2022《建设工程合同》复习题及答案.docx

《2022《建设工程合同》复习题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022《建设工程合同》复习题及答案.docx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程合同复习题及答案 建设工程合同复习题及答案 一、单项选择题 1当事人在订立合同过程中，一方有意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应当担当（ C ）。 A风险损害赔偿 B双倍返还定金 C缔约过失责任 D违约赔偿责任 2依据合同法规定，当事人可以恳求法院或仲裁机构撤销该合同的是（ A ）。 A一方以欺诈手段 B以合法形式掩盖非法目的 C恶意串通损害第三人利益 D违反法律、行政法规强制性规定 3合同的主体是（D ）。 A法人 B法人和其他组织 C自然人 D自然人、法人和其他组织 4施工招标的广告属于（D ）。 A要约 B有效承诺 C无效承诺 D要约邀请 5由于当事人疏忽

2、，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一样，则（C ）。 A可视为无效合同 B按可撤销合同对待 C在接受货币一方所在地履行 D在支付货币一方所在地履行 6根据施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。 A使施工场地具备施工条件 B供应施工场地的地下管线资料 C做好施工现场地下管线的爱护工作 D组织设计交底 7承包商根据监理工程师的指示对已隐藏的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐藏前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发觉质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐藏的费用的损失和工期处理为（B ）。 A费用和工期损失全部由业主担当 B费用和工期损失全部

3、由承包商担当 C费用由承包商担当，工期赐予顺延 D工期不予顺延，但费用由业主赐予补偿 8施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在运用前检验或试验的，（ C ）。 A由承包人负责，费用由承包人担当 B由发包人负责，费用由发包人担当 C由承包人负责，费用由发包人担当 D由发包人负责，费用由承包人担当 9施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（A ）。 A工程师批准 B发包人批准 C承包人自行确定 D承包人通知发包人 10施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应马上停止施工并实行有效爱护措施，对打乱施工安排的后果责任是（D ）。 A承包商担当爱护费用，工期不予顺延 B承包商担当爱护

4、费用，工期予以顺延 C发包人担当爱护措施费用，工期不予顺延 D发包人担当爱护措施费用，工期予以顺延 11实际施工竣工日期为（A ）。 A承包方递送竣工验收报告日期 B承包方施工完工日期 C竣工验收合格日期 D办理竣工验收手续日期 12已竣工工程交付运用之前负责成品爱护工作的是（B ）。 A建设单位 B施工单位 C监理单位 D协商解决单位 13因不行抗力发生，担当工程所需清理修复费用的是（A ）。 A发包方 B承包方 C发包方和承包方协商 D发包方和承包方共同 14根据招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为( D )。 A指定招标和公开招标 B全部招标和部分招标 C公开招标、邀请招标和议标

5、D公开招标和邀请招标 15监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参与，则（A ）。 A监理工程师单独计量有效 B监理工程师单独计量无效 C监理工程师应推迟计量时间 D监理工程师单独计量后再请承包商确认 16承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方担当时，（A ）。 A应征得业主同意 B可不经过业主同意 C自行确定后通知业主 D自行确定后通知监理工程师 17开标地点应当为( C )。 A招投标双方确认的地点 B建设行政主管部门指定的场所 C招标文件中预先确定的地点 D投标人共同认可的地点 18招标投标法规定开标的时间应当是（A ）。 A提交投标文件截止时间的同一时间 B

6、 提交投标文件截止日期的同一天 C 提交投标文件截止日期的其次天 D 提交投标文件截止日期的 30 天内 19公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为( A )。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察 C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标 20根据施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应担当责任事务而受到损害，应在事务发生后 28 天内首先向工程师提交（B ）。 A索赔证据 B索赔意向通知 C索赔依据 D索赔报告 21下列排序符合规定的招标程序的是（ A ）。 发布招标公告 资质审查 接受投标书 开标、评标 A B C D 22 依据招标投标法的规定，依法必需进行招标的项目，自招标文

