结构构件的型号、尺寸，出现的任何偏差、质量缺陷等影响到本工程的质量验收及运用的一切缺陷，由乙方负全部责任。发觉盗窃行为按原价10倍惩罚承包组。2

17、、乙方必需根据甲方的技术交底施工，私自施工的，出现的一切损失由乙方部负责。节约原材料，不能长料短截，每发觉一次按原价10倍惩罚班组3、乙方必需听从甲方质检员的检查，如丢口扣，钢筋的间距，搭接倍数等质检员提出的全部工程修复工作，不执行质检员提出的方案，无条件接受质检员的罚款处理，出现的质量缺陷问题乙方全部负责。4、乙方必需根据国家验收规范施工，各构件偏差尺寸坚决不许超出规范标准，否则罚款并担当全部损失。5、乙方领取的用于本工程的全部附件，配件及各种运用的物品，工程结束后必需如数返还，工程结算时必需出具由甲方保管员出具的物品入库单，丢失的物品由乙方负责，甲方根据丢失物品的原价在工程款中扣除。三、工

18、期要求：1、乙方必需执行甲方制定的工程进度表执行，每一施工段必需按进度完成，每一层每一段未按进度完成的，一次扣款20xx元。2、乙方必需协调好流水段施工，确保按期完成此项工程。3、乙方必需遵守工长的协调工作，确保工期顺当完成。四、文明施工要求：1、乙方必需做到平安生产，文明施工，有打架斗殴的，出现的一切后果乙方负全部责任。2、乙方必需做到三清六好，每完成一施工段，清理干净，否则罚款处理。做到文明施工。3、乙方必需遵守工长的文明施工支配，工长有权对不文明施工行为进行惩处。4、乙方全部运用的原材料，进场必需在指定场地内码放整齐。5、乙方每完成一个施工段后，必需清理干净，工程主体竣工后，楼内全部钢筋

19、组运用的材料，清运至甲方指定场地码放整齐，协作保管员清理过数。五、甲方的权利和义务：1、甲方必需保障乙方施工期间的原材料用量，确保乙方施工期间的顺当施工。2、甲方负责供应乙方施工期间的一切便利条件，如施工场地、施工机具，确保乙方的施工工期。3、甲方必需刚好供应给乙方所需的标高、尺寸等各项限制点，甲方必需提前交底，提前告知乙方，否则误工由甲方管理人员担当责任。六、工程款结算方式及结算方法：1、工程完成后，工程款按每吨2、甲方每月借付给乙方每个工人元，工资不够的，按比例借付，借条必需有乙方和借款人的签字，由借款人到财务领取。3、工程结束后，经甲方质检员验收合格，开具合格单，乙方全部工人由甲方统一开

20、支，剩余部分一次性支付给乙方。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签订之日起生效，合同执行地承德市双桥区。甲方： 乙方：年 月 日施工合同 篇5甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX依据、及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2)、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX3)、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎XXXmm厚，-XXX)，包含细部处理，底部

21、基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：“聚酯胎XXXmm厚，-XXX防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采纳外XXXmm厚“XXX”防水卷材4、全部包工包料，单价为XXX元/平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所支配的进度施工

22、。五、工程质量：1)、工程质量标准：合格工程质量标准。2)、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-20X)及地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-20X)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积XXX元，该铺贴面

23、积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方

24、后，XXX日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的XXX%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;2、在土方回填后XXX日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发觉问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的XXX%;若在初验中发觉渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发觉的问题;3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应刚好协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等

25、部位的防水层施工完毕后的XXX日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的XXX%;4、承包人剩余XXX%的工程款转作保修金，在保修期满后的XXX日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、隐藏工程和中间验收全部分部分项工程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。十一、平安施工文明施工平安生产，文明

26、施工由承包人负责并担当其费用;施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人担当。十二、工程变更施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款

27、不予支付。十四、不行抗力双方关于不行抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾难;发生不行抗力，双方的损失分别由各自担当自身的损失。十五、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特别缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可实行人员、机械退场的措施、并爱护好已完工程，此费用均由承包人担当。

28、十七、工程质量保修本防水工程的保修期为XXX年;承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。十八、违约责任：1、在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需

29、支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款XXX%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、乙方必需根据合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必需向

30、甲方支付合同总款XXX%的违约金，如超过三天仍未满意施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方全部工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行担当。7、在保修期间(保修期为XXX年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知XXX小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。8、在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当

31、，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、示意乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受供应的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，假如出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员供应私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必需担当由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中干脆扣除。假如乙方事后主动主动向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保

32、留合同的权利和义务。二十、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：XXXXXXXXXXXX甲方负责人签字：XXXXXXXXXXXX乙方(盖章)：XXXXXXXXXXXX乙方负责人签字：XXXXXXXXXXXX签约日期：XXXXXXXXX年XXX月XXX日,签约日期：XXXXXXXXX年XXX月XXX日第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页