2022年精选装修合同集合九篇.docx

《2022年精选装修合同集合九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年精选装修合同集合九篇.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年精选装修合同集合九篇精选装修合同集合九篇随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合须要用到合同，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么一份具体的合同要怎么写呢？以下是我为大家整理的装修合同9篇，欢迎大家共享。装修合同 篇1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允的诚恳信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就房屋装修工程承包事项达成如下条款：第一条 工程名称：其次条 本工程内容：1、水电铺设;2、瓦工砌贴;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完毕后的场地卫生清理。第三条 本合同所承包工程的工期开工日期：年 月 日，合同工期： 天。第四条 工程

2、质量标准工程质量执行现行国家或江西省制定的相关标准，符合施工说明、合同规定的要求。第五条 承包方式乙方采纳固定总价全包方式，包质量、包工期、包平安。第六条 工程总承包价1、工程总价按实际工程量计算。2、工程价款包含税价，施工人员的食宿自理。3、乙方必需听从甲方现场管理。第七条 甲方应负责完成下列工作1、供应与其它相关单位的工作协调;2、在开工前协调场地具备施工条件。第八条 质量与平安1、乙方在施工期内严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规范，确保施工平安，并对整个工程的平安施工负全部责任。2、施工期间，乙方必需全面照看现场平安，对一切现场作业的稳妥性及平安性负责，保持工程整齐

3、有序，以免造成平安事故。第九条 工程款项1、凭双方认可，如需变更施工内容，变更部分的工程款按实际量计。2、合同签订后，乙方先期全额垫资，工程完工决算后15天内，甲方付清全部工程款项。3、工程结算以乙方供应的正规发票，经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。第十条 工程交工验收本工程交工验收，应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。第十一条 合同生效1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。本合同一式二份，双方各执一份。2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人

4、民法院解决。(以下无正文)甲方(盖章)：地址：法定代表人(签字)：开户银行：开户银行：帐号：乙方(盖章)： 地址： 法定代表人(签字): 开户银行： 开户银行： 帐号：合同订立时间： 年 月 日装修合同 篇2发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行员工文化室装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1. 装饰施工地点：双流汉能控股生活区员工文化室2. 住房结构：施工面积430平方米。3. 装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4. 承包方式包工包料。5. 工期： 自_年_ 月_日开工，至_年_月_日竣

5、工，_工期_天。二、工程价款及结算的约定1.工程总价款：￥_元，大写(人民币)：_详见本合同装修工程报价单。2.工程款付款方式按下列方式支付：(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日施工方进场支付1000元订金，其次次付款时扣除(2)其次次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价50% 合计_元(3)第三次竣工验收当天 支付工程总造价40% 合计_元(4)第四次竣工后三个月工程无质量问题，剩于10%甲方支付乙方合计_元(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1.甲方供应的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责

6、选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造

7、成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行dbj08 62 97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30 1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2.本工程由_方设计施工方案。3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。4.在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。5.工

8、程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民

9、住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1.

10、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_ %向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)：电话：乙方(签章)：电 话：签订地点：签订日期：年 月 日装修合同 篇3合同编号：_年_月_日发包方（

11、以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律，法规，遵循同等自愿，公允和诚恳信用的原则，双方就_装修工程等事项，协商一样，达成以下共识：根据中华人民共和国合同法、全国室内装饰设计，施工企业管理规定的规定，结合本工程详细状况，双方协商达成如下协议。一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、承包范围：_。4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，详细开工日期以甲方通知为准。6、工程质量：7、合同价（人民币大写）：_元整。二、甲方义务1、开工前甲方组织乙

12、方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。三、乙方义务1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工

13、现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位（住户）的关系。5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。四、材料的供应1、由甲方供应的材料、设备（详见甲方供应装饰装修材料明细表），应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥当保管。2、由乙方供应的材料、设备（详见乙方供应装饰装修材料明细表），乙方