7、件起先发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( B )。 A15 日 B20 日 C25 日 D30 日 23承包人要求发包人延长工期，推迟竣工日期属于（ A ）。 A工期索赔 B 费用索赔 C工程变更索赔 D工程终止索赔 24 评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A1/3 B3/5 C2/3 D 2/5 25 关于开标程序的说法正确的是（ D ）。 A开标的时间应在提交投标文件截止后 3 天内公开进行 B开标时，由招标人检查投标文件的密封状况 C投标文件应当由投标人托付的公证机构检查并公证 D开标由招标人主持 26由于当事人的疏忽合同内未约履行期

8、限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一样形成补充协议，则（C ）。 A 可视为无效合同 B 按可撤销合同对待 C 债权人可以随时要求履行，但应给对方必要打算时间 D 债权人要求履行时，债务人可以拒绝履行 27当事人行使担心抗辩权的法律效果是（ C ）。 A终止合同 B解除合同 C中止履行合同 D复原履行合同 28总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（B ）。 A由总包单位负责 B由总包单位与分包单位担当连带责任 C由分包单位负责 D由总包单位、分包单位、监理单位共同负责 29合同转让属于（D ）。 A义务变更 B标的变更 C权利变更 D主体变更 30债务人确定将合同中的义

9、务转让给第三人时，（A ）。 A应当经债权人同意 B无需经债权人同意，但应通知债权人 C无需经债权人同意，但应办理公证手续 D无需经债权人同意，也无需通知债权人 31当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（D ）。 A可拒绝赔偿 B不得提出异议 C可中止履行义务 D可要求仲裁机构予以适当削减 32 根据施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（C ）。 A办理施工许可证 B供应施工场地的地下管线资料 C做好施工现场地下管线的爱护工作 D组织设计交底 33 某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失

10、60 万元。依据托付监理合同示范文本，监理单位应担当的赔偿金额为（ C ）。 A.45 万元 B.57 万元 C.42 万元 D.60 万元 34下列财产中，可作为抵押物进行抵押的是（ A ）。 A抵押人全部的房屋 B抵押人有权运用的集体土地全部权 C依法被查封的财产 D抵押人全部的支票 35甲公司向乙公司提出购买 1000 吨钢材，每吨价格 3000 元，乙公司同意供 1000 吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到 3200 元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于( A )。 A要约 B承诺 C要约邀请 D要约引诱 36建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵

11、押登记。则（ D）。 A项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 37在施工合同的履行中，假如建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主见（D ）。 A撤销合同，无须通知对方 B撤销合同，但应当通知对方 C解除合同，无须通知对方 D解除合同，但应当通知对方 38建设工程施工招标确定中标单位的是（ A ）。 A招标单位 B监理单位 C主管单位 D招标办 39要求发包人补偿费用损失、调整合同价格属于（ B ）。 A工期索赔 B费用索赔

12、 C变更索赔 D其他索赔 40一般认为，投标是一种（ B ）。 A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 41下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B ）。 A 建设单位未刚好供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主缘由要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加 42重要设备材料的选购，必需进行招标的单项合同估算价格在（ C ）。 A3000 万元人民币以上 B1000 万元人民币以上 C100 万元人民币以上 D50 万元人民币以上 43因发包人的缘由要求解除合同，当设计工作不足一半时，应当（B ）。 A不退定金 B按设计费一半支付 C按全部设计费支付 D不

13、支付设计费 44债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是(C)。 A定金 B留置 C抵押 D质押 44 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( C ) 。 A自然终止 B归于无效 C仍旧有效 D可以撤销 45我国工程项目不允许实行的招标方式是( C )。 A公开招标 B邀请招标 C议标 D竞争性招标 46施工合同订立后，发包人有准确证据证明承包人经营状况严峻恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。 A同时履行抗辩权 B异时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D担心抗辩权 47关于工程量计量，正确的处理方法是( B )。 A工程师接到

14、承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C若工程师未通知承包人参与的单方计量的结果也有效 D承包人实际完成的全部工程量均应在计量的范围内 48担当违约责任的条件是采纳（ A ）。 A严格责任原则 B限制责任原则 C公允原则 D公正原则 49依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期提货遇价格下降，应( A )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价的平均价执行 D按市场价执行 50 合同法规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方( D )。 A只能适用定金 B可以同时适用违约金

15、或定金 C只能适用违约金 D可以选择适用违约金或定金 51某一合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方不履行合同，则他应返还给对方的金额为（D ）。 A1000 元 B2000 元 C3000 元 D4000 元 52保证合同的主体是（B ）。 A保证人和被保证人 B保证人和债权人 C保证人和债务人 D被保证人和债权人 53下列关于工程招投标的说法，正确的是( B )。 A在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件 B投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件 C投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参与投标 D投标人之间可以先进行内部竞价，

16、内定中标人，然后再参与投标 54施工合同示范文本规定，负责组织设计单位和承包商进行图纸会审、设计交底的工作的是（A ）。 A业主 B设计单位 C承包商 D监理单位 55某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ A）。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 56监理单位须要调换监理机构的总监理工程师人选时，( C )。 A通知业主后即可调换 B无需通知业主可自行调换 C取得业主书面同意后才能调换 D合同签订后不允许再调换 57下列关于招标

17、程序的表述，正确的是（ B ）。 A答疑会、成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场 B成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场、答疑会 C踏勘现场、发售招标文件、答疑会、成立招标组织 D发售招标文件、踏勘现场、成立招标组织、答疑会 58建设工程托付监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向托付人赔偿的原则是（ C ）。 A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金 59依据施工合同规定，不属于发包人工作范畴的是( C )。 A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作 B向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数

18、据真实，位置精确 C供应年、季、月工程进度安排及相应进度统计报表 D确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 60分包商履行合同时的协调管理工作应由( B )。 A业主负责 B总包商负责 C监理工程师负责 D分包商自行负责 61 下列关于推断承包人索赔成立条件的说法中错误的是（ D ）。 A与合同相比照，事务已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误 B造成费用增加或工期延误的缘由不属于承包人应担当的责任 C承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告 D以上条件必需具备两项或两项以上 62合同生效后，当事人对合同条款约定不明的状况下，( A )。 A当事人可以约定补充

19、协议 B当事人不能约定补充协议 C当事人必需按交易习惯进行 D当事人可随意进行 63负责组织施工竣工验收的是( A )。 A发包人 B工程师 C承包人 D监理单位 64招标人没有将定标的权利授予评标委员会时，确定中标人的应是( A )。 A招标人 B评标委员会 C招标代理机构 D建设行政主管部门 65下列对不行抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ A ）。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人担当 C承包人的停工损失由承包人担当 D发包人的人员伤亡由发包人负责 66关于无效合同，下列说法错误的是（D ）。 A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力 C不受到法律爱护

20、D自宣布无效之日起无效 67债权人确定将其债权债务一并转让给第三人时，（A ）。 A须经对方同意 B无须经对方同意，但应通知对方 C无须经对方同意，也不必通知对方 D须经对方同意，但要办理公证 68行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于( C )。 A无效合同 B可撤销或可变更的合同 C效力待定合同 D附生效力合同 69主持开标的是（ C ）。 A地方政府相关行政主管部门 B公证机关 C招标人 D中介机构 70依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期送货物时，遇价格上涨，应( A )。 A按原价格执行 B按新价格执行 C按原价和新价

21、的平均价执行 D按市场价执行 71下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ D ）。 A建设单位未刚好供应施工图纸 B因设计变更而导致工程内容增加 C业主缘由要求暂停全部项目施工 D施工单位施工机械损坏 72对一个邀请招标的工程，参与招标的单位不得少于( B )。 A2 家 B3 家 C5 家 D没有限制 73某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ C）。 A不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 74勘察、设计、监理等服务的选购，必

22、需进行招标的单项合同估算价格在（ D ）。 A60 万元人民币以上 B70 万元人民币以上 C80 万元人民币以上 D50 万元人民币以上 75下列关于联合体共同投标的说法，正确的是( A )。 A两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B联合体各方只要其中随意一方具备担当招标项目的实力即可 C由同一专业的单位组成的联合体，投标时根据资质等级较高的单位确定资质等级 D联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 76依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不行抗力，致使承包人机械设备损失，担当该损失应由（ B ）。 A发包人 B承包人 C设备供应人 D发包人和承