14、应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止运用；如已经运用对工程造成损失的由乙方负责。五、关于工程质量的约定1、本工程执行住宅建筑装饰工程技术规程、住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。六、关于工程价款及结算的约定1、进场施工前后三日支付_元整，工程进度过半支付_元整，工程完工支付_元整，剩余款项_元于工程完工后三个月支付。2、本合同价款以

15、双方确认为结算依据，详细是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用，包括了全部人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常运用不行或缺的工作及责任的全部费用。3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据（即由乙方报给甲方审核后确认），其余人工单价、辅料单价、综合费用（管理费、利润、税金等）按合同清单计价，不因任何因素而调整。4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生改变时，在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整，变更增加项目，合同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似项目的，以类似项目单价为基础，按预算计价原则调

16、整后作为结算单价；合同中没有的项目，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算。5、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。七、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。八、工程验收甲、乙

17、双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。九、有关平安生产和防火约定甲方供应的.施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。十、违约责任1、

18、双方约定工期顺延的状况除非遇到不行抗力，否则工期不得顺延，若遇不行抗力，工期顺延问题，由双方另行商定。不行抗力指斗争、瘟疫、水涝、地震、破坏性的暴风雨雪，周计8小时以上的停水、停电。必需由甲方签字确认方可延长工期。2、由于施工现场不能满意要求施工，经甲方签字确认后，工期可以相应顺延。3、由于甲方付款不刚好造成的工期延误不能正常施工，工期可以相应顺延。4、总工期每延迟一天，按1000元由乙方担当违约金，超过一个月后乙方每天按总价千分之五担当违约金。十一、争议的解决本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第_种方式解决：（1）依法向_人民法院提请诉讼。

19、（2）提交_仲裁委员会仲裁。十二、合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。十三、合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本_份，甲方_份，乙方_份。甲方（签章）：托付代理人：联系电话：_年_月_日乙方（签章）：法定代表人：联系电话：_年_月_日装修合同 篇4业主 (以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下：一、 工程概况工程地址：二、 价格清包工费： ￥ 元，大写：其中 水电工 元木工 元瓦工 元油漆工 元垃圾清运费 元三、 付款方式1、施工队进场，预支生活费： 1000元2、木工完成，付1

20、000 元3、瓦工完成，付1000元4、工程竣工，付1800 元5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付四、 设计1、 甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.五、 材料1、 乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失.2、 未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用.3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方

21、刚好提出并有权拒绝运用。若甲方坚持运用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的损失.5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性.6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.8、 乙方应做好对施工完成的成品爱护工作.9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、 工期从 20 年 月 日起至 20 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、 垃圾

22、清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、 劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在XX市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方应供应 人次跟随甲方选择材料。7、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、 施工机具

23、1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。3、 油漆材料必需和其他材料分开放置。十二、修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(水、电问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。3、 若因乙方未能按合同刚好完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、办公室装修合同范本的附件1、

24、 施工项目清单。2、 双方认可的报价单。3、 乙方开出的材料选购清单。十四、办公室装修合同范本的争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。举荐合同范本建筑装饰工程施工合同(甲种本)办公楼装修合同装饰装修合同广东省室内装饰装修工程施工合同装修合同书样本装修施工协议书十五、装修要求a.装修工艺“电路安装工艺要求：1、 电路安装时，必需用有合格证书的产品材料。2、 三线制安装必需用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 全部导线安装时，必需用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的

25、槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。全部导线在pvc管子里不能有接头。5、 预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必需从开关箱单放到位。6、 全部预埋导线留在接线盒处的长度为20cm，按线盒必需用水泥砂浆封装坚固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户

26、用电线多少来确定。7、 全部导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将全部用电接头接上灯头套上15w灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐藏工程初步结束。8、 安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最终一遍油时进场，大型吊灯顶部必需事先用膨胀罗丝固定43cm木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。全部开关的面板安装必需平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必需将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。9、 电话线和有线电视线不得和电线同在一根pvc管内必需各行其道。”“水路工艺安装要求：1、 运