23、包人分别 77建设工程托付监理合同的标的是( C )。 A货物 B货币 C服务 D工程项目 78 施工过程中，承包人负责选购的材料设备，运用前需进行检验或试验，由（ D ）。 A发包人负责检验，费用由发包人负责 B发包人负责检验，费用由承包人负责 C承包人负责检验，费用由发包人负责 D承包人负责检验，费用由承包人负责 79施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（ C ）。 A工程师已拒绝索赔要求 B承包人需提交现场记录和补充证据资料 C承包人的索赔要求已成立 D需等待发包人批准 80要约人在要约到达对方之前，而取消要约的意思表示是(B

24、)。 A新要约 B要约撤回 C再要约 D要约撤销 81设计合同生效后，托付方应向承包方支付的定金为实际设计费的（ A）。 A20% B30% C40% D50% 82某合同采纳抵押作为合同担保方式时，不行以作为抵押物的是（ C）。 A房屋 B机器设备 C股票 D大型施工机具 83当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（ B ）。 A定金 B抵押 C质押 D保证 84在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失 20 万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为 10 万元，监理单位缴纳的税金为 1 万元，监理单位担当的赔偿责任不应超过（ C ）。 A20 万元 B10 万元

25、C9 万元 D1 万元 85担当违约责任采纳（ D ）。 A公正原则 B限制责任原则 C公允原则 D严格责任原则 86在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是(A )。 A爱护施工现场地下管线 B办理土地征用 C进行设计交底 D协调处理施工现场四周地下管线的爱护 87抵押与质押的区分主要在于（ C ）。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权 88承包人要求发包人延长工期，推迟竣工日期属于（ A ）。 A工期索赔 B 费用索赔 C工程变更索赔 D工程终止索赔 89招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时，确定中标人

26、的应是( B )。 A招标人 B评标委员会 C招标代理机构 D建设行政主管部门 90合同法规定的担心抗辩权的享有者是（ A ）。 A先履行义务方 B后履行义务方 C合同当事人双方 D合同担保人 91组织单机无负荷试车的是( D )。 A.发包人 B.监理单位 C.设备供应商 D.承包人 92 关于开标程序的说法正确的是（ D ） A开标的时间应在提交投标文件截止后 3 天内公开进行 B开标时，由招标人检查投标文件的密封状况 C投标文件应当由投标人托付的公证机构检查并公证 D开标由招标人主持 93合同成立的时间为（ A ）。 A承诺生效时 B承诺发出时 C要约到达受要约人时 D承诺发出后经过合理

27、的期限 94 因无权代理而订立的合同是（ A ）。 A效力待定的合同 B无效合同 C可撤销的合同 D可变更的合同 95依据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人工作范畴的是( C )。 A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作， B确定水准点与坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 C供应年、季、月工程进度安排及相应进度统计报表 D向承包人供应施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确 96分包商履行合同时的协调管理工作应由( B )。 A 业主负责 B 总包商负责 C 监理工程师负责 D 分包商自行负责 97某施工合同约定由发包人负责选购的水泥，运用前进行约定的性

28、能检验，应由（ C ）。 A.工程师负责检验，发包人担当检验费用 B.工程师负责检验，承包人担当检验费用 C.承包人负责检验，发包人担当检验费用 D.承包人负责检验，承包人担当检验费用 98在设计合同中，估算的设计费为 10 万元，则托付方应向承包方交付的定金为( B )。 A. 1 万元 B2 万元 C2.5 万元 D3 万元 99合同法律关系客体的种类不包含下列的 ( C )。 A 行为 B. 财产 C自然人 D 智力成果 100招股说明书是（ A ）。 A要约邀请 B要约 C承诺 D既可能是要约也可能是要约邀请 101依照合同法规定，下列关于合同的陈述，正确的是（ C ）。 A合同是自然

29、人、法人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 B合同是同等主体之间设立、变更、终止债权债务关系的协议 C合同是同等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议 D合同是同等主体之间设立、终止债权债务关系的协议 102依据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ A ）。 A20% B10% C5% D25% 103效力待定合同不同于其他合同最大特点在于：（ C ）。 A此合同必需经过法律认可才能生效。 B此合同必需经过合同双方协商一样才能生效。 C此合同必需经过权利人追认才能生效。 D此合同必需经过缔约人承认才能生效。 104当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人

30、的会议记录不一样时，应以(C )。 A招标文件中的规定为准 B招标单位在会议上的口头解答为准 C发给投标单位的会议记录为准 D现场考察时招标单位的口头说明为准 105能够作为保证人的为( B )。 A法人的职能部门 B公司 C学校 D幼儿园 10. 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( D )。 A节约招标费用 B招标时间短 C减小合同履行过程中承包不违约的风险 D竞争激烈 106要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方的时间是（ B ）。 A要约到达对方之前 B对方发出承诺通知之前 C对方承诺到达要约人之前 D对方承诺生效之后 107合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生

31、违约后，（ A ）。 A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B违约一方可以选择定金或违约金担当违约赔偿责任 C未违约方可以同时采纳定金和违约金要求对方赔偿 D违约金和定金的约定同时无效，需采纳其他方式追究违约责任 108 由于异样恶劣的气候条件造成的停工是（ D ）。 A不行宽恕延期不给补偿费用 B不行宽恕延期但给补偿费用 C可宽恕延期且给补偿费用 D可宽恕延期但不给补偿费用 109施工招标文件的内容一般不包括( B )。 A.工程量清单 B.资格预审条件 C.合同条件 D投标须知 110行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于( C )。 A无效合同

32、B可撤销或可变更的合同 C效力待定合同 D附生效力合同 111施工招标的公告属于（ D ）。 A要约 B有效承诺 C无效承诺 D要约邀请 112公开招标在开标时，应当由（ C ）。 A招标监督机构主持，全部投标人均应参与 B招标监督机构主持，投标人自愿参与 C招标人主持，全部投标人均应参与 D招标人主持，投标人自愿参与 113某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，须要作清除处理。根据合同条款的约定，承包人应在索赔事务发生后 28 天内向工程师递交( B )。 A. 索赔报告 B. 索赔意向通知 C. 索赔依据和资料 D. 工期和费用索赔的详细要求 114某施工合同约定钢材由发包人

33、供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在运用前发觉钢材数量出现较大短缺，担当钢材损失应由( D )。 A. 承包人 B. 钢材供应商 C. 监理单位 D. 发包人 115承诺生效的时间为（ A ）。 A承诺到达要约人时 B承诺发出时 C要约到达受要约人时 D承诺发出后经过合理的期限 116 依据合同法规定，在下列情形中，当事人一方享有合同解除权的是（ B ）。 A履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行次要债务 B因不行抗力致使合同目的不能实现 C当事人一方拖延履行次要债务 D当事人一方拖延履行次要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 117依据

34、担保法规定，担保人必需是第三人的担保方式是（ A ）。 A保证 B质押 C定金 D留置 118根据被代理人的托付授权而产生代理权的代理称为(A )。 A 托付代理 B法定代理 C指定代理 D复代理 6施工合同规定，组织联动无负荷试车由( A )。 A甲方 B乙方 C甲乙双方共同 D第三方 119 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( C )。 A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B. 无须赔偿承包人损失，工期应予顺延 C. 应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D. 应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 120 关于无效合同，下列说法

35、错误的是（ D ）。 A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力 C不受到法律爱护 D自宣布无效之日起无效 121保证合同的当事人是指（ C ）。 A合同当事人 B债权人和债务人 C保证人和债权人 D保证人和债务人 122某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料运用前须要进行检验时，检验由( D )。 A发包人负责，并担当检验费用 B发包人负责，检验费用由承包人担当 C承包人负责，并担当检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人担当 123 根据担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( A )。 A抵押人依法有权处分的国有土地运用权 B抵押人运用的宅基地 C抵押人拥有的股票 D学校设

36、施 124下列对不行抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（ A ）。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人担当 C承包人的停工损失由承包人担当 D发包人的人员伤亡由发包人负责 125 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种状况下，承包人的实际竣工日期应为（ B ）。 A承包人第一次提交竣工验收报告的日期 B承包人修改后提请发包人验收的日期 C最终验收合格的日期 D办理竣工验收手续的日期 126.合同法规定，要约生效条件为( D )。 A要约人向受要约人发出要约 B要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C受要约人作出有效承诺 D要约到达受要约人 题 二、多项选择题（每题 2 分，在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填得 写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分，少选但选项正确每个选项得 0.5 分。） 1属于无效合同的状况包括（ ACD ）。 A一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事