27、用的6分水管或铝塑复合管，必需是经过检验出厂的合格产品。2、 在施工过程中，必需将全部的管路连接接头的罗牙用麻丝和白漆裹起来，上紧，根据横平竖直分布到位，如遇有地面管路发生交叉时，次路管必需安装过桥在主管道下面，使整体水管分布保持在一个水平线上。3、 通阳台的水管，必需埋在原毛坯房的地面或墙面凿深4cm的槽内，然后用水泥砂浆将槽口封平。4、 管道分布到位后，必需用管卡在转弯处或有站椿龙头的地方卡紧管子，不使松动。5、 全部通水的地方必需安装下水管和地漏，其pvc管的管子联接时必需用专用pvc胶水涂满匀称套好。并留意水平落差连接到原毛坯房预埋的主下水管时，应保持6小时静止凝固。6、 如遇原毛坯房

28、预埋的主下水管不够用或不志向(不就位)时也可按实际状况在楼板上重新开洞铺设下水管道，重新用带防火胶的砂浆封好管子四周，新封好的地方处用水泥砂浆围一个高10mm的圈子，待凝固58小时后，将圈子里放满水，经过24小时渗透到楼下看看新装下水管四周有无渗水现象。如：没有就证明新装管道合格，反之则需重新处理，再做渗水试验直至合格。”刷墙1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理2一遍108胶两遍腻子一遍底漆两遍面漆 天花板一样3 留意乳胶漆要求的对水量4墙面每刷遍漆都须要户主验收一下。包门套1. 拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。2.

29、 油漆：聚酯清漆3遍。3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包包门套、哑口的验收标准1要求横平竖直，2米内1mm，每工件外露部分倒角145，全部阴阳角都要靠角尺2 铅垂贴在门套上检查垂直度包门1. 多层板压制，封边，平板有造型(门尺寸不大于1000mm20xxmm)。2. 油漆：聚酯清漆3遍。3.门套包好后，会有好多钉眼，应当是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，直到表面光滑平整为止。刮完用砂纸打磨平后才能喷漆。门验收标准1.做门要开木门防裂槽2.门锁挖孔应用专业工具，上合叶应留意正反3.留意全部的门要等高等宽装修合同 篇5托付方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经

30、友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：2.居室规格：房型 层(式)室厅厨卫1. 室，计 _平方米;2. 厅，计 _平方米;3. 厨房，计 _平方米;4. 卫生间，计 _平方米;5. 阳台，计 _平方米;6. 过道，计 _平方米;7. 其他(注明部位),计 _平方米。总计：施工面积 _平方米。8.施工内容：见预算书和施工图。9.托付方式：10.工程开工日期： 年 月 日11.工程竣工日期： 年 月 日工程总天数： 天其次条：工程价款工程价款(金额大写) 元，

31、详见本合同附件(二)预算书。1、材料款_ 元; 2、人 工 _费元;3、设计费 _元; 4、施工清运费 _元;5、搬卸费 _元; 6、管 理 费 _元;7、其他费用(注明内容) 元。第三条：质量要求1. 工程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)工程材料决算清单。2. 施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3. 凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。4. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条：材料供应1. 乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料

32、一律实行明码标价。详见预算书。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3. 甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1. 合同一经签订，乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度

33、过半( 年 月日)，甲方即其次次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注：甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2. 工程施工中如有项目增减或须要变动，详见本合同附件(二)家庭装潢工程工程项目变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，在下一次付款期前付清。3. 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。第六条：工程工期1. 假如因为乙方缘由而延迟完工，每日按工费的

34、1%作为违约金罚款支付给甲方，直至人工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。2. 由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。3. 在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4. 施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的， 需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工

35、期不变。5. 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1. 工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。第八条：其他事项1、 甲方1.1 必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路

36、图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。1.2 如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时运用公用部位，应向邻里打好招呼。2、 乙方2.1 指派(姓名)_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2.2 负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。2.3 严格履行合同，实行信誉工期。2.4 在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为

37、12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条：争议解决1. 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决或凭本合同和乙方开具的收据向_装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。2. 当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向-仲裁委员会申请仲裁;-人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如

38、需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份，甲乙双方各壹份。甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章) 居处地址： 企业地址： 邮政编码： 邮政编码： 工作单位： 法人代表： 托付代理人： 托付代理人： 电 话： 电 话： 签约地址： 签约日期：装修合同 篇6来

39、源：大象填海：日期：20xx-12-05答辩状答辩人：孙*，女，1953年2月7日诞生，居处地为沈阳市沈河区青年大街*室。答辩人就沈阳市*物业有限责任公司诉答辩人物业管理纠纷一案答辩如下：一、原告不能根据物业合同约定供应物业服务，违约在先。 原告主要存在以下违反物业服务合同的行为：1、不履行制止并报告不法行为义务。20xx年6月8日颁布的物业管理条例第四十六条规定：“对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和运用等方面法律、法规规定的行为，物业管理企业应当制止，并刚好向有关行政管理部门报告。”沈阳电业房屋开发有限公司与原告于20xx年5月签订的物业管理托付合同第十八条其次、三款约定：“

40、对业主和物业运用人违反法规、规章的行为，进行教化制止，提请有关部门处理。业主和物业运用人违法本合同的行为，依据情节轻重，实行指责、规劝、警告、制止、惩罚等措施。因此，原告负有制止并报告不法行为的义务。 依据规划审批，答辩人所居住的166#大楼一至四层是商业用房，五楼至顶层为住宅用房。答辩人居住在29层，但楼上却被租赁给了一家模特公司用于商业经营、模特训练等。模特公司的装修变更了房屋的建筑主体构造，使整个建筑存在平安隐患。而且更加严峻的是，模特公司的经营行为、走“猫步”的噪音对退休在家的原告造成了巨大的影响，严峻影响了原告的正常生活。依据法律规定以及合同的约定，原告应当制止模特公司的违法行为。但

41、是，在答辩人多次要求原告实行妥当措施解决以上问题的情形下，原告敷衍塞责，拒绝履行自己应当负担的义务。自03年至今，模特公司已经在答辩人的楼上经营了4年。2、不履行平安保卫义务。沈阳*房屋开发有限公司与原告于20xx年5月签订的物业管理托付合同第十九条第六款约定：“乙方须按下列约定，实现目标管理。实行保安制度，每天巡查15次，固定设岗两个，保安设备、监控设备24小时运行。”但是，原告从没有根据合同约定运转监控设备，给居民居住平安造成了隐患。3、不履行维护公用设施的义务。沈阳*房屋开发有限公司与原告于20xx年5月签订的物业管理托付合同第六条、第七条明确约定了原告负有维护公共设施的义务。但是，原告

42、并没有根据合同约定履行维护义务。防盗门出现故障后，原告不修理。过去居民都是刷卡进门，读卡器、防盗门出现故障后，原告不修复，致使防盗门形同虚设。答辩人所在29层的电梯间门锁被原告员工撬掉后，原告没有修理过，至今仍旧在那里空敞着，给整个大楼的平安造成了威逼。4、不维护消防设施，甚至破坏消防设施。依据消防法律法规的规定和物业管理托付合同，原告应当保障消防设施设备运转正常。原告非但不履行该项法定义务，甚至破坏消防设施，使整个大楼的消防平安得不到保障。5、原告无故撤离大厦，不履行物业服务义务。依据20xx年7月的电业园大厦业主委员会与原告签订的物业管理托付合同的约定，原告供应物业服务的期限应当截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未经通知并取得同意，擅自撤离电业园大厦，给大厦居民生活造成了极大不便。6、原告并未根据合同约定每年向全体业主和物业运用人公布一次管理费用收支账目。原告并未根据合同约定制定大厦业主文明公约。二、答辩人主见先履行抗辩权，在原告订正错误履约行为前，有权拒绝支付物业服务费用。因原告不能适当履行物业服务义务，给答辩人生活带来诸多不便。依据合同法有关于先履行抗辩权的规定，在原告正确履行物业服务义务之前，答辩人有权拒绝支付物业服务费用。因此，恳求法院驳回原告知讼恳求。此致沈河区人民法院答辩人：二七年十一月五